加工承攬合同的正規(guī)版樣本5篇篇1合同編號：XXX-XXX-XXXX-XX-XX-XXXX甲方（承攬方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（委托方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、公正、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下加工承攬合同：一、合同標的1.甲方同意按照乙方的要求，承擔(dān)對XXXX的加工任務(wù)。具體加工內(nèi)容、要求、規(guī)格、型號等詳見附件一《加工明細表》。2.乙方同意委托甲方進行加工，并支付相應(yīng)的加工費用。具體費用、支付方式、支付時間等詳見附件二《費用及支付方式》。二、雙方權(quán)利義務(wù)1.甲方應(yīng)按時按質(zhì)完成加工任務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合乙方要求。如有質(zhì)量問題，甲方應(yīng)及時進行修復(fù)或重做。2.乙方應(yīng)按時支付加工費用，并提供必要的支持和協(xié)助。乙方有權(quán)對甲方的加工過程進行監(jiān)督，確保加工質(zhì)量。3.甲方應(yīng)保護乙方的技術(shù)機密和商業(yè)機密，不得向第三方泄露。同時，乙方也應(yīng)保護甲方的技術(shù)機密和商業(yè)機密，不得向第三方泄露。4.甲方在加工過程中，應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定，確保生產(chǎn)安全、環(huán)保和節(jié)能。如有違規(guī)行為，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.乙方在委托加工過程中，應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定，確保委托行為合法合規(guī)。如有違規(guī)行為，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、違約責(zé)任1.甲方如未按時完成加工任務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合乙方要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任詳見附件三《違約責(zé)任條款》。2.乙方如未按時支付加工費用或提供必要的支持和協(xié)助，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體違約責(zé)任詳見附件三《違約責(zé)任條款》。四、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應(yīng)尊重法律事實，提供充分的證據(jù)材料，積極配合法院的調(diào)查和審理工作。如有違反訴訟程序的行為，相關(guān)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應(yīng)認真履行各自的義務(wù)，確保合同的順利實施。2.在合同實施過程中，如出現(xiàn)不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行時，雙方可以協(xié)商終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決相關(guān)事宜，確保雙方權(quán)益得到保障。六、其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同的所有附件與本合同具有同等法律效力。附件包括但不限于《加工明細表》、《費用及支付方式》、《違約責(zé)任條款》等。請雙方認真閱讀并理解附件內(nèi)容。3.雙方在簽訂本合同時已充分理解并認可本合同的所有條款和內(nèi)容；本合同亦是在雙方充分協(xié)商和理解的基礎(chǔ)上簽訂的；因此；雙方承諾將嚴格按照本合同的約定履行各自的義務(wù)和責(zé)任；并確保本合同的順利實施和完成；如有違反；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。4.本合同及所有附件均為中文字本；如因翻譯或解釋等原因產(chǎn)生歧義或爭議；應(yīng)以中文字本為準；并由中國法律管轄和解釋。5.雙方同意并承諾；本合同的簽訂和執(zhí)行將嚴格遵守中國法律法規(guī)的規(guī)定；并確保所有活動符合中國法律法規(guī)的要求；如有違反；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。6.雙方同意并承諾；本合同的簽訂和執(zhí)行將本著誠信、公正、公平的原則進行；并確保所有活動和交易都是合法合規(guī)的；如有違規(guī)行為；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。7.雙方同意并承諾；本合同的簽訂和執(zhí)行將嚴格遵守保密義務(wù)；確保所有技術(shù)機密和商業(yè)機密都不會被泄露給第三方；如有違反；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。8.雙方同意并承諾；本合同的簽訂和執(zhí)行將嚴格遵守爭議解決條款的規(guī)定；確保所有爭議都能通過友好協(xié)商或訴訟程序得到解決；如有違反；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。9.雙方同意并承諾；本合同的簽訂和執(zhí)行將嚴格遵守合同生效與終止條款的規(guī)定；確保所有合同都能按時生效和終止；如有違反；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。10.雙方同意并承諾；本合同的簽訂和執(zhí)行將嚴格遵守其他事項條款的規(guī)定；確保所有其他事項都能得到妥善處理和解決；如有違反；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。11.