天然彩沙加工承攬合同（精選15篇）天然彩沙加工承攬合同篇1甲方：(定做方)乙方：(承攬方)附加身份證復印件加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：一、甲方權利和義務1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產品。二、乙方的權利和義務1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。三、違約條款1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期月，____年____月____日起至____年____月____日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方：乙方：日期：天然彩沙加工承攬合同篇2合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量數量名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計合計人民幣金額（大寫）：（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料材料｜規格｜計量數量｜質量｜提供日期｜消耗定額名稱｜型號｜單位（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：第四條加工物的技術標準、質量要求：第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：第六條加工物的包裝要求及費用負擔：第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：第十二條報酬的結算方式及期限：第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。第十四條本合同解除的條件：第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。第十六條違約責任：第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會_____；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項：定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：定作人（章）：承攬人（章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份證號碼：居民身份證號碼：委托代理人：委托代理人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）賬號：賬號：經辦人：編碼：編碼：_______年_______月_______日監制部門：印制單位：天然彩沙加工承攬合同篇3甲方：乙方：甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《民法典》有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：第一條：甲方委托乙方生產加工制作________________模具。風險提示：加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。第二條：質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。（2）合格模具定義：①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖；②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。2、驗收方法（標準）：①按甲方的圖紙和技術要求執行。②模具結構必須符合模具結構圖紙。3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。風險提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。第三條：原材料來源1、原材料來源：模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的`圖紙技術要求進行試模、送樣，并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。風險提示：加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。2、交貨地點：甲方指定場所________________________。3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。貨款結算時間及方法：_____________________。付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。天然彩沙加工承攬合同篇4合同編號：發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）承包方：（以下簡稱乙方）根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：第一條：標的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣元）計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。第三條：加工制作與安裝的要求1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高_________年月日前全部交貨。②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。第六條書架安裝及驗收與售后服務①、乙方對制作的書架進行安裝；②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。第七條：結算方式、期限及安裝費用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的預付款。②、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。④、剩余的合同標的額0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。第八條：甲方違約責任①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。第九條：乙方違約責任①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。第十條：糾紛的處理當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。第十一條：附則①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。發包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人經辦人：經辦人：單位地址：單位地址：開戶銀行：開戶銀行：賬號：賬號：電話：電話：傳真：傳真：編碼：編碼：_______年_______月_______日天然彩沙加工承攬合同篇5訂立合同雙方：承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品品名：___規格___單位：數量：___備注：___玻璃柜臺：130_40_90件120塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜玻璃臺面柜臺：180_100_95件20棉布貨架：180_40_200件10大百貨電器貨架180_80_200件5小百貨貨架180_50_200件80第二條加工成品質量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.第三條原材料由甲方提供.第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.第十三條乙方的違約責任一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.甲方：_____縣木具廠代表人：___地址：___電話：______開戶銀行：___縣支行七都鎮營業所帳號：___乙方：___縣百貨公司代表人：___地址：___電話：___開戶銀行：___帳號：______年___月___日天然彩沙加工承攬合同篇6委托方：簽訂地點：承接方：深圳XX公司訂日期：_______年_______月_______日依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。第一條：廣告承攬要求。1.1項目（制作）1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號1.3發布地點或形式：1.4顏色：1.5規格或材料：1.6刊播次數、起止日期及時間：第二條：費用及支付方法2.1費用本次活動總金額為，（大寫圓整）2.2結算方式和期限：第三條：驗收方式及時間：第四條：違約責任4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。第五條：糾紛解決方式發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。1.向地經濟合同_____機關申請_____；2.向連云港市當地人民法院起訴。第六條：雙方商定的其他事項：第七條：附則本合同有效期自年月日生效至年月日終止。委托方：連云港XX公司承攬方：單位名稱（蓋章）單位名稱（蓋章）地址：地址：委托代理人：委托代理人：電話：電話：天然彩沙加工承攬合同篇7訂立合同雙方：承攬方：________________________木具廠以下簡稱甲方定作方：________________________百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品品名規格(長，寬，高cm)單位數量備注玻璃柜臺塑料臺面柜臺玻璃臺面柜臺棉布貨架大百貨電器貨架小百貨貨架第二條加工成品質量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.第三條原材料由甲方提供.第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款________元(大寫________元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.第十三條乙方的違約責任一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于________年________月________日經公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式________份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.甲方：________________________(蓋章)代表人：________________________地址：________________________電話：________________________開戶銀行：________________________帳號：________________________乙方：________________________代表人：________________________地址：________________________電話：________________________開戶銀行：________________________帳號：________________________天然彩沙加工承攬合同篇8加工承攬合同定作人：________簽訂地點：___________承攬人：________簽訂時間：____年__月__日第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限1、計量單位2、數量3、工作量(工時)4、報酬5、交付期限6、單價7、總金額┃第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________第三條承攬人對質量負責的期限及條件：___________________________________________________第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____________________________________________________________________________第五條承攬人使用的材料由________人提供。材料的檢驗方法：____________________________________________第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：___________________________________________________第八條結算方法及期限：__________________________________________________________第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________元。