正規的建設工程合同范文9篇篇1建設工程合同發包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范圍和內容：[范圍和內容]第二條合同工期1.本合同工期為[工期]天，從[開工日期]算起。2.乙方應按合同規定工期按時完成，如因乙方原因造成工期延誤，應由乙方承擔相應責任。第三條工程質量及驗收標準1.乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規范和操作規程施工，確保工程質量達到合同約定的標準。2.工程完工后，乙方應自行組織人員進行質量自檢，自檢合格后方可向甲方提交驗收申請。3.甲方在接到乙方的驗收申請后，應在合理時間內組織人員進行驗收。驗收標準和方法由甲乙雙方共同協商確定。4.如驗收不合格，乙方應按要求進行整改，直至驗收合格。第四條工程價款及支付方式1.本工程總造價為[總造價]元。2.支付方式：[支付方式]3.乙方在收取款項時應提供合法有效的發票或收據。第五條雙方權利和義務1.甲方應按時提供施工圖紙和技術規范，并確保施工所需的水、電等供應。2.乙方應按時支付工人工資和材料費用，確保工程順利進行。3.乙方應嚴格遵守安全操作規程，確保施工過程中的安全。如因乙方原因造成安全事故，應由乙方承擔相應責任。4.甲方有權對乙方的施工過程進行監督，確保工程質量符合要求。如發現質量問題或違規行為，甲方有權要求乙方進行整改或處罰。5.乙方應積極配合甲方的監督和檢查工作，及時提供相關資料和反饋。6.如因甲方原因造成工期延誤或質量不合格，應由甲方承擔相應責任。7.乙方在施工中不得擅自更改施工圖紙和技術規范，如需變更，應事先與甲方協商并達成一致意見。8.乙方應做好施工記錄，及時提供施工日志和驗收資料。9.甲方應按時支付工程款項，確保乙方能夠按時完成任務。如因甲方原因導致付款延誤，應由甲方承擔相應責任。10.乙方在施工中應嚴格遵守環保和衛生規定，確保施工環境整潔有序。如因乙方原因造成環境污染或衛生問題，應由乙方承擔相應責任。11.乙方應積極配合甲方的竣工驗收工作，及時提供相關資料和反饋。對于驗收中發現的問題或缺陷，乙方應及時進行整改或處理。12.在施工過程中，如遇到不可抗力因素導致工程無法按時完成或質量不合格的情況，雙方應及時溝通并協商解決方案。13.其他未盡事宜，雙方可協商確定具體責任和義務。第六條違約責任及賠償損失1.如一方違約，應承擔相應的違約責任并賠償因此造成的損失。具體損失包括但不限于合同價款、利潤、利息等。2.乙方在施工過程中如因自身原因擅自更改施工圖紙和技術規范導致質量問題或安全事故的，應由乙方承擔全部責任并賠償因此造成的損失。3.如因甲方原因導致工期延誤或質量不合格而給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任并支付相應的違約金。違約金的具體數額按照合同總造價的[違約金比例]%計算。4.其他未盡事宜，雙方可協商確定具體的違約責任和賠償損失方式。在協商過程中應遵循公平、公正的原則進行協商解決。5.對于違反合同約定的行為，違約方應承擔相應的法律責任并賠償因此造成的損失。對于嚴重違約行為導致合同無法繼續履行的情形，違約方應承擔相應的違約責任并支付相應的違約金或賠償金。同時雙方應及時溝通并協商解決方案以減輕違約帶來的損失影響。篇2XX市建設工程施工合同發包方（全稱）：XX市XX建設發展有限公司承包方（全稱）：XX市XX建筑安裝工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包方有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權利、義務，確保工程順利進行。一、工程概況1.工程名稱：XX市XX區XX街道XX村XX路改造工程2.工程地點：XX市XX區XX街道XX村XX路3.工程規模：本次改造涉及XX路全段，總長度約XX米，預計投資XX萬元。4.承包方式：包工包料，包工期、包質量。二、工期要求1.承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。2.開工日期：XXXX年XX月XX日3.竣工日期：XXXX年XX月XX日4.合同工期：XX天。三、質量要求1.承包方應確保工程質量達到發包方要求。2.工程質量應滿足相關標準和規范。3.若工程質量不合格，承包方應負責無償返工并承擔相應損失。四、合同價款及支付方式1.合同價款：本次改造工程總造價為人民幣XX萬元。2.支付方式：工程竣工驗收合格后，發包方一次性支付合同價款。五、雙方責任與義務1.發包方責任與義務：（1）負責辦理相關手續，確保工程順利進行。