雙方同意并承諾；本合同的簽訂和執(zhí)行將嚴格遵守所有附件和補充協(xié)議的規(guī)定；確保所有附件和補充協(xié)議都能得到切實履行和實施；如有違反；將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和后果。12.最后；雙方再次重申并確認；本合同的簽訂和執(zhí)行是在充分協(xié)商和理解的基礎(chǔ)上進行的；是篇2合同編號：XXXXXX甲方（定作人）：XXXXXX乙方（承攬人）：XXXXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工承攬事宜，達成如下協(xié)議：一、合同標的1.甲方委托乙方加工承攬的產(chǎn)品為：XXXXXX。具體規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等詳見合同附件。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時、保質(zhì)、保量完成加工承攬任務(wù)。二、加工承攬方式1.甲方提供原材料，乙方負責(zé)加工制作。2.乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的原材料，如因乙方原因造成原材料丟失或損壞，乙方應(yīng)負責(zé)賠償。3.乙方應(yīng)在加工過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全。三、合同價款及支付方式1.本合同價款為：XXXXXX元。具體金額根據(jù)加工承攬產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)要求等因素確定。2.甲方應(yīng)在合同簽訂后，按照合同約定向乙方支付款項。具體支付方式和時間詳見合同附件。3.如因甲方原因未按時支付款項，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、交付與驗收1.乙方應(yīng)在加工承攬任務(wù)完成后，按照合同約定向甲方交付產(chǎn)品。具體交付時間和地點詳見合同附件。2.甲方應(yīng)在收到產(chǎn)品后，盡快進行驗收。如因甲方原因未按時驗收，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.如因乙方原因造成產(chǎn)品交付延誤或產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)負責(zé)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任1.如因甲方原因未按時支付款項或未按時驗收，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。2.如因乙方原因造成產(chǎn)品交付延誤或產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。3.如有其他違約行為，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。六、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同生效后，任何一方不得隨意變更或解除。如需變更或解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字/蓋章）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3合同編號：XXXX甲方（定作人）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，聯(lián)系人：XXXX。乙方（承攬人）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，聯(lián)系人：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工承攬事宜，達成如下協(xié)議：一、加工承攬事項1.甲方委托乙方加工承攬下列事項：XXXX。2.加工承攬的具體要求：XXXX。二、加工承攬期限1.乙方應(yīng)在合同生效之日起XX個工作日內(nèi)完成加工承攬事項。2.甲方應(yīng)確保在合同生效之日起XX個工作日內(nèi)提供必要的原材料、設(shè)備、能源等條件。三、加工承攬費用及支付方式1.甲方應(yīng)支付乙方加工承攬費用總額為人民幣XX元。2.甲方應(yīng)在合同生效之日起XX個工作日內(nèi)向乙方支付加工承攬費用的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XX元。剩余款項在驗收合格后XX個工作日內(nèi)支付。3.乙方應(yīng)在收到預(yù)付款后XX個工作日內(nèi)開始加工承攬工作。四、驗收標準和方法1.甲方應(yīng)在加工承攬期限屆滿前，制定驗收標準和方法。2.乙方應(yīng)按照甲方制定的驗收標準和方法進行驗收。3.甲方應(yīng)在驗收后XX個工作日內(nèi)向乙方出具驗收報告。五、違約責(zé)任1.甲方如未按照合同約定支付加工承攬費用，乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付費用，并承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方如未按照合同約定完成加工承攬事項，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。六、爭議解決方式1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。協(xié)商不成的，可以通過仲裁或訴訟解決。2.如因仲裁或訴訟產(chǎn)生的費用，由敗訴方承擔(dān)。七、合同生效及變更1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.合同生效后，雙方應(yīng)認真履行合同約定，不得擅自變更或解除。如需變更或解除，應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。