第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任：________________________________________________________________________________________________第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項：__________________________________________________________________________________________________________________________________定作人：承攬人：法定代表人：法定代表人：天然彩沙加工承攬合同篇9訂立合同雙方：承攬方：以下簡稱甲方定作方：以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質量要求：1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。第三條原材料由甲方提供。第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價款：按核定價格單計算款元。第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.4.甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.第十三條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：乙方：代表人：地址：電話：年月日天然彩沙加工承攬合同篇10委托方：_________紡織器材廠（甲方）承攬方：_____________電鍍廠（乙方）1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：項目產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架1600以上只10萬0.15150005萬5萬淬火綜條支100萬0.1111000050萬50萬合計2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。6.結算方式：通過銀行托收。7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。甲方：____________紡織器材廠法定代表人：（蓋章）________地址：______________________銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠法定代表人：（蓋章）________地址：______________________銀行帳號：__________________________年________月______日天然彩沙加工承攬合同篇11訂立合同雙方：承攬方：定作方：甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.第一條加工成品第二條加工成品質量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.第三條原材料由甲方提供.第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.第五條工程價款：按核定價格單計算款元.第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收.第十三條乙方的違約責任一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效.本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：開戶銀行:帳號：乙方:代表人：地址：電話：開戶銀行：帳號：天然彩沙加工承攬合同篇12（甲方）：（乙方）：甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結算辦法與時間第七條乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值％的違約金。6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。第九條乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值％的違約金。3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條聲明及保證（一）甲方：1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方：1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條通知1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：。3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。第十四條爭議的處理1.本合同受國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：（1）提交仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式份，雙方各執份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。承攬方（蓋章）：定作方（蓋章）：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：地址：地址：xx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點：簽訂地點：天然彩沙加工承攬合同篇13甲方：(定做方)乙方：(承攬方)附加身份證復印件加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：一、甲方權利和義務2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。二、乙方的權利和義務1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。三、違約條款1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期月，20_________年月日起至20_________年月日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方乙方：_______年_______月_______日天然彩沙加工承攬合同篇14定作方：地址：電話：承攬方：地址：電話：履約地：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經雙方充分協商一致，訂立本合同，并依照履行。第一條：定做合同概況1.1工程名稱：1.2工程地點：第二條：加工范圍2.1本工程構件共計/件，含鋼量約計噸，材質為；2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內。第三條：合同價格及付款方式3.1合同單價：主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸；系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸；3.2合同總價：共約計元，大寫人民幣約計。3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥元(合同總價的%)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效；3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨；若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨；當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款；3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算；3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)第四條：質量要求4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作；4.2承攬方將嚴格按照相關法規和標準進行加工生產，確保所生產的構件質量符合相應要求，并滿足《鋼結構施工質量規范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81-20xx)的規定。4.3所加工的鋼構件底漆為，中間漆為,面漆為，漆膜總厚度μm；4.4所用油漆全部由提供。第五條：驗收、結算方式5.1驗收方式：由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨。5.2結算方式：鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標注的構件長度的理論重量進行實際結算。雙方約定在發貨完成后的5天內進行結算和審核，并由雙方簽章確認。在審核結算時，承攬方將提供構件加工地的結算資料。5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見；如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。第六條：運輸方式6.1負責本合同加工鋼構件的運輸；第七條：圖紙要求7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可；7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時，必須經過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔；7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算；7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突，以合同條款為準。7.5由于在繪制方圖紙時未能及時解決細節問題，導致延誤了一些時間。鑒于此情況，交貨期將會順延相應的時間。第八條：加工時間8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起20個工作日全部加工完畢；8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。第九條：違約責任9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失；9.2定作方中途廢止合同，償付承攬方的`未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。9.3根據合同規定，如果定作方未按時提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，并要求定作方賠償由此而造成的損失。如果承攬方不選擇解除合同，除非交付定作物的日期順延，定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。注意：1.根據中文回答后的修改結果，請核對并確認修改是否滿足您的要求；2.請注意保留修改后內容的完整性，以避免信息丟失。9.4如果定作方超過合同約定的領取期限，應按每超期一天支付給承攬方違約金，金額為定作物總價的1.5‰。此外，定作方還需承擔實際支付的保管和保養費用。如果定作方在領取期限過后六個月仍未領取定作物，承攬方有權將其變賣。所得價款扣除報酬、保管和保養費后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬、保管和保養費用，定作方還需補償差額。9.5定作方超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品，承攬方因此遭受損失及運輸部門受到罰款，應該要求定作方進行賠償。9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。第十條：其他條件10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進行；10.2本合同未盡事宜，經雙方協商解決。第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。定作方：(蓋章)承攬方：(蓋章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日天然彩沙加工承攬合同篇15承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。第四條技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的