（2）負責提供施工圖紙和技術支持。（3）負責監督承包方的施工質量和進度。2.承包方責任與義務：（1）按照施工圖紙和技術要求，按時完成施工任務。（2）確保施工質量符合相關標準和規范。（3）遵守發包方的現場管理規定和安全生產要求。六、違約責任及賠償損失1.承包方若不能按時完成施工任務或施工質量不合格，應承擔相應的違約責任和損失賠償責任。2.發包方若不能按時支付合同價款或提供必要支持，也應承擔相應的違約責任和損失賠償責任。七、爭議解決方式1.雙方應友好協商解決施工過程中的爭議。2.若協商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.訴訟期間，雙方應繼續履行合同中未涉及爭議部分的條款。八、合同生效及終止條件1.合同生效條件：雙方代表簽字并加蓋公章后生效。2.合同終止條件：雙方協商同意或不可抗力導致合同無法繼續履行時，可終止合同。但應確保雙方權益得到保障。九、其他未盡事宜及補充條款1.雙方可協商補充未盡事宜或簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，雙方各執一份。如有需要，可提供復印件作為備案或證明使用。篇3合同編號：XXXX甲方（發包方）：XXXX，地址：XXXX，聯系人：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，聯系人：XXXX，聯系方式：XXXX。鑒于甲方需要建設一項工程，乙方具備相應的工程承包能力，雙方經過友好協商，達成以下建設工程合同：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程規模：XXXX二、工程造價及支付方式1.工程造價：人民幣XXXX元整（￥XXXX）。2.支付方式：甲方應按照以下方式向乙方支付款項：（1）合同簽訂后，甲方應支付乙方工程總造價的XX%，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。（2）工程進度過半時，甲方應支付乙方工程總造價的XX%，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。（3）工程竣工驗收合格后，甲方應支付乙方工程總造價的XX%，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。3.乙方應在收到款項后，向甲方提供合法有效的發票。三、工期及進度1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.乙方應在保證安全、質量的前提下，按照合同約定的工期完成工程建設任務。4.甲方有權對乙方的工程進度進行監督，乙方應配合甲方的監督工作。四、質量保證1.乙方應建立健全的質量保證體系，確保工程建設質量符合相關標準和要求。2.甲方有權對乙方的工程質量進行監督，乙方應接受甲方的質量監督。3.如因乙方的工程質量問題導致工程返工或重建，乙方應承擔相應的責任和費用。五、安全保證1.乙方應建立健全的安全生產管理體系，確保工程建設過程中不發生安全事故。2.甲方有權對乙方的安全生產管理進行監督，乙方應接受甲方的安全監督。3.如因乙方的安全管理問題導致發生安全事故，乙方應承擔相應的責任和費用。六、違約責任1.甲方和乙方應本著誠實信用的原則履行合同義務。如一方違約，應承擔相應的違約責任。2.甲方未按照合同約定支付款項的，應按日向乙方支付逾期付款違約金。違約金金額為應付款項的XX%。3.乙方未按照合同約定完成工程建設任務的，應按日向甲方支付逾期交付違約金。違約金金額為合同總金額的XX%。4.因不可抗力導致違約的，違約方應承擔相應的違約責任外，還應向對方說明原因并出示相關證明材料。5.因違約導致合同無法繼續履行的，違約方應承擔相應的違約責任外，還應賠償對方因此造成的全部損失。6.因違約導致合同終止的，違約方應承擔相應的違約責任外，還應返還對方已支付的款項并賠償相關損失。7.因違約導致合同解除的，違約方應承擔相應的違約責任外，還應返還對方已支付的款項并賠償相關損失。同時，違約方應在合同解除后XX日內將工程現場清理完畢并返還給甲方。如違約方未在規定期限內清理現場并返還工程現場，則應承擔相應的違約責任外，還應向甲方支付違約金。違約金金額為合同總金額的XX%。篇4建設工程合同合同編號：[合同編號]工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]發包方：[發包方公司名稱]承包方：[承包方公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程規模：[工程規模]4.