建筑圍墻承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有建筑圍墻的需求，乙方具備相關的承攬能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬建筑圍墻事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）建筑圍墻規格1.圍墻長度為______米，高度為______米，厚度為______厘米。2.圍墻材質采用[具體材質名稱]，材質質量應符合國家相關標準及行業通用標準。3.圍墻基礎要求：基礎深度為______厘米，寬度為______厘米，采用[基礎材質及施工方式]進行施工，確?；A牢固穩定。（二）圍墻樣式1.圍墻頂部采用[具體頂部樣式，如壓頂、琉璃瓦造型等]設計，以增加圍墻整體美觀性。2.圍墻外立面應進行[具體裝飾處理，如涂料粉刷顏色及工藝、貼瓷磚樣式等]處理，顏色為[明確顏色標準]。（三）大門設計與安裝1.在圍墻適當位置設置大門，大門寬度為______米，高度為______米。2.大門材質與圍墻主體材質一致，采用[具體開啟方式，如電動伸縮門、平開門等]，配備[門鎖類型及品牌]等安全設施。（四）施工地點本合同所涉建筑圍墻施工地點位于[詳細地址]。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權按照合同約定對乙方完成的工作成果進行驗收。2.義務向乙方提供施工所需的相關場地及必要的施工條件，協助乙方辦理施工過程中可能涉及的相關手續（如需）。按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。負責協調與施工場地周邊相鄰關系，確保乙方施工順利進行，如因相鄰關系問題導致乙方施工受阻或延誤，甲方應承擔相應責任并賠償乙方損失。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定支付報酬。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任并賠償損失。2.義務按照本合同約定的規格、樣式、質量要求及施工規范進行建筑圍墻的承攬施工，確保施工質量符合國家相關標準及合同約定。自行組織具備相應資質和經驗的施工人員進行施工，并為施工人員購買足額的保險，確保施工安全。如因乙方施工原因造成任何人員傷亡或財產損失，由乙方承擔全部責任。施工過程中應遵守國家法律法規及施工現場的各項規章制度，文明施工，減少施工對周邊環境的影響。負責施工所需材料、設備的采購、運輸及保管，確保材料和設備的質量符合合同要求。在施工過程中如發現設計或現場實際情況與合同約定不符時，應及時通知甲方，經甲方確認后按照雙方協商的結果進行調整。按照合同約定的工期完成施工任務，并在完工后及時通知甲方進行驗收。對承攬的建筑圍墻提供一定期限的質量保修服務，在質量保修期內，如因乙方施工質量問題出現圍墻損壞等情況，乙方應免費進行維修或更換。質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期限為[具體保修期限]年。三、報酬及支付方式（一）報酬金額本合同甲方應向乙方支付的承攬報酬為人民幣______元（大寫：______元整）。（二）支付方式1.合同簽訂后______日內，甲方向乙方支付報酬的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。2.圍墻基礎工程完工并經甲方驗收合格后______日內，甲方向乙方支付報酬的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。3.圍墻主體工程完工并經甲方驗收合格后______日內，甲方向乙方支付報酬的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。4.圍墻全部工程完工，包括大門安裝調試完畢，經甲方整體驗收合格后______日內，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣______元（大寫：______元整）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期（一）開工日期本合同約定的開工日期為______年______月______日。乙方應在開工日期前做好施工準備工作，確保按時開工。（二）竣工日期本合同約定的竣工日期為______年______月______日。乙方應按照約定的工期完成建筑圍墻的承攬施工任務，如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤的除外。（三）工期延誤1.因甲方原因導致乙方無法按照合同約定的工期開工或施工過程中造成停工、窩工的，工期相應順延，甲方應承擔乙方因此造成的損失，包括但不限于人員窩工費、設備租賃費等。2.因不可抗力因素（如自然災害、政府行為等）導致工期延誤的，乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件，工期相應順延，雙方互不承擔違約責任。3.因乙方自身原因導致工期延誤的，每延誤一天，乙方應按照合同報酬總額的______%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成其他損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。延誤超過______天的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的款項，并按照合同報酬總額的______%向甲方支付違約金。五、質量標準及驗收（一）質量標準乙方承攬的建筑圍墻質量應符合國家現行的建筑工程施工質量驗收規范及相關標準，同時滿足本合同約定的規格、樣式、材質等要求。（二）驗收程序1.乙方在完成每個階段的施工任務后，應提前通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方通知后的______日內組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括圍墻的規格尺寸、材質質量、施工工藝、外觀效果、大門安裝等方面。如驗收合格，雙方應簽署驗收合格文件；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求在規定的時間內進行整改，直至驗收合格為止。整改期間所產生的費用由乙方自行承擔，且工期不順延。3.工程全部完工后，乙方應向甲方提交竣工報告，并提供相關竣工資料。甲方應在接到竣工報告及竣工資料后的______日內組織正式驗收。如驗收合格，雙方簽署竣工驗收報告，作為結算和支付剩余報酬的依據；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。整改后再次驗收仍不合格的，乙方應承擔違約責任，并按照合同報酬總額的______%向甲方支付違約金。甲方有權自行或委托第三方對工程進行整改，整改費用由乙方承擔。六、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。2.若甲方違反合同約定，擅自變更或解除合同，應賠償乙方因此造成的損失，包括但不限于已完成工作部分的報酬、乙方為履行合同所投入的材料款、設備款、人工費用及預期可得利益等。（二）乙方違約責任1.如乙方施工質量不符合合同約定或國家相關標準，乙方應負責無償返工或修理，直至達到質量要求。因返工或修理造成逾期交付的，乙方應按照本合同約定承擔逾期交付的違約責任。如因乙方施工質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。2.若乙方未按照合同約定的工期完成施工任務，應按照本合同約定承擔逾期交付的違約責任。3.乙方未經甲方書面同意，擅自將承攬的工作轉包給第三方的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的款項，并按照合同報酬總額的______%向甲方支付違約金。同時，乙方應承擔轉包行為給甲方造成的全部損失。4.乙方違反合同約定，擅自更換合同約定的材料、設備或施工工藝的，甲方有權要求乙方立即改正，并按照合同報酬總額的______%向甲方支付違約金。如因乙方更換材料、設備或施工工藝給工程質量造成影響的，乙方應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）合同變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.在履行合同過程中，如一方提出解除合同，需提前______日書面通知對方，并經對方書面同意。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應承擔相應的賠償責任。（二）保密條款雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本合同生效之日起______年。（三）不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。因不可抗力事件導致一方無法履行本合同的，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。雙方應根據不可抗力事件對合同履行