塑膠地板承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有塑膠地板鋪設的需求，乙方具備完成該承攬工作的相應資質和能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬塑膠地板鋪設事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.鋪設地點：[詳細地址]2.鋪設面積：共計[x]平方米。3.塑膠地板規格及材質地板品牌：[品牌名稱]地板型號：[具體型號]材質要求：[詳細材質說明，如PVC材質，其厚度、耐磨層厚度等具體參數]4.鋪設要求基層處理：乙方應確保鋪設地面基層平整、干燥、無裂縫、無油污等，符合塑膠地板鋪設的施工標準。若基層不符合要求，乙方應負責進行處理，直至達到標準為止，由此產生的費用由乙方自行承擔。鋪設工藝：乙方應按照國家相關標準及行業規范進行塑膠地板鋪設，確保鋪設牢固、平整、無縫隙、色澤均勻，拼接處嚴密、整齊，不得有翹邊、空鼓、起泡等現象。收口處理：塑膠地板鋪設到墻邊、柱邊、門口等部位時，乙方應進行精細的收口處理，確保收口美觀、牢固，與周邊環境協調一致。踢腳線安裝：乙方應負責安裝與塑膠地板配套的踢腳線，踢腳線高度為[x]厘米，材質與地板相同，安裝應垂直、平整，與墻面貼合緊密，接口處嚴密、光滑。二、權利與義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的承攬工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議，要求乙方按照合同約定及相關標準進行施工。有權在乙方施工過程中，對不符合質量要求或合同約定的部分，要求乙方進行整改或返工。有權在乙方完成承攬工作后，按照合同約定對工作成果進行驗收。2.義務向乙方提供開展承攬工作所需的相關資料和信息，包括但不限于鋪設場地的原始圖紙、地面現狀等，確保資料真實、準確、完整。協助乙方解決在承攬工作過程中遇到的與甲方相關的問題，如協調其他施工單位的施工順序、提供必要的施工條件等。按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供開展承攬工作所需的資料和信息，并在甲方未履行協助義務導致承攬工作無法順利進行時，要求甲方承擔相應責任。有權按照合同約定獲取報酬。2.義務按照合同約定的質量要求、技術標準和工藝要求，完成塑膠地板的鋪設工作，確保工作成果符合國家相關標準及行業規范，達到合同約定的質量標準。自行提供完成承攬工作所需的設備、工具、材料等，并確保其質量合格、符合施工要求。乙方提供的塑膠地板及相關材料應具有質量合格證明文件，并向甲方提供產品質量保證書。如因乙方提供的材料或設備質量問題導致的質量事故或損失，由乙方承擔全部責任。負責施工現場的安全管理工作，采取必要的安全防護措施，確保施工過程中不發生安全事故。如因乙方原因發生安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。在施工過程中，乙方應遵守施工現場的各項規章制度，文明施工，保護環境，減少施工噪音和粉塵污染。施工過程中產生的廢棄物應按照相關規定進行妥善處理，不得隨意丟棄。接受甲方的監督檢查，對甲方提出的合理意見和建議應及時采納并整改。如因乙方原因導致工作成果不符合質量要求或合同約定，乙方應負責無償整改或返工，直至達到要求為止。因整改或返工造成的工期延誤由乙方承擔責任。在完成承攬工作后，乙方應及時清理施工現場，將剩余的材料、設備等清理出場，并保持施工現場的整潔。乙方應按照合同約定的工期完成承攬工作。如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的除外。乙方應在開工前向甲方提交詳細的施工進度計劃，經甲方確認后嚴格按照計劃執行。如乙方未能按照計劃完成施工任務，每延誤一天，應按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。延誤超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還已收取的報酬，并按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。同時，乙方應承擔因延誤給甲方造成的全部損失。三、報酬及支付方式1.報酬總額：本合同承攬工作的報酬總額為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。2.支付方式合同簽訂后，甲方支付乙方報酬總額的[x%]作為預付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成塑膠地板鋪設面積的[x%]時，經甲方驗收合格后，甲方支付乙方報酬總額的[x%]，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成全部承攬工作，經甲方驗收合格后，甲方支付剩余報酬，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。3.支付期限：甲方應在上述各階段驗收合格后的[x]個工作日內完成款項支付。如甲方逾期支付，每逾期一天，應按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。四、驗收1.驗收標準：塑膠地板的驗收應按照國家相關標準及行業規范、合同約定的質量要求和技術標準進行。驗收內容包括但不限于地板的材質、規格、鋪設質量、收口處理、踢腳線安裝等。2.驗收程序乙方完成承攬工作后，應提前[x]天通知甲方進行驗收。乙方應向甲方提交工作成果報告及相關質量證明文件。甲方應在接到乙方通知后的[x]個工作日內組織驗收。驗收可由甲方自行組織或委托有資質的第三方機構進行。如驗收合格，雙方應簽署驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改或返工，直至驗收合格為止。整改或返工的費用由乙方承擔，且工期不予順延。3.隱蔽工程驗收：在塑膠地板鋪設過程中，對于隱蔽工程，如基層處理、地板鋪設下的管線鋪設等，乙方應在隱蔽前通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后的[x]個工作日內進行驗收。經甲方驗收合格后方可進行下一道工序。如甲方未能按時驗收，乙方可自行進行下一道工序，但應做好記錄。甲方事后提出對隱蔽工程進行檢查的，如檢查結果符合要求，檢查費用由甲方承擔；如不符合要求，乙方應負責整改或返工，費用由乙方承擔。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定向乙方支付報酬，除應按照本合同約定支付報酬及違約金外，還應承擔乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、實現債權的費用等。若甲方未按照合同約定向乙方提供開展承攬工作所需的資料和信息，或未履行協助義務，導致乙方承攬工作無法順利進行，乙方有權要求甲方賠償因此遭受的損失，并相應順延工期。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的質量要求、技術標準和工藝要求完成承攬工作，或工作成果不符合合同約定，乙方應負責無償整改或返工，直至達到要求為止。因整改或返工造成的工期延誤由乙方承擔責任。如乙方經多次整改或返工仍無法達到要求，甲方有權解除合同，乙方應返還已收取的報酬，并按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。同時，乙方應承擔因質量問題給甲方造成的全部損失，包括但不限于甲方因更換地板所產生的費用、甲方因此遭受的經營損失等。若乙方未按照合同約定的工期完成承攬工作，每延誤一天，應按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。延誤超過[x]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還已收取的報酬，并按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。同時，乙方應承擔因延誤給甲方造成的全部損失。若乙方擅自更換合同約定的塑膠地板品牌、型號或材質，甲方有權要求乙方立即更換回符合合同約定的產品，并承擔因此產生的全部費用。如乙方拒絕更換，甲方有權解除合同，乙方應返還已收取的報酬，并按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。同時，乙方應承擔因乙方違約給甲方造成的全部損失。若乙方在施工過程中違反安全管理規定，導致發生安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。如因安全事故給甲方造成損失的，乙方應負責賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方違反合同約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照合同總金額的[x%]向甲方支付違約金。六、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。在合同履行期間，若一方提出解除合同，需提前[x]天書面通知對方，并經對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應承擔相應的賠償責任。2.保密條款雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起[x]年。3.不可抗力因不可抗力事件導致一方無法履行本合同約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。因不可抗力事件導致合同無法繼