開工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日歷天二、承包方式承包方采用包工包料方式承包工程。在承包期間，承包方需自行承擔購買工程所需材料、設備以及支付工人工資等費用。發包方僅負責提供必要的支持和協調。三、合同條款1.工程價款及支付方式（1）工程價款：本工程總價款為人民幣XX元整（￥XX）。該價款已包含承包方完成本工程所需的所有費用。發包方無需支付額外的費用。（2）支付方式：發包方在合同簽訂后支付XX元整（￥XX）作為預付款。承包方完成工程進度過半后，發包方再支付XX元整（￥XX）。最后，發包方在驗收合格后支付剩余的XX元整（￥XX）。2.工程驗收及保修期（1）驗收：承包方完成工程后，應提交驗收申請。發包方在收到申請后XX個工作日內組織驗收。驗收標準為合同約定的工程質量要求。如果驗收不合格，發包方有權要求承包方進行整改。（2）保修期：本工程的保修期為XX年。在保修期內，如果工程出現質量問題，承包方需負責維修并承擔相關費用。發包方有權要求承包方在規定時間內完成維修工作。3.違約責任及賠償金額的計算方法（1）違約責任：如果發包方或承包方違反合同條款，需承擔相應的違約責任。具體違約責任根據違約程度及對方損失情況而定。（2）賠償金額計算方法：如果承包方未按時完成工程或工程質量不合格，發包方可要求承包方承擔相應的賠償責任。賠償金額的計算方法根據實際損失情況確定。但最高賠償金額不得超過合同總金額的XX%。4.合同生效條款及爭議解決方式（1）合同生效條款：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同生效前，雙方應確保合同條款的履行。合同生效后，雙方需嚴格遵守合同條款，不得擅自更改或解除。（2）爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應積極配合法院的調查取證工作，并遵守法院的判決結果。對于判決結果有異議的一方，可在判決結果公布后XX個工作日內向上一級人民法院提起上訴。上一級人民法院的判決結果為終審判決結果。四、其他約定事項1.保密條款：雙方應對涉及本工程的保密信息保密，不得擅自泄露給第三方。保密信息的范圍包括但不限于工程內容、施工方案、材料設備采購信息、施工過程中的技術資料等。雙方應采取必要的技術和管理措施保護保密信息的安全性和完整性。違反保密條款的一方應承擔相應的法律責任。2.不可抗力條款：如因不可抗力因素導致工程無法按時完成或造成其他損失，雙方應協商解決解決方案。不可抗力因素包括但不限于自然災害、戰爭、恐怖活動、政府政策調整等。在不可抗力因素發生后，雙方應及時溝通并協商解決方案，確保工程的順利進行和雙方權益的保障。篇5合同編號：_________甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方發包給乙方的建設工程事項，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程規模：_________二、承包方式及范圍1.承包方式：_________2.承包范圍：_________三、建設工期1.開工日期：_________2.竣工日期：_________3.工期順延：如遇下列情況，工期相應順延：（1）因不可抗力導致工程中斷；（2）設計變更或工程量增加；（3）甲方未按時支付工程進度款；（4）甲方原因導致的其他工期延誤。四、工程質量及驗收1.工程質量標準：執行《建設工程質量評價標準》及相關行業標準。2.驗收標準和方法：按照《建設工程質量管理條例》及雙方約定的驗收標準和方法進行驗收。3.驗收程序和要求：工程竣工驗收前，乙方應向甲方提交完整的竣工資料和驗收申請。甲方應在收到申請后組織相關人員進行驗收。驗收時，乙方應提供必要的協助和支持。驗收后，甲方應出具驗收報告并簽署驗收意見。五、合同價款及支付方式1.合同價款：_________元（大寫：_________元整）。具體金額以結算為準。2.支付方式：銀行轉賬或其他雙方約定的支付方式。支付時間按照工程進度和合同約定執行。3.結算方式：按照合同約定和雙方協商確定的結算方式進行結算。結算時，乙方應提供合法有效的發票和結算憑證。結算后，甲方應及時支付結算款項。六、履約保證金及支付方式1.履約保證金金額：_________元（大寫：_________元整）。具體金額根據工程規模和合同要求確定。2.支付方式：銀行轉賬或其他雙方約定的支付方式。支付時間應在合同簽訂后盡快完成。3.履約保證金退還：在工程竣工驗收合格后，甲方應退還乙方履約保證金。