工程總承包合同舉例合同編號：[具體合同編號]以下是一份工程總承包合同的詳細內(nèi)容：一、合同雙方1.發(fā)包人：[發(fā)包人公司名稱]，地址：[發(fā)包人地址]，聯(lián)系方式：[發(fā)包人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[發(fā)包人郵箱]。2.承包人：[承包人公司名稱]，地址：[承包人地址]，聯(lián)系方式：[承包人聯(lián)系電話]，電子郵箱：[承包人郵箱]。二、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[具體工程地點]3.工程內(nèi)容：包括但不限于[詳細列舉工程涉及的各項具體工作內(nèi)容]4.工程規(guī)模：建筑面積[具體面積]，工程預(yù)算約為[具體金額]。三、合同范圍1.設(shè)計范圍：負責工程的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等，包括但不限于建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、給排水設(shè)計、電氣設(shè)計等各個專業(yè)的設(shè)計工作。2.采購范圍：負責工程所需的全部材料、設(shè)備的采購，包括但不限于鋼材、水泥、木材、電氣設(shè)備、給排水設(shè)備等。3.施工范圍：按照設(shè)計圖紙和相關(guān)標準進行工程的施工，包括基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾裝修工程、給排水工程、電氣工程等所有施工內(nèi)容。四、合同價格與支付1.合同總價：經(jīng)雙方協(xié)商確定，本工程的合同總價為[具體金額]。2.付款方式：采用分期付款的方式，具體付款節(jié)點和比例如下：合同簽訂后[X]日內(nèi)，支付合同總價的[X]%作為預(yù)付款；工程進度達到[具體階段]時，支付合同總價的[X]%；工程竣工驗收合格后[X]日內(nèi)，支付合同總價的[X]%；剩余合同總價的[X]%作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期屆滿后無質(zhì)量問題時支付。3.支付進度：按照工程進度分階段進行支付，每階段支付金額根據(jù)工程實際完成情況由雙方共同確認。五、設(shè)計條款1.設(shè)計要求：承包人應(yīng)按照國家相關(guān)標準、規(guī)范以及發(fā)包人提供的設(shè)計任務(wù)書等要求進行設(shè)計，保證設(shè)計方案的合理性、安全性和經(jīng)濟性。2.設(shè)計文件提交：承包人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交設(shè)計文件，包括初步設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件等，并保證設(shè)計文件的完整性、準確性和及時性。3.設(shè)計變更：如因發(fā)包人原因或不可抗力等原因?qū)е略O(shè)計變更，承包人應(yīng)按照變更要求及時進行設(shè)計修改，并重新提交設(shè)計文件。如因承包人原因?qū)е略O(shè)計變更，承包人應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切費用和責任。六、采購條款1.采購范圍與要求：承包人應(yīng)按照合同約定的采購范圍和要求進行材料、設(shè)備的采購，保證采購的材料、設(shè)備符合國家相關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計要求，并具備相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。2.采購程序：承包人應(yīng)按照規(guī)定的采購程序進行采購，包括招標、詢價、談判等，并保證采購過程的公開、公平、公正。3.設(shè)備材料交付：承包人應(yīng)按照合同約定的時間和地點將采購的設(shè)備材料交付給發(fā)包人，并辦理相關(guān)的交付手續(xù)。如因承包人原因?qū)е略O(shè)備材料交付延遲，承包人應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切費用和責任。七、施工條款1.施工組織與進度：承包人應(yīng)編制詳細的施工組織設(shè)計，合理安排施工人員、材料、設(shè)備等，保證工程按照合同約定的進度進行施工。如因承包人原因?qū)е鹿こ踢M度延遲，承包人應(yīng)承擔違約責任。2.施工質(zhì)量控制：承包人應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，嚴格按照設(shè)計圖紙和相關(guān)標準進行施工，保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準、規(guī)范和合同要求。如因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格，承包人應(yīng)承擔返工、整改等一切費用和責任，并承擔由此給發(fā)包人造成的損失。3.施工安全管理：承包人應(yīng)建立健全安全管理制度，加強施工安全管理，保證施工過程中的人員安全和財產(chǎn)安全。如因承包人原因?qū)е率┕ぐ踩邪藨?yīng)承擔一切法律責任和經(jīng)濟賠償責任。八、竣工驗收與交付1.竣工驗收條件：工程完工后，承包人應(yīng)按照國家相關(guān)標準、規(guī)范和合同要求進行自檢，自檢合格后向發(fā)包人提交竣工驗收申請。發(fā)包人應(yīng)在收到竣工驗收申請后[X]日內(nèi)組織相關(guān)單位進行竣工驗收，如因發(fā)包人原因?qū)е驴⒐を炇昭舆t，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。2.竣工驗收程序：竣工驗收應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，包括驗收準備、驗收組織、驗收內(nèi)容、驗收標準等。如驗收合格，雙方應(yīng)簽署竣工驗收報告；如驗收不合格，承包人應(yīng)按照要求進行整改，直至驗收合格。3.交付與保修：工程竣工驗收合格后，承包人應(yīng)將工程交付給發(fā)包人，并按照國家相關(guān)規(guī)定和合同約定進行保修。保修期限為[具體保修期限]，保修期間如因承包人原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)質(zhì)量問題，承包人應(yīng)負責免費維修或更換。九、違約責任1.雙方違約情形及責任：如雙方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。如發(fā)包人未按照約定支付工程款，應(yīng)按照逾期金額的[X]%向承包人支付違約金；如承包人未按照約定的時間和質(zhì)量要求完成工程，應(yīng)按照合同總價的[X]%向發(fā)包人支付違約金。2.違約金的計算與支付：違約金的計算應(yīng)按照合同約定的標準進行，如合同未約定或約定不明確的，應(yīng)按照國家相關(guān)法律規(guī)定進行計算。違約金應(yīng)在違約行為發(fā)生后的[X]日內(nèi)支付給對方，如逾期未支付，應(yīng)按照逾期金額的[X]%向?qū)Ψ街Ц队馄谶`約金。十、爭議解決1.爭議解決方式：如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.仲裁機構(gòu)或法院：如雙方約定通過仲裁解決爭議，應(yīng)明確約定仲裁機構(gòu)；如未約定仲裁機構(gòu)，則可向工程所在地的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.合同生效與終止：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格、交付并保修期滿后終止。2.保密條款：雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和履行過程中的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。3.不可抗力條款：如因不可抗力（如地震、洪水、戰(zhàn)爭等）導致本合同無法履行或部分無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，互不承擔違約責任。發(fā)包人（蓋章）：____________________法定代表