




下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
工期合同罰款協議?甲方:名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________乙方:名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________鑒于甲乙雙方就[具體工程項目名稱](以下簡稱"本項目")簽訂了相關合同(合同編號:[合同編號],以下簡稱"主合同"),為確保本項目能夠按照約定工期順利完成,經雙方友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就工期延誤的罰款事宜達成如下協議:一、標的物或服務具體描述1.工程項目內容:乙方負責[詳細描述工程項目的具體工作內容,包括但不限于工程的范圍、要求、質量標準等]。2.工期要求:本項目應于[計劃開工日期]開工,并于[計劃竣工日期]竣工,總工期為[工期天數]天。二、權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照主合同及本協議的約定按時完成工程項目。若乙方未能按照約定工期完成項目,甲方有權按照本協議的約定對乙方進行罰款。在乙方工期延誤期間,甲方有權監督乙方采取合理措施加快工程進度。2.義務按照主合同的約定向乙方支付工程款,但乙方工期延誤導致甲方產生額外費用的,甲方有權從應付工程款中扣除相應款項。為乙方提供必要的施工條件和協助,包括但不限于提供施工場地、協調周邊關系等,但前提是乙方應積極配合甲方的工作。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照主合同的約定提供施工條件和支付工程款。在因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的情況下,乙方有權要求順延工期。2.義務按照主合同及本協議的約定組織施工,制定合理的施工計劃,并嚴格按照計劃執行,確保在約定工期內完成工程項目。負責施工現場的安全管理和環境保護工作,因乙方原因造成的安全事故和環境污染,由乙方承擔全部責任。定期向甲方匯報工程進度情況,接受甲方的監督和檢查。在遇到可能影響工期的情況時,應及時通知甲方,并采取積極有效的措施減少工期延誤的影響。三、工期延誤的認定及罰款標準(一)工期延誤的認定1.乙方未能在本協議約定的竣工日期前完成工程項目,即構成工期延誤。2.因不可抗力或甲方原因導致工期延誤的,乙方應在不可抗力事件結束后或甲方原因消除后的[x]個工作日內,向甲方提供相關證明文件,并經甲方確認后,工期相應順延。未經甲方確認擅自停工或延誤工期的,乙方應承擔違約責任。3.乙方應按照本協議約定的施工計劃組織施工,若乙方實際施工進度落后于施工計劃[x]天以上(含[x]天),則視為工期延誤。(二)罰款標準1.若乙方工期延誤[x]天以內(含[x]天),每延誤一天,乙方應向甲方支付違約金人民幣[x]元。2.若乙方工期延誤超過[x]天,自延誤第[x+1]天起,每延誤一天,乙方應向甲方支付違約金人民幣[x]元。3.乙方應在接到甲方發出的工期延誤通知后的[x]個工作日內,向甲方支付相應的違約金。若乙方未按時支付違約金,每逾期一天,應按照未支付違約金金額的[x]%向甲方支付逾期違約金。四、罰款的支付與抵扣1.乙方同意甲方有權從應付乙方的工程款中直接扣除因工期延誤產生的違約金。若應付工程款不足以抵扣全部違約金的,乙方應在接到甲方通知后的[x]個工作日內,將不足部分支付給甲方。2.乙方支付的違約金不足以彌補甲方因工期延誤所遭受的全部損失的,乙方仍應繼續承擔賠償責任,賠償范圍包括但不限于甲方因此增加的成本、費用、損失以及甲方應向第三方承擔的違約責任等。五、違約責任(一)乙方違約責任1.若乙方未能按照本協議的約定按時完成工程項目,除按照本協議約定支付違約金外,還應承擔主合同約定的違約責任。2.乙方違反本協議其他約定的,應按照主合同約定的違約金標準向甲方支付違約金,并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方的違約行為導致甲方解除主合同的,乙方應立即返還甲方已支付的全部工程款,并按照主合同約定的違約金標準向甲方支付違約金,同時賠償甲方因此遭受的全部損失。(二)甲方違約責任1.若甲方未按照主合同的約定向乙方支付工程款或提供施工條件,導致乙方工期延誤的,甲方應承擔相應的責任,并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.甲方違反本協議其他約定的,應按照主合同約定的違約金標準向乙方支付違約金,并賠償乙方因此遭受的全部損失。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中發生爭議的,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至本項目全部完成且雙方權利義務履行完畢之日止。2.本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議與本協議不一致的,以補充協議為準。甲方(蓋章):______________________法定代表人(簽字):________________簽訂日期:______年____月____日乙方(蓋章):______________________法定代表人(簽字):____________
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- lol歷史考試題及答案
- java程序員面試題及答案問題
- 軟件設計師考試如何運用情境模擬進行提升試題及答案
- 軟件設計師考試參與方式探討試題及答案
- 政治文化對公共政策的影響試題及答案
- 軟考網絡知識體系構建試題及答案
- 數字信號處理在網絡中的應用試題及答案
- 機電工程2025年綜合分析能力試題及答案
- 項目管理中的應急預案制定與實施試題及答案
- 如何通過政策研究推動社會發展試題及答案
- 小升初語文閱讀技巧第十講把握人物情感變化含例題解析答案
- 餐飲合同股份協議書
- 第16課《學先鋒 做先鋒》(第二課時)教案教學設計 2025道德與法治一年級下冊
- 食管狹窄試題答案及解析
- 上海地理會考試卷及答案
- 《拼多多營銷策略》課件
- 【北京市人社局】2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告(一季度)
- 礦山出售合同協議
- 醫院5s管理制度
- 嬰兒牛奶蛋白過敏預防策略(2025版)解讀
- 2025年濟南市中區九年級中考英語一模考試試題(含答案)
評論
0/150
提交評論