木門承攬協議書范本?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有木門制作及安裝的需求，乙方具備相關的制作及安裝能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬木門制作及安裝事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）木門規格及數量1.甲方所需木門的具體規格如下：門高：______厘米；門寬：______厘米；門厚：______厘米。2.木門數量共計______套，具體門的種類及數量明細如下：臥室門______套；客廳門______套；廚房門______套；衛生間門______套。（二）木門材質及工藝要求1.門體材質：采用______材質，確保木材干燥、無蟲蛀、無腐朽，木材含水率應控制在______%以內。2.表面處理：底漆：采用環保型______底漆，涂刷______遍，確保底漆附著力強、遮蓋力好。面漆：采用環保型______面漆，涂刷______遍，使木門表面光滑、色澤均勻、無流墜、無橘皮現象，具有良好的耐磨性和耐腐蝕性。3.五金配件：門鎖：選用______品牌的______型號門鎖，確保開啟靈活、關閉嚴密。合頁：選用______品牌的______型號合頁，保證門的安裝牢固，開關順暢。把手：選用______材質、______造型的把手，與木門整體風格相匹配。（三）安裝要求1.安裝位置：按照甲方提供的安裝圖紙及現場實際情況進行安裝，確保木門安裝位置準確無誤。2.安裝工藝：門洞處理：安裝前對門洞進行檢查，如門洞尺寸不符合要求，乙方應負責進行整改，確保門洞平整、垂直。木門安裝：采用______安裝方式，確保木門安裝牢固，與墻體之間的縫隙均勻一致，縫隙寬度控制在______毫米以內。安裝完成后，木門應開關靈活，關閉后無縫隙、無晃動。收口處理：對木門與墻體、地面、天花板等交接處進行收口處理，收口材料應與木門材質相匹配，收口處應平整、光滑、美觀。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的制作及安裝過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本協議約定的規格、材質、工藝及安裝要求進行制作和安裝。對乙方交付的木門及安裝成果，如質量不符合本協議約定，有權要求乙方進行整改或返工，直至達到約定標準；如乙方拒絕整改或返工，甲方有權解除本協議，并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務向乙方提供準確的木門制作及安裝所需的尺寸、規格、數量等相關資料，并確保資料的真實性和準確性。為乙方的制作及安裝工作提供必要的協助和配合，包括但不限于提供施工場地、協調與其他施工單位的關系等。按照本協議約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付承攬費用。在制作及安裝過程中，如因甲方提供的資料不準確、不完整或其他甲方原因導致乙方無法正常施工，有權要求甲方承擔相應的責任，并給予合理的工期順延。2.義務按照本協議約定的規格、材質、工藝及安裝要求，自行采購所需的原材料、零部件及五金配件，確保所制作及安裝的木門質量符合國家相關標準及本協議約定。自行組織具備相應資質和經驗的施工人員進行制作及安裝工作，并對施工人員的安全和行為負責。在施工過程中，應遵守國家相關法律法規及施工現場的安全規定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。嚴格按照甲方提供的安裝圖紙及現場實際情況進行安裝，確保木門安裝位置準確、牢固，表面平整、光滑，色澤一致，開關靈活。在安裝過程中，如發現問題應及時與甲方溝通，并采取有效的解決措施。制作及安裝完成后，負責清理施工現場，保持現場整潔。對所制作及安裝的木門提供______年的質保期，質保期內如因乙方原因出現質量問題，乙方應免費負責維修或更換。質保期屆滿后，乙方應繼續為甲方提供有償的維修服務。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用本協議項下的承攬費用總計為人民幣______元（大寫：______元整）。該費用為固定總價，包含木門的制作、運輸、安裝、五金配件及質保期內的維修等全部費用，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.合同簽訂后______個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。2.木門制作完成并經甲方驗收合格后______個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。3.木門安裝完成并經甲方驗收合格后______個工作日內，甲方向乙方支付承攬費用的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）。4.質保期滿后______個工作日內，如無質量問題，甲方向乙方支付剩余的承攬費用，即人民幣______元（大寫：______元整）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收標準及方式（一）驗收標準1.木門的規格、材質、工藝及五金配件應符合本協議約定的標準。2.木門表面應平整、光滑，無劃痕、無磕碰、無變形，色澤均勻一致。3.木門的開啟和關閉應靈活、順暢，無阻滯現象，關閉后無縫隙、無晃動。4.五金配件的安裝應牢固、齊全，功能正常。5.安裝質量應符合國家相關標準及本協議約定，木門與墻體之間的縫隙均勻一致，收口處平整、光滑、美觀。（二）驗收方式1.乙方制作完成后，應提前通知甲方進行預驗收。甲方應在接到通知后的______個工作日內組織相關人員對木門進行預驗收。如發現問題，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。2.木門安裝完成后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在接到申請后的______個工作日內組織正式驗收。驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改或返工，直至達到驗收標準。整改或返工所產生的費用由乙方自行承擔，且整改或返工的時間不計入工期。五、違約責任（一）甲方違約責任1.如甲方未按照本協議約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權暫停制作或安裝工作，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金。如因甲方逾期付款導致乙方遭受其他損失的，甲方應承擔全部賠償責任。2.如甲方提供的資料不準確、不完整或未按照本協議約定為乙方提供必要的協助和配合，導致乙方無法正常施工或延誤工期的，甲方應承擔相應的責任，并給予乙方合理的工期順延。如因甲方原因給乙方造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。（二）乙方違約責任1.如乙方未按照本協議約定的規格、材質、工藝及安裝要求進行制作和安裝，導致木門質量不符合約定標準的，乙方應負責免費整改或返工，直至達到約定標準。如因乙方原因逾期完成整改或返工的，每逾期一日，應按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。如乙方拒絕整改或返工，或經整改或返工后仍不符合約定標準的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的費用，同時乙方應按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。如因乙方產品質量問題給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。2.如乙方未按照本協議約定的時間完成木門制作或安裝工作，每逾期一日，應按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的費用，同時乙方應按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。如因乙方逾期完工給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。3.如乙方在質保期內未按照本協議約定履行質保義務，甲方有權自行或委托第三方進行維修或更換，所產生的費用由乙方承擔。乙方應在接到甲方通知后的______個工作日內支付該費用，否則每逾期一日，應按照該費用的______%向甲方支付違約金。4.乙方違反本協議約定的其他義務，應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。六、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。2.在履行本協議過程中，如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。經雙方協商一致，可以變更或解除本協議。（二）保密條款雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密及其他機密信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自本協議生效之日起______年。（三）通知條款1.本協議項下的通知應以書面形式送達對方，送達地址為本協議首部所列的地址。如一方地址發生變更，應及時書面通知對方。2.通知可以通過專人送達、郵寄、傳真或電子郵件等方式進行。以專人送達方式的，送達日期為收件人簽收日期；以郵寄方式的，送達日期為郵件寄出后的第______個工作日；以傳真方式的，送達日期為傳真發送成功后的回執所示日期；以電