甲方（簽字或蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字或蓋章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇4合同編號：XXXX-XXXX-XXXX甲方（承攬方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。乙方（委托方）：XXXX，地址：XXXX，聯(lián)系方式：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方XXXX項目一事，達成如下協(xié)議：一、項目名稱及承攬內(nèi)容項目名稱：XXXX承攬內(nèi)容：甲方將按照乙方的要求，對XXXX進行加工制作。具體包括但不限于以下工作：1.根據(jù)乙方提供的圖紙和技術(shù)要求，進行材料采購、加工制作及安裝調(diào)試。2.甲方負責(zé)提供加工制作過程中所需的所有工具和材料。3.甲方需確保加工制作的產(chǎn)品符合乙方的技術(shù)要求和質(zhì)量標準。4.甲方需按時交付加工制作完成的產(chǎn)品。二、承攬方式1.甲方需按照乙方的要求，在指定的時間內(nèi)完成加工制作任務(wù)。2.甲方需確保加工制作的產(chǎn)品質(zhì)量符合乙方的要求。3.甲方需遵守相關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保加工制作過程的合法性和合規(guī)性。4.甲方需對加工制作過程中產(chǎn)生的廢棄物進行處理，確保環(huán)保達標。三、驗收及付款方式1.驗收方式：甲方完成加工制作任務(wù)后，需向乙方提交驗收申請。乙方將在收到申請后XX個工作日內(nèi)組織驗收小組進行驗收。驗收小組將根據(jù)乙方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行驗收。2.付款方式：驗收合格后，乙方將按照合同約定的付款方式進行付款。具體付款時間如下：（1）預(yù)付款：合同簽訂后，乙方需向甲方支付合同總金額的XX%作為預(yù)付款。預(yù)付款將在驗收合格后轉(zhuǎn)為合同款。（2）中期款：甲方完成加工制作任務(wù)并提交驗收申請后，乙方需向甲方支付合同總金額的XX%作為中期款。中期款將在驗收合格后轉(zhuǎn)為合同款。（3）尾款：驗收合格后，乙方需向甲方支付合同總金額的XX%作為尾款。尾款將在驗收合格后轉(zhuǎn)為合同款。3.乙方需確保付款及時性和準確性，避免對甲方的正常經(jīng)營造成影響。四、違約責(zé)任及賠償標準1.甲方違約責(zé)任：若甲方未能按照合同約定的時間完成加工制作任務(wù)或加工制作的產(chǎn)品質(zhì)量不符合乙方的要求，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體賠償標準如下：（1）逾期交付：甲方需按照每逾期一天支付合同總金額的XX%作為違約金。（2）質(zhì)量問題：甲方需按照加工制作產(chǎn)品總金額的XX%支付違約金。若質(zhì)量問題嚴重影響乙方的正常使用或造成乙方重大經(jīng)濟損失的，甲方還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任：若乙方未能按照合同約定的時間支付款項或提供的圖紙和技術(shù)要求不明確導(dǎo)致甲方無法按時完成加工制作任務(wù)，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體賠償標準如下：（1）逾期付款：乙方需按照每逾期一天支付未付款項的XX%作為違約金。（2）技術(shù)要求不明確：乙方需按照合同總金額的XX%支付違約金。若技術(shù)要求不明確導(dǎo)致甲方無法按時完成加工制作任務(wù)并給甲方造成重大經(jīng)濟損失的，乙方還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、爭議解決方式及管轄法院1.爭議解決方式：在合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)尊重法院判決結(jié)果并執(zhí)行相關(guān)裁決。2.管轄法院：本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方同意由XXXX人民法院管轄。若雙方協(xié)商不成或無法協(xié)商一致的，任何一方均可向該法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋的規(guī)定，積極配合法院的調(diào)查取證工作并提供相關(guān)證據(jù)材料。同時，雙方也應(yīng)尊重法院的判決結(jié)果并執(zhí)行相關(guān)裁決。六、合同生效及終止條件1.合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。同時，乙方需向甲方支付預(yù)付款后方可開始履行本合同項下的義務(wù)。若一方未履行其義務(wù)或違反本合同約定的條款時，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任和賠償責(zé)任。2.合同終止條件：在合同履行過程中，如發(fā)生以下情形之一時，任何一方均可要求終止本合同：（1）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行的；（2）一方嚴重違約導(dǎo)致另一方無法繼續(xù)履行本合同的；篇5合同編號：XXXX甲方（定作人）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，聯(lián)系人：XXXX。乙方（承攬人）：XXXX，地址：XXXX，電話：XXXX，聯(lián)系人：XXXX。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工承攬事宜，達成如下協(xié)議：一、承攬事項1.甲方委托乙方加工承攬的產(chǎn)品名稱為：XXXX，規(guī)格型號為：XXXX，數(shù)量為：XXXX，加工方式為：XXXX。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，采用自己的技術(shù)和設(shè)備，為甲方加工承攬上述產(chǎn)品。二、合同價款及支付方式1.本合同價款為人民幣：