如乙方在合同履行過程中存在違約行為，甲方有權根據合同約定扣除相應金額作為違約金。七、違約責任及賠償標準1.甲方違約責任：如甲方未按照合同約定履行義務，導致乙方損失，甲方應承擔相應的賠償責任。具體賠償標準根據損失情況和合同約定確定。2.乙方違約責任：如乙方未按照合同約定履行義務，導致甲方損失，乙方應承擔相應的賠償責任。具體賠償標準根據損失情況和合同約定確定。3.不可抗力因素導致違約：如因不可抗力因素導致雙方無法按照合同約定履行義務，雙方應協商解決違約責任問題。具體解決方案應根據實際情況和合同約定確定。八、合同生效與終止條件1.合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。生效前雙方應確保合同條款已得到充分理解和認可。生效后雙方應嚴格遵守合同約定履行義務。篇6XX市建設工程合同發包方（甲方）：XX市XX區XX辦事處承包方（乙方）：XX建筑有限公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XX市XX區XX辦事處XX社區服務中心2.工程地點：XX市XX區XX辦事處XX社區3.工程承包方式：采用包工包料方式承包4.工程內容：包含社區服務中心所有土建、裝飾、水電安裝項目（具體項目見附表）。第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天（從開工之日算起）。2.乙方在簽訂合同后，按照甲方要求的工期按時進場施工。第三條工程合同總價及付款方式1.本工程合同總價為：人民幣XX元（大寫：XX元整）。包含社區服務中心所有土建、裝飾、水電安裝項目費用。2.乙方進場施工后，甲方按乙方完成的工程量，以銀行轉賬方式向乙方支付款項。具體支付節點如下：（1）乙方進場施工后，甲方支付合同總價的XX%作為預付款；（2）乙方完成工程量的XX%時，甲方支付合同總價的XX%；（3）乙方完成工程量全部竣工時，甲方支付合同總價的XX%；（4）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的XX%。3.乙方在收款時，必須開具正式的建安發票。否則，甲方有權拒絕付款。第四條雙方職責及義務1.甲方職責及義務：（1）甲方負責辦理工程項目立項、審批等前期準備工作；（2）甲方負責協調周邊關系；（3）甲方負責提供施工圖紙及地質資料。2.乙方職責及義務：（1）乙方必須按照甲方提供的施工圖紙和地質資料進行設計、施工；（2）乙方必須確保工程質量達到合格標準；（3）乙方必須確保安全生產；（4）乙方必須保護好施工現場的周邊環境和設施。第五條違約責任及賠償損失1.甲方違約責任：甲方如未按照合同約定支付款項或未提供施工圖紙和地質資料，導致乙方無法按時進場施工或工程質量不合格，甲方應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方違約責任：乙方如未按照合同約定完成工程量或工程質量不合格，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。第六條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。若一方擅自解除合同，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。第七條爭議解決方式1.在合同履行過程中，如雙方發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決，履行法院判決結果。如有違反，將依法承擔相應的法律責任。第八條其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充；補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。具有同等法律效力。3.附件：社區服務中心項目清單。甲方（簽字蓋章）：XX市XX區XX辦事處人民政府日期：XXXX年XX月XX日乙方（簽字蓋章）：XX建筑有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇7建設工程合同甲方（發包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方承包甲方XXXX工程（以下簡稱“本工程”）的有關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX工程2.工程地點：XXXX3.承包范圍：詳見本合同附件一《建設工程工程量清單計價規范》4.承包方式：包工包料5.合同工期：XXXX天6.