機械承攬合同協議_第1頁
機械承攬合同協議_第2頁
機械承攬合同協議_第3頁
機械承攬合同協議_第4頁
機械承攬合同協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

機械承攬合同協議?甲方(定作人):姓名:__________________身份證號碼:__________________地址:__________________聯系電話:__________________乙方(承攬人):名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________地址:__________________聯系電話:__________________鑒于甲方有機械加工等相關需求,乙方具備完成該工作的專業能力和資質,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》相關規定,就甲方委托乙方進行機械承攬工作事宜達成如下協議:一、標的物或服務具體描述1.承攬工作內容乙方按照甲方要求,負責[具體機械名稱]的加工制作。該機械應滿足以下技術規格和要求:機械用途:[詳細說明該機械的使用目的,例如用于生產某種產品、進行特定工程作業等]機械結構及組成部分:[逐一列舉機械的主要結構和組成部件,如機身材質、傳動裝置、工作部件等,并說明各部分的規格和性能要求]技術參數:[明確機械的各項關鍵技術參數,如生產效率、精度指標、動力要求等]外觀要求:[描述機械的外觀顏色、尺寸、表面光潔度等方面的要求]2.原材料及零部件供應除另有約定外,承攬工作所需的主要原材料([列出原材料名稱])由[甲方/乙方]提供。甲方應按照約定的時間、數量和質量要求將原材料交付至乙方指定地點。乙方負責提供完成承攬工作所需的輔助材料([列出輔助材料名稱]),并確保其質量符合工作要求。3.工作成果交付乙方應在[約定交付時間]前,將加工制作完成且經檢驗合格的機械交付至甲方指定地點[具體地址]。交付的工作成果應附帶相關的技術資料和文件,包括但不限于機械操作手冊、維護說明書、質量檢驗報告等。二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的承攬工作進行監督檢查,提出意見和建議,乙方應予以配合。對乙方交付的工作成果進行驗收,如發現質量不符合約定,有權要求乙方采取補救措施或重新制作。2.義務按照本合同約定向乙方支付報酬。向乙方提供開展承攬工作所需的相關技術資料、圖紙、規格要求等,并對資料的真實性、準確性負責。協助乙方解決承攬工作中遇到的問題,如因甲方原因導致工作延誤或無法順利進行,應承擔相應責任。按照約定接收乙方交付的工作成果,并在接收后及時進行驗收。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供原材料、技術資料等,并支付報酬。在承攬工作過程中,如遇到無法克服的困難或因甲方原因導致工作無法正常進行,有權要求甲方協商解決或給予合理補償。2.義務按照甲方要求的技術規格、質量標準和期限,完成承攬工作,并確保工作成果符合《中華人民共和國民法典》第七百八十條規定的質量要求。合理使用甲方提供的原材料,不得擅自更換或浪費。如因乙方原因造成原材料損失,應負責賠償。接受甲方的監督檢查,對于甲方提出的合理意見和建議,應及時改進。在工作過程中發現甲方提供的技術資料等有不合理之處,應及時通知甲方,并提出解決方案。對承攬工作中知悉的甲方商業秘密、技術秘密等予以保密,不得泄露給任何第三方。負責承攬工作現場的安全管理,采取必要的安全防護措施,確保工作安全進行。如因乙方原因發生安全事故,由乙方承擔全部責任。三、報酬及支付方式1.報酬金額甲方應向乙方支付的承攬報酬為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.支付方式預付款:合同簽訂后[x]個工作日內,甲方向乙方支付報酬的[x]%作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。進度款:在乙方完成承攬工作的[關鍵進度節點,如機械主體結構完成、調試合格等]后,經甲方驗收合格,甲方向乙方支付報酬的[x]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。尾款:乙方將全部工作成果交付甲方且經甲方驗收合格后[x]個工作日內,甲方向乙方支付剩余報酬,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付報酬,每逾期一日,應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權暫停工作,并要求甲方支付已完成工作部分的報酬及違約金,同時解除合同。若甲方提供的技術資料、圖紙等存在錯誤或不合理之處,導致乙方工作延誤或造成損失的,甲方應承擔相應的賠償責任。若甲方擅自變更工作要求、數量、質量標準等,應賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、質量標準完成承攬工作,每逾期一日,應按照報酬金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的預付款,同時乙方應按照報酬金額的[x]%向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的,還應承擔賠償責任。若乙方交付的工作成果不符合質量要求,乙方應負責無償修理、重作或退換。如因乙方原因導致甲方遭受損失的,乙方應承擔全部賠償責任。若乙方擅自更換甲方提供的原材料或零部件,甲方有權要求乙方恢復原狀或賠償損失。若乙方泄露甲方商業秘密、技術秘密等,應按照報酬金額的[x]倍向甲方支付違約金,并賠償甲方因此遭受的全部損失。如構成犯罪的,乙方應依法承擔刑事責任。五、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.合同變更與解除本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致,并簽訂書面協議。在履行合同過程中,如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因致使合同無法履行或部分無法履行的,雙方應及時通知對方,并協商解決辦法。如因上述原因需要解除合同的,雙方互不承擔違約責任,但應按照實際履行情況結算報酬。2.合同生效本合同自雙方簽字(或蓋章)之

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論