鋼構施工合同5篇篇1甲方（發包方）：__________乙方（承包方）：__________工程名稱：__________工程地點：__________#一、工程內容本工程為鋼構施工工程，主要包括以下幾個方面：1.鋼結構設計：根據甲方提供的設計圖紙，進行鋼結構的設計工作。2.材料采購與加工：負責采購所需的鋼材、配件等材料，并進行加工制作。3.現場施工：負責鋼結構的安裝施工工作。4.質量驗收：確保施工質量符合相關標準，配合甲方進行質量驗收。#二、合同價款及支付方式1.合同價款：__________元（大寫：__________元整）。具體金額根據施工圖紙及材料清單計算。2.支付方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同價款的______%作為預付款。剩余款項在乙方完成施工任務并通過質量驗收后一次性支付。#三、施工期限1.開工日期：__________年______月______日。2.竣工日期：__________年______月______日。3.施工周期：共______天。#四、質量保證1.材料保證：乙方保證使用的鋼材、配件等材料符合相關質量標準，并提供相應的質量保證書。2.施工保證：乙方確保施工工序符合規范，施工質量符合甲方要求。3.驗收保證：乙方積極配合甲方進行質量驗收，確保驗收合格。#五、安全施工1.安全設施：乙方在施工現場必須設置明顯的安全警示標志，并采取必要的安全措施。2.安全教育：乙方應對施工人員進行安全教育和培訓，提高員工的安全意識。3.安全檢查：乙方應定期進行安全檢查，及時發現并消除安全隱患。#六、違約責任1.甲方違約：如甲方未能按時支付款項或提供必要的設計圖紙和材料，導致乙方無法按時完成施工任務，甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方違約：如乙方在施工過程中存在質量問題或未能按時完成施工任務，乙方應承擔相應的違約責任。#七、爭議解決1.協商解決：如雙方在履行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.仲裁解決：如協商無果，任何一方可向相關仲裁機構申請仲裁。仲裁裁決具有法律效力。3.訴訟解決：如仲裁結果仍無法令雙方滿意，任何一方可向人民法院提起訴訟。訴訟費用由敗訴方承擔。#八、其他約定1.保密義務：雙方應對涉及工程的保密信息保密，未經對方書面同意，不得向第三方泄露。2.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。3.合同變更：如需對合同內容進行變更，雙方應協商達成一致意見并簽訂書面變更協議。變更協議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。4.不可抗力：如遇不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法履行，雙方應協商解決方案。如協商不成，任何一方均可解除本合同，并不承擔違約責任。但應盡可能減輕對方的損失。5.違約金條款：如一方違約，違約方應支付違約金______元（大寫：______元整）給對方。違約金應在違約發生后______個工作日內支付到對方的指定賬戶。6.爭議解決條款：如雙方協商不成或發生爭議，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。訴訟費用由敗訴方承擔。判決結果對雙方具有法律約束力。但判決結果不影響雙方繼續履行本合同的其他部分。篇2甲方（委托方）：XXXXXX公司乙方（施工方）：XXXXXX公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行鋼構施工事宜，達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXX鋼構施工項目2.工程地點：XXXXXX3.施工內容：包括但不限于鋼結構的設計、制作、安裝及配套服務4.施工范圍：具體范圍詳見附件一《施工范圍圖》二、合同工期1.合同簽訂之日起，乙方應在XX天內完成全部施工內容。如遇特殊情況，雙方可協商延長工期。2.延期施工一天，乙方應支付甲方違約金，違約金為合同總價的XX%。三、合同價款及支付方式1.合同總價：人民幣XXXXXX元（大寫：XXXXXX元整）2.支付方式：-合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款。-乙方完成施工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的XX%。-乙方提供結算發票，甲方在收到發票后XX個工作日內支付剩余款項。四、雙方權利和義務1.甲方權利和義務：-提供施工所需的水、電等基礎設施。-按照合同約定支付工程款。-對乙方的施工質量進行監督，并提出合理建議。2.乙方權利和義務：-按照合同約定完成施工任務。-保證施工質量，確保工程安全。-提供施工所需的設備、材料和技術支持。-遵守施工過程中的各項規章制度，維護甲方權益。五、驗收與保修1.驗收標準：按照國家相關標準及雙方約定的施工范圍進行驗收。2.驗收程序：乙方完成施工后，應向甲方提交驗收申請，甲方在收到申請后XX個工作日內組織驗收。3.保修條款：乙方對施工質量負責，保修期為XX年。在保修期內，因施工質量原因造成的損壞，乙方應負責免費維修。六、違約責任1.甲方違約責任：-未按照合同約定支付工程款，乙方有權停止施工并要求甲方支付違約金。2.乙方違約責任：-未按照合同約定完成施工任務，乙方應支付甲方違約金，并賠償因此造成的全部損失。-在保修期內，因施工質量原因造成損壞而未及時維修的，乙方應支付甲方違約金，并賠償因此造成的全部損失。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方應繼續履行。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：XXXXXX公司法定代表人（簽字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：XXXXXX公司法定代表人（簽字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（施工方）：XXXX建筑有限公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方進行鋼構施工事宜，達成以下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX鋼構施工項目2.工程地點：XXXX3.承包范圍：鋼構施工圖紙范圍內的全部內容4.承包方式：包工包料二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、雙方權利和義務1.甲方權利和義務（1）甲方應確保施工場地具備施工條件，并在施工前做好場地內的障礙物清理工作。