施工合同解除賠償協議_第1頁
施工合同解除賠償協議_第2頁
施工合同解除賠償協議_第3頁
施工合同解除賠償協議_第4頁
施工合同解除賠償協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

施工合同解除賠償協議?甲方:姓名:__________________身份證號:__________________聯系地址:__________________聯系電話:__________________乙方:公司名稱:__________________統一社會信用代碼:__________________法定代表人:__________________聯系地址:__________________聯系電話:__________________鑒于甲乙雙方于[合同簽訂日期]簽訂了[施工合同名稱](以下簡稱"原施工合同"),現因[解除原因],雙方經友好協商,就原施工合同的解除及賠償事宜達成如下協議:一、原施工合同概述1.工程名稱:[具體工程名稱]2.工程地點:[詳細工程地點]3.工程內容及范圍:[詳細描述工程具體包含的工作內容、工程量、施工工藝、質量標準等,例如:本工程包括但不限于建筑結構施工,具體涵蓋基礎工程、主體結構工程的鋼筋制作與綁扎、模板支設、混凝土澆筑等工作,工程量以施工圖紙及現場實際測量為準,質量需符合國家現行相關建筑工程質量驗收規范的合格標準。]4.合同工期:計劃開工日期:[具體日期]計劃竣工日期:[具體日期]總日歷天數:[工期天數]二、合同解除原因[詳細說明合同解除的原因,例如:因甲方資金短缺,無法按照原施工合同約定支付工程進度款,導致工程無法繼續進行,雙方協商一致解除原施工合同。]三、合同解除時間雙方一致同意,原施工合同于[解除日期]正式解除。四、已完工程情況及結算1.已完工程內容:[詳細羅列截至合同解除時,乙方已完成的具體工程內容,包括但不限于已完成的基礎工程部分、主體結構施工進度等情況,例如:截至合同解除之日,乙方已完成基礎工程的土方開挖、地基處理、基礎鋼筋綁扎及模板支設工作,主體結構施工至[具體層數],混凝土澆筑完成至[具體部位]。]2.已完工程造價結算:雙方共同委托[造價咨詢機構名稱]對乙方已完工程進行造價結算審核。經審核,乙方已完工程造價為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。此結算價為最終結算金額,雙方均予以認可。五、賠償事宜1.甲方應向乙方支付的賠償款項:已完工程價款支付:甲方應在本協議簽訂后的[x]個工作日內,向乙方支付已完工程價款人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。停工損失賠償:考慮到合同解除給乙方造成的停工損失,包括但不限于機械設備閑置費、人員窩工費、周轉材料租賃損失等,甲方同意另行向乙方支付停工損失賠償款人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。該款項應在支付已完工程價款后的[x]個工作日內支付完畢。退場費用補償:乙方因合同解除需進行退場工作,甲方應給予乙方退場費用補償人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元),用于乙方支付退場過程中產生的設備拆卸、運輸、人員遣散等費用。此款項在支付停工損失賠償款后的[x]個工作日內支付。以上各項賠償款項總計人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.乙方應承擔的費用:乙方在施工過程中因自身原因導致的質量問題及其他違規行為所產生的整改費用,由乙方自行承擔。整改工作應在甲方指定的合理期限內完成,若乙方未在規定期限內完成整改,由此給甲方造成的損失,乙方應予以賠償。乙方應按照法律法規及相關規定,妥善處理好施工過程中產生的各類債權債務關系,如因乙方未妥善處理導致甲方遭受任何糾紛或損失,乙方應承擔全部責任并賠償甲方因此遭受的一切損失。六、雙方權利與義務1.甲方權利與義務:權利:有權要求乙方按照本協議約定完成已完工程的收尾工作及退場事宜。有權對乙方已完工程質量進行檢查和驗收,如發現質量問題,有權要求乙方進行整改。義務:按照本協議約定的時間和方式向乙方支付賠償款項。協助乙方辦理與工程相關的各項手續,如施工許可證的注銷等,因辦理手續所需的費用按照法律法規規定各自承擔。向乙方提供與已完工程結算及賠償相關的資料和文件,并配合乙方進行審核工作。2.乙方權利與義務:權利:有權要求甲方按照本協議約定支付賠償款項。有權要求甲方提供與已完工程結算及賠償相關的資料和文件。義務:按照本協議約定完成已完工程的收尾工作,確保工程質量符合相關標準,并在甲方要求的期限內辦理退場手續。收尾工作及退場過程中應遵守法律法規及施工現場的各項管理規定,做到文明施工、安全施工。向甲方提供已完工程的相關資料,包括但不限于施工圖紙、施工記錄、質量檢驗報告、工程量清單等,確保資料真實、完整、有效。妥善保管施工現場的機械設備、周轉材料等物品,在退場時按照雙方約定進行移交,如有損壞或丟失,應照價賠償。負責處理施工過程中產生的各類糾紛,確保甲方不因乙方原因遭受任何法律責任或經濟損失。七、違約責任1.若甲方未按照本協議約定的時間和金額向乙方支付賠償款項,每逾期一日,應按照未支付金額的[x%]向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權解除本協議,并要求甲方一次性支付全部賠償款項及違約金,同時承擔乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協議約定完成已完工程的收尾工作或退場事宜,每逾期一日,應按照本協議賠償款項總額的[x%]向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權自行組織人員完成收尾工作及退場事宜,由此產生的費用由乙方承擔,甲方可在應支付給乙方的賠償款項中直接扣除。3.若乙方提供的已完工程資料不真實、不完整或無效,導致結算工作延誤或無法正常進行,乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失,并按照本協議賠償款項總額的[x%]向甲方支付違約金。4.任何一方違反本協議約定的其他義務,應向對方支付違約金人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元),并賠償對方因此遭受的全部損失。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規的規定。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式[x]份,甲乙雙方各執[x]份,具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。補充協議內容與本協議不一致的

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論