承攬裝修合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方擬對[房屋具體地址]進行裝修，乙方具備相應的裝修承攬資質和能力，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方為甲方承攬裝修事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述（一）裝修范圍及內容1.室內裝修客廳：地面鋪設[具體品牌及型號]的木地板，墻面采用[具體材質及顏色]的乳膠漆粉刷，天花板進行[吊頂類型及造型]吊頂。臥室：地面鋪設與客廳相同品牌及型號的木地板，墻面張貼[具體風格及圖案]的壁紙，安裝[具體款式及尺寸]的衣柜。廚房：安裝整體櫥柜，櫥柜材質為[具體材質]，臺面采用[具體材質及顏色]，墻面鋪貼[具體規(guī)格及顏色]的瓷磚，安裝集成吊頂及廚房電器（包括抽油煙機、爐灶、消毒柜等，品牌及型號由甲方指定）。衛(wèi)生間：安裝[具體款式及尺寸]的浴室柜，馬桶采用[具體品牌及型號]，淋浴區(qū)安裝[具體類型及尺寸]的淋浴設施，墻面和地面鋪貼[具體規(guī)格及顏色]的瓷磚，安裝集成吊頂。2.水電改造對房屋內的水電線路進行全面改造，根據(jù)甲方需求合理布局插座、開關及燈具位置。水管采用[具體品牌及型號]的PPR管，電線采用[具體規(guī)格及品牌]的銅芯線，確保水電改造符合安全規(guī)范。（二）裝修標準及質量要求1.乙方應按照國家及地方現(xiàn)行的裝修工程質量驗收規(guī)范和標準進行施工，確保裝修工程質量達到合格標準。2.裝修所使用的材料和設備應符合國家環(huán)保標準及相關質量要求，乙方應提供材料的質量合格證明文件，并經(jīng)甲方驗收確認后方可使用。3.對于裝修工程中的隱蔽工程，如水電線路鋪設、防水工程等，乙方應在施工過程中做好記錄，并在隱蔽前通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的裝修施工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。有權根據(jù)本協(xié)議約定及實際裝修情況對裝修方案進行調整，但應提前通知乙方。有權在乙方違反本協(xié)議約定或裝修質量不符合要求時，要求乙方采取補救措施或承擔違約責任。2.義務按照本協(xié)議約定向乙方支付裝修費用。向乙方提供裝修所需的相關資料和文件，協(xié)助乙方辦理裝修過程中所需的各種手續(xù)。為乙方的裝修施工提供必要的便利條件，如協(xié)調鄰里關系、提供水電接口等。在乙方完成各階段裝修工程并通知驗收時，及時組織驗收。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協(xié)議約定支付裝修費用。在甲方提供的裝修資料和文件不完整或不符合要求時，有權要求甲方補充或更正。在裝修施工過程中遇到不可抗力或甲方原因導致施工無法正常進行時，有權要求甲方順延工期或給予相應補償。2.義務按照本協(xié)議約定的裝修范圍、內容、標準及質量要求組織施工，確保裝修工程按時、按質、按量完成。制定詳細的裝修施工計劃，并提交給甲方備案。在施工過程中嚴格按照施工計劃進行施工，如需調整施工計劃，應提前通知甲方并說明原因。負責施工現(xiàn)場的安全管理，采取必要的安全防護措施，確保施工人員的人身安全和財產(chǎn)安全。因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任。妥善保管裝修過程中涉及的甲方財物，如有損壞或丟失，應負責賠償。在裝修工程竣工后，負責清理施工現(xiàn)場，做到工完場清。按照國家及地方有關規(guī)定，為施工人員購買必要的保險，如工傷保險等。三、裝修費用及支付方式（一）裝修費用本協(xié)議約定的裝修總費用為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為固定總價，包含乙方完成本協(xié)議約定的裝修工程所需的全部費用，除本協(xié)議約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.預付款：合同簽訂后[x]個工作日內，甲方向乙方支付裝修總費用的[x]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.進度款：在乙方完成水電改造工程并經(jīng)甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付裝修總費用的[x]%作為進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。3.中期款：在乙方完成木工、瓦工、油工等主要裝修工程并經(jīng)甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付裝修總費用的[x]%作為中期款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.尾款：裝修工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后[x]個工作日內，甲方向乙方支付裝修總費用的[x]%作為尾款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期（一）開工日期本協(xié)議約定的裝修工程開工日期為[具體日期]。乙方應在開工日期前做好施工準備工作，確保按時開工。（二）竣工日期本協(xié)議約定的裝修工程竣工日期為[具體日期]，總工期為[x]天。如遇不可抗力或甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延。（三）工期延誤1.因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的責任，并給予乙方合理的工期順延。甲方應提前通知乙方延誤原因及預計延誤天數(shù)。2.因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔違約責任，每延誤一天，按照裝修總費用的[x]%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。3.因不可抗力或第三方原因導致工期延誤的，雙方應協(xié)商解決工期順延事宜，互不承擔違約責任。乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。五、質量保證及售后服務（一）質量保證乙方承諾對本裝修工程提供[x]年的質量保證期。在質量保證期內，如因乙方施工質量問題導致裝修工程出現(xiàn)質量問題，乙方應免費負責修復或更換。（二）售后服務1.在質量保證期外，乙方應繼續(xù)為甲方提供有償?shù)氖酆蠓铡＜追饺缧枰曳教峁┦酆蠓?，應提前通知乙方，乙方應在接到通知后[x]個工作日內安排人員上門服務。2.乙方應建立完善的售后服務檔案，對甲方反饋的問題進行及時記錄和處理，并定期回訪甲方，了解裝修工程的使用情況。六、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時支付裝修費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程對應的費用及違約金。2.若甲方違反本協(xié)議約定，擅自變更裝修方案或要求乙方進行超出本協(xié)議約定范圍的裝修工作，導致乙方增加費用或延誤工期的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的裝修范圍、內容、標準及質量要求進行施工，導致裝修工程質量不符合要求的，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，并承擔由此給甲方造成的損失。如乙方拒絕返工或返工后仍不符合要求的，甲方有權解除本協(xié)議，乙方應退還甲方已支付的全部費用，并按照裝修總費用的[x]%向甲方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的工期完成裝修工程，每逾期一天，應按照裝修總費用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]天的，甲方有權解除本協(xié)議，乙方應退還甲方已支付的全部費用，并按照裝修總費用的[x]%向甲方支付違約金。如因乙方延誤工期給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。3.若乙方擅自更換本協(xié)議約定的裝修材料或設備，甲方有權要求乙方更換回原約定的材料或設備，并承擔由此給甲方造成的損失。如乙方拒絕更換，甲方有權解除本協(xié)議，乙方應退還甲方已支付的全部費用，并按照裝修總費用的[x]%向甲方支付違約金。4.若乙方在施工過程中損壞甲方財物或給第三方造成人身傷害或財產(chǎn)損失的，乙方應承擔全部賠償責任。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，如一方提出解除協(xié)議，需提前[x]天書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因解除協(xié)議給對方造成損失的，提出解除方應承擔賠償責任。（二）保密條款雙方應對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密及個人隱私等信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[x]年。（三）通知與送達雙方在本協(xié)議中填寫的地址為各自有效的送達地址，任何一方的地址發(fā)生變更時，應及時書面通知對方。一方按照本協(xié)議填寫的地址向