質量標準：符合國家相關質量標準7.合同價款：人民幣XXXX元（大寫：XXXX）二、甲方責任1.負責辦理本工程的有關建設手續。2.負責協調與當地政府及有關部門的關系。3.負責提供本工程的施工圖紙及技術資料。4.負責按本合同約定支付乙方的工程款。三、乙方責任1.負責本工程的施工，包括但不限于土建、安裝等。2.負責本工程的質量及安全。3.負責本工程的進度，確保按時完成。4.負責提供本工程的竣工資料。四、工程款支付方式1.本工程合同價款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。2.甲方應按以下方式支付乙方的工程款：（1）本合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的XX%作為預付款。（2）乙方按本合同約定完成本工程后，甲方支付乙方合同總價款的XX%。（3）乙方提供完整的竣工資料并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的XX%。3.甲方應將工程款支付至乙方指定的銀行賬戶。五、違約責任1.甲方未按本合同約定支付乙方的工程款，每逾期一天，甲方應向乙方支付合同總價款XX‰的違約金。2.乙方未按本合同約定完成本工程，每逾期一天，乙方應向甲方支付合同總價款XX‰的違約金。3.因一方違約給另一方造成損失的，違約方應賠償守約方的全部損失。六、爭議解決因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，雙方同意提交仲裁委員會仲裁。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。3.未盡事宜，雙方可另行協商。甲方（發包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX建筑公司法定代表人：XXXX簽字日期：XXXX年XX月XX日附件一：《建設工程工程量清單計價規范》詳細列明了本工程的各項工作內容和工程量，是本合同的重要組成部分，具有同等法律效力。篇8合同編號：XXXX甲方（發包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包給乙方的建設工程事項，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：XXXX2.工程地點：XXXX3.工程內容：XXXX4.工程規模：XXXX二、工期及進度1.工程開工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程總工期：XX天4.乙方應按照甲方提供的施工進度表進行施工，確保施工進度。三、質量與驗收1.乙方應確保施工質量符合相關法律法規及甲方要求。2.甲方有權對施工質量進行監督與檢查，并提出改進意見。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方組織驗收。4.驗收合格后，雙方應簽訂驗收報告。四、價款與支付1.工程總價款：人民幣XX元整（大寫：元整）2.甲方應在合同簽訂后支付工程總價款的XX%作為預付款。3.乙方應按工程進度向甲方提交付款申請，甲方在收到申請后XX個工作日內支付工程進度款。4.工程竣工后，經甲方驗收合格，甲方應支付工程總價款的剩余部分。5.乙方在收到甲方支付的款項后，應向甲方出具合法有效的發票。五、違約責任1.乙方如未能按合同約定工期完成施工任務，應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.甲方如未能按合同約定支付工程進度款或預付款，應承擔違約責任，并賠償乙方因此造成的損失。3.因不可抗力因素導致工程無法按時完成的，雙方應友好協商解決。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行各自的其他義務。七、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。2.工程的竣工驗收視為合同終止。雙方應完成合同終止后的相關事宜。3.合同終止后，乙方應提交所有未付發票和付款申請，甲方應在合理期限內完成付款。4.合同終止后，雙方應友好協商解決與合同終止相關的事宜。如協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。篇9合同編號：XXXXXX甲方（發包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承包乙方的建設工程事宜，達成如