（2）甲方應按照合同約定及時支付乙方的工程款項。（3）甲方應積極配合乙方的施工工作，提供必要的支持和協助。2.乙方權利和義務（1）乙方應按照合同約定完成鋼構施工任務，確保施工質量符合設計要求和相關標準。（2）乙方應合理安排施工進度，確保按時完成施工任務。（3）乙方應加強施工現場的安全管理，確保施工過程中的安全。（4）乙方應及時與甲方溝通，匯報施工進展情況和遇到的問題。四、工程價款及支付方式1.工程價款：本合同工程款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。2.支付方式：甲方應按照以下節點向乙方支付工程款項。（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的XX%作為預付款。（2）乙方完成主體結構施工后，甲方支付乙方合同總價款的XX%。（3）乙方完成全部施工任務并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的剩余部分。3.付款時間：甲方應在每個支付節點后的XX個工作日內完成支付。五、違約責任1.甲方違約責任（1）甲方未按照合同約定支付乙方工程款項的，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。（2）甲方未能按照合同約定提供施工場地或未能積極配合乙方施工的，應賠償由此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責任（1）乙方未按照合同約定完成施工任務的，應賠償由此給甲方造成的全部損失。（2）乙方在施工過程中存在安全隱患或發生安全事故的，應承擔全部責任并賠償由此給甲方造成的損失。六、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：XXXX有限公司法定代表人（簽字）：XXXX乙方（蓋章）：XXXX建筑有限公司法定代表人（簽字）：XXXX簽訂日期：XXXX年XX月XX日篇4甲方（發包方）：公司名稱：_________地址：_________聯系人：_________聯系電話：_________乙方（承包方）：公司名稱：_________地址：_________聯系人：_________聯系電話：_________工程概況：1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程規模：_________4.工程內容：包括鋼結構設計、材料采購、加工制作、運輸安裝等合同條款：一、合同雙方1.甲方為發包方，負責提供工程所需的資金、土地和必要的支持。甲方有權監督乙方的施工質量和進度，確保工程按照合同要求完成。2.乙方為承包方，負責鋼結構的設計、材料采購、加工制作、運輸安裝等工作。乙方應按時按質完成施工任務，確保工程質量符合合同約定。二、工程要求1.乙方應根據甲方提供的工程要求和設計圖紙，進行鋼結構的設計和材料采購。乙方應確保所采購的材料符合國家標準和合同約定，且在設計過程中遵守相關法律法規和行業標準。2.乙方應在施工過程中確保施工質量和進度，按時完成施工任務。甲方有權對施工質量進行監督，并提出改進意見。乙方應及時整改并重新提交驗收申請。3.乙方應確保工程安全環保，遵守國家安全生產和環保法律法規。在施工過程中如有違規行為，由此產生的一切法律責任由乙方承擔。三、資金支付1.甲方應根據合同約定，按時向乙方支付工程款項。具體支付時間和金額應根據施工進度和驗收結果確定。在支付款項時，甲方有權對乙方的財務狀況進行審查，確保其具備履行合同的能力。2.乙方應提供完整的成本核算資料，確保甲方支付的款項得到合理有效的使用。在合同執行過程中，如因乙方原因導致工程無法按時完成或質量不符合要求，乙方應承擔相應的違約責任和賠償責任。四、違約責任1.甲方如未按時支付工程款項或未提供必要的支持和資料，應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方支付違約金并賠償由此造成的損失。具體違約金數額應根據違約程度確定。2.乙方如未按時完成施工任務或施工質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方支付違約金并賠償由此造成的損失。具體違約金數額應根據違約程度確定。3.在施工過程中，如因乙方原因導致安全事故或環保違規行為的發生，乙方應承擔相應的法律責任和賠償責任。甲方有權要求乙方支付違約金并賠償由此造成的損失。具體違約金數額應根據事故嚴重程度和損失程度確定。五、爭議解決1.合同執行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中，雙方應遵守相關法律法規和訴訟程序規定。判決結果出來后必須履行判決結果。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的其他部分。如因爭議導致合同無法按時履行或無法繼續履行，雙方應及時協商解決方案并簽訂書面協議明確雙方的權利和義務。如協商不成或無法協商一致的，雙方均有權解除本合同并依法承擔相應的法律責任和賠償責任。但在此之前雙方應盡力減少損失并保護好各自權益不受侵害。3.爭議解決期間及之后的一切費用均由引起爭議的一方承擔。無論判決結果如何，敗訴方應承擔相應的訴訟費和律師費等相關費用；勝訴方有權要求敗訴方支付違約金并賠償由此造成的損失（包括直接損失和間接損失）。具體費用應根據實際情況和合同約定確定。4.如果因為法院判決或仲裁裁決導致合同無法繼續履行或需要解除的，雙方應積極配合執行相關裁決并協商解決方案；同時雙方也應尊重對方的合法權益并按照相關法律法規和合同約定承擔相應的法律責任和賠償責任。在協商解決方案過程中，雙方應本著公平、公正、合理的原則進行協商；如有需要可尋求第三方機構的幫助以達成和解協議。但無論如何，雙方應盡力避免對簿公堂的情況發生，以維護良好的合作關系和商業信譽。篇5發包方：[發包方名稱]承包方：[承包方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包方有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]4.工程造價：[工程造價]第二條施工日期1.依照合同約定的工期，依照下列要求完成施工任務：（1）開工日期：XXXX年XX月XX日（2）竣工日期：XXXX年XX月XX日2.承包方在約定的開工日期前，應做好人員、機械、材料等方面的準備工作，為按時開工創造必要的條件。3.因承包方原因不能按時開工的，應事先通知發包方，并賠償因此給發包方造成的經濟損失。4.因發包方原因不能按時開工的，應事先通知承包方，并賠償因此給承包方造成的經濟損失。5.承包方應接受發包方的合理調整工期。第三條質量與驗收1.工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準。2.承包方應接受發包方的質量抽查和檢驗。如果工程質量達不到合同約定的質量標準，承包方應按要求進行返工或修