管道建設(shè)施工合同_第1頁
管道建設(shè)施工合同_第2頁
管道建設(shè)施工合同_第3頁
管道建設(shè)施工合同_第4頁
管道建設(shè)施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

第第頁合同編號:________管道建設(shè)施工合同甲方:__________乙方:__________簽訂時間:__________簽訂地點(diǎn):__________溫馨提示:本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時的一種參考,當(dāng)事人須根據(jù)具體實(shí)際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整,切勿套用,訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士,感謝您的閱讀下載!PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數(shù)8一、主體與目的本合同名稱為“管道建設(shè)施工合同”,以下簡稱“本合同”。合同主體包括甲方(建設(shè)單位)和乙方(施工單位)。甲方負(fù)責(zé)管道建設(shè)項(xiàng)目的資金、土地、相關(guān)手續(xù)等,乙方負(fù)責(zé)按照甲方要求完成管道建設(shè)施工任務(wù)。本合同目的在于明確甲方和乙方在管道建設(shè)施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保管道建設(shè)施工順利進(jìn)行,保障雙方的合法權(quán)益。具體內(nèi)容包括但不限于:施工范圍、工期、質(zhì)量要求、工程款支付、違約責(zé)任等。通過本合同的簽訂,雙方共同推進(jìn)管道建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)合作共贏。二、價格、支付方式1.合同價格:本合同管道建設(shè)施工總價為人民幣XX萬元整(¥XX,XXX,XXX元),此價格為包括材料、人工、機(jī)械、運(yùn)輸、管理費(fèi)、稅費(fèi)等在內(nèi)的綜合單價。2.支付方式:a.預(yù)付款:合同簽訂后XX日內(nèi),乙方應(yīng)向甲方相關(guān)資質(zhì)證明文件,甲方支付合同總價XX%的預(yù)付款,即人民幣XX萬元整(¥XX,XXX,XXX元)。b.進(jìn)度款:工程按照進(jìn)度分階段支付,每完成工程量達(dá)到合同約定比例時,乙方應(yīng)向甲方相應(yīng)階段的工程量證明和發(fā)票,甲方在收到乙方提交的材料后XX日內(nèi)支付當(dāng)階段工程總價的XX%。c.結(jié)算款:工程完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方提交結(jié)算報(bào)告及最終發(fā)票,甲方在收到乙方提交的結(jié)算資料后XX日內(nèi)支付剩余合同總價XX%的結(jié)算款。d.保修金:合同總價XX%作為保修金,在保修期滿無質(zhì)量問題時,甲方在保修期滿后XX日內(nèi)無息退還乙方。3.逾期支付:如甲方逾期支付工程款,應(yīng)向乙方支付逾期付款利息,按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算。三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù):a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)。b.甲方應(yīng)按時支付合同約定的款項(xiàng),并保證支付方式的合規(guī)性。c.甲方負(fù)責(zé)施工所需的土地、場地、施工用水用電等基礎(chǔ)設(shè)施。d.甲方應(yīng)配合乙方辦理相關(guān)施工手續(xù),確保施工順利進(jìn)行。e.甲方有權(quán)對施工過程中的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.乙方權(quán)利與義務(wù):a.乙方應(yīng)按照合同約定的時間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)。b.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定施工所需的材料、設(shè)備等。c.乙方應(yīng)保證施工過程中的安全,對施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。d.乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的規(guī)定,采取措施減少施工對環(huán)境的影響。e.乙方應(yīng)按照甲方要求施工進(jìn)度報(bào)告和施工記錄,及時溝通施工過程中的問題。f.乙方在保修期內(nèi)應(yīng)對工程質(zhì)量問題進(jìn)行無償維修。四、質(zhì)量保證與服務(wù)1.質(zhì)量保證:a.乙方承諾所施工的管道工程必須符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。b.乙方應(yīng)使用合格的材料和設(shè)備,確保施工質(zhì)量。c.乙方應(yīng)在施工過程中進(jìn)行自檢,并接受甲方的監(jiān)督檢查。d.工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)不少于XX年的質(zhì)量保修服務(wù)。2.服務(wù)內(nèi)容:a.乙方應(yīng)在施工過程中必要的技術(shù)支持和服務(wù)。b.乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行施工圖紙的修改和完善。c.乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收,確保驗(yàn)收順利進(jìn)行。d.乙方在保修期內(nèi)應(yīng)無償解決工程質(zhì)量問題,確保管道運(yùn)行安全。e.乙方應(yīng)定期對管道進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),確保管道長期穩(wěn)定運(yùn)行。若發(fā)生緊急情況,乙方應(yīng)在接到通知后XX小時內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行處理。五、履行與變更1.履行:a.雙方應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)和方式履行各自的權(quán)利和義務(wù)。b.乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務(wù),甲方應(yīng)按時驗(yàn)收并支付款項(xiàng)。c.任何一方未能按照合同約定履行義務(wù),應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償對方因此遭受的損失。d.合同履行過程中,如遇不可抗力因素影響,導(dǎo)致合同無法按期履行,雙方應(yīng)協(xié)商解決,合理調(diào)整工期和責(zé)任。2.變更:a.合同在履行過程中如需變更,雙方應(yīng)書面協(xié)商一致,簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為合同附件。b.任何一方要求變更合同內(nèi)容,應(yīng)提前XX天書面通知對方,并變更原因和方案。c.合同變更不得影響原合同的目的和原則,且不得損害第三方的合法權(quán)益。d.合同變更后,如對合同總價、工期、質(zhì)量等有重大影響,應(yīng)重新評估并協(xié)商確定。六、保密條款1.雙方在本合同履行過程中所知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息等,包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、商務(wù)信息、客戶名單、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等,均屬保密信息。2.雙方對本合同內(nèi)容和保密信息負(fù)有保密義務(wù),未經(jīng)對方同意,不得向任何第三方泄露或使用。3.保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后XX年止。保密義務(wù)不受合同期限的限制。4.在保密期限內(nèi),如因法律要求或法院、仲裁機(jī)構(gòu)裁定的原因,需要披露保密信息,雙方應(yīng)事先通知對方,并采取一切可能措施保護(hù)對方的合法權(quán)益。5.違反保密義務(wù)的,違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于賠償對方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失,并支付違約金。6.本保密條款的適用范圍不因合同終止而失效,雙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。七、爭議解決1.甲方和乙方在履行本合同時,如發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟,或向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。3.爭議解決過程中,雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù),不得影響合同的正常執(zhí)行。4.仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中華人民共和國仲裁法的規(guī)定進(jìn)行仲裁,仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。5.仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān),除非仲裁裁決另有規(guī)定。6.在仲裁或訴訟過程中,任何一方不得單方面變更、解除或終止合同,除非仲裁裁決或法院判決另有規(guī)定。7.雙方在爭議解決過程中應(yīng)保持合作態(tài)度,共同尋求公平、合理的解決方案。八、其它條款1.合同附件:本合同附件與本合同具有同等法律效力,包括但不限于施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、工程量清單等。2.通知:除法律另有規(guī)定外,雙方的通知應(yīng)以書面形式發(fā)送至對方指定的地址,自交付之日起視為送達(dá)。3.合同解除:除本合同約定外,任何一方不得單方面解除合同。如一方違反合同約定,另一方有權(quán)解除合同,并要求賠償損失。4.合同終止:合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后,合同終止。合同終止后,雙方應(yīng)按約定進(jìn)行結(jié)算。5.合同生效:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。6.合同解釋:本合同如有歧義或漏洞,應(yīng)按照有利于保護(hù)非違約方的原則進(jìn)行解釋。7.法定代表人或授權(quán)代表簽字:本合同應(yīng)由甲乙雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽字,并加蓋單位公章。九、合同簽署本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(建設(shè)單

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論