商場店鋪裝修合同建設工程施工合同合同編號：_____本合同由以下雙方于_____年_____月_____日在中華人民共和國_____（城市/地區）簽訂：甲方（發包方）：名稱：_____地址：_____法定代表人：_____聯系方式：_____乙方（承包方）：名稱：_____地址：_____法定代表人：_____聯系方式：_____鑒于甲方擬將位于_____的建設工程發包給乙方施工，為明確雙方的權利和義務，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：_____1.2工程地點：_____1.3工程內容：_____（包括但不限于建筑、安裝、裝修等）1.4工程規模：_____（如建筑面積、投資金額等）第二條合同工期2.1開工日期：_____年_____月_____日2.2竣工日期：_____年_____月_____日2.3總工期：_____天2.4工期順延的情況：如因不可抗力、設計變更或甲方原因導致的停工，工期相應順延。第三條合同價款與支付方式3.1合同總價：人民幣_____元（大寫：_____）3.2付款方式：預付款：合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價的_____%作為預付款；進度款：工程進度達到_____時，甲方向乙方支付合同總價的_____%；結算款：工程竣工驗收合格后，雙方進行結算，甲方在結算后_____日內向乙方支付剩余款項。3.3付款方式：銀行轉賬（賬戶信息見第四條）。第四條工程質量與驗收4.1質量標準：符合國家及地方相關建筑規范和標準，達到_____級質量要求。4.2材料設備：乙方承諾使用合格材料，并提供相關質量證明文件。4.3隱蔽工程驗收：隱蔽前需通知甲方進行檢查，未經甲方同意不得擅自隱蔽。4.4竣工驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，包括但不限于施工圖紙、檢測報告等，并配合甲方組織驗收。第五條安全責任5.1乙方負責施工現場的安全管理，確保施工期間無重大安全事故的發生。5.2乙方需為施工人員購買相關保險，費用由乙方承擔。5.3如發生工傷事故，乙方應按國家規定處理，并承擔相應責任。第六條雙方權利與義務甲方權利與義務：6.1負責提供工程所需的水、電等基礎設施。6.2按合同約定支付工程款。6.3監督乙方施工進度和質量，提出合理建議。乙方權利與義務：6.4按照合同約定工期完成工程施工。6.5負責施工現場的管理及安全工作。6.6保證施工人員的合法權益，并按時支付工資。第七條違約責任7.1甲方違約責任：未按合同約定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付應付款項的_____‰作為違約金；因甲方原因導致停工或工期延誤，相應損失由甲方承擔。7.2乙方違約責任：工期延誤，每逾期一日，乙方向甲方支付合同總價的_____‰作為違約金；工程質量不符合要求，需無條件返工，并承擔由此產生的費用及損失。第八條爭議解決8.1雙方因履行本合同發生爭議時，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.3本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份，均具同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