承攬合同賠償協議_第1頁
承攬合同賠償協議_第2頁
承攬合同賠償協議_第3頁
承攬合同賠償協議_第4頁
承攬合同賠償協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

承攬合同賠償協議?甲方(承攬方):姓名:__________________身份證號:__________________聯系地址:__________________聯系電話:__________________乙方(定作方):姓名:__________________身份證號:__________________聯系地址:__________________聯系電話:__________________鑒于甲乙雙方于[具體日期]簽訂了承攬合同(合同編號:[合同編號]),就乙方委托甲方完成[標的物或服務名稱]的承攬事宜達成了相關約定。現因[具體原因]導致合同履行過程中出現問題,給雙方造成了一定損失。為妥善解決相關事宜,甲乙雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就賠償事宜達成如下協議:一、標的物或服務具體描述1.承攬項目名稱:[詳細的標的物或服務名稱]2.規格要求:[詳細描述標的物的規格、型號、質量標準等要求,若為服務,應說明服務的具體內容、流程、標準等]3.數量:[明確承攬的標的物數量或服務的工作量]4.交付時間:[原合同約定的交付時間]5.交付地點:[原合同約定的交付地點]二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利要求乙方按照本協議及原承攬合同的約定支付報酬及相關費用。在乙方未按照約定履行義務時,有權采取合理措施維護自身權益,包括但不限于暫停工作、解除合同等,并要求乙方承擔相應責任。2.義務按照原承攬合同及本協議的約定,以合理的技能、謹慎和努力完成承攬工作,確保工作成果符合約定的質量標準。向乙方提供必要的協助和配合,包括但不限于提供工作所需的資料、場地等。對工作過程中知悉的乙方商業秘密及其他機密信息予以保密。在本協議簽訂后[x]個工作日內,向乙方提交詳細的工作進度報告,說明已完成的工作內容、未完成的工作及預計完成時間等。在工作成果交付前,妥善保管工作成果,并承擔因保管不善導致的損失。根據乙方要求,提供與工作成果相關的技術資料和質量證明文件。(二)乙方權利義務1.權利要求甲方按照本協議及原承攬合同的約定履行義務,交付符合質量要求的工作成果。對甲方的工作進行監督檢查,提出合理的意見和建議。2.義務按照原承攬合同及本協議的約定,向甲方支付報酬及相關費用。向甲方提供完成承攬工作所需的相關資料和信息,并對其真實性、準確性和完整性負責。協助甲方解決工作過程中遇到的問題,提供必要的工作條件和支持。在收到甲方提交的工作進度報告后[x]個工作日內,進行審核并反饋意見。在甲方交付工作成果后,按照約定及時驗收。如發現工作成果不符合約定,應在驗收后的[x]個工作日內書面通知甲方,并說明具體問題。三、賠償事宜(一)損失情況說明1.經雙方共同核實,因[具體原因]導致甲方遭受的直接損失如下:原材料損失:[詳細說明原材料的名稱、數量、價值及損失原因],損失金額為人民幣[x]元。人工費用損失:[說明人工投入的項目、工時、單價及損失金額],共計人民幣[x]元。設備損耗及折舊損失:[描述設備受損情況、損耗程度及折舊計算依據],損失金額為人民幣[x]元。其他直接損失:[如有其他直接損失,詳細說明],損失金額為人民幣[x]元。以上各項直接損失總計人民幣[x]元。2.乙方因甲方未能按照原合同約定交付工作成果而遭受的直接損失如下:生產延誤損失:[說明因甲方延誤導致乙方生產計劃受阻,產生的額外費用,如設備閑置費、工人加班費等的計算依據及金額],共計人民幣[x]元。客戶索賠損失:[描述乙方因甲方工作成果問題被客戶索賠的情況,包括索賠金額、索賠依據等],損失金額為人民幣[x]元。信譽損失:[說明因本次事件對乙方商業信譽造成的影響及難以量化的損失評估],預計損失人民幣[x]元。以上各項直接損失總計人民幣[x]元。(二)賠償方式及金額1.基于上述損失情況,雙方協商一致,乙方同意向甲方支付賠償款人民幣[x]元,作為對甲方各項損失的補償。此賠償款應在本協議簽訂后的[x]個工作日內支付至甲方指定的銀行賬戶。2.甲方同意,在收到乙方支付的賠償款后,放棄因本次事件向乙方主張的其他任何賠償權利,但本協議另有約定的除外。3.乙方支付賠償款后,甲方應開具合法有效的發票給乙方。四、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本協議及原承攬合同的約定履行義務,導致工作成果不符合質量要求或交付延誤,除應承擔本協議約定的賠償責任外,還應按照原承攬合同約定的報酬金額的[x]%向乙方支付違約金。如違約金不足以彌補乙方損失的,甲方還應繼續賠償乙方的全部損失。2.甲方違反保密義務,泄露乙方商業秘密或其他機密信息的,應向乙方支付違約金人民幣[x]元,并賠償乙方因此遭受的全部損失。如損失難以計算的,按照乙方因甲方違約行為所預期獲得的利益計算賠償金額。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照本協議的約定按時支付賠償款或報酬及相關費用,每逾期一日,應按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權暫停工作,并要求乙方支付已完成工作對應的報酬及違約金,同時乙方應繼續履行支付義務。2.乙方違反協助義務,導致甲方工作無法順利進行或延誤的,應承擔甲方因此遭受的全部損失,并按照原承攬合同約定的報酬金額的[x]%向甲方支付違約金。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規的規定。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間,除涉及爭議的部分外,雙方應繼續履行本協議其他無爭議的條款。六、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的地方,以補充協議為準。甲方(簽字或蓋章):_________________

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論