承攬合同風險協議_第1頁
承攬合同風險協議_第2頁
承攬合同風險協議_第3頁
承攬合同風險協議_第4頁
承攬合同風險協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

承攬合同風險協議?甲方(定作人):姓名:__________性別:__________身份證號碼:__________地址:__________聯系電話:__________乙方(承攬人):名稱:__________統一社會信用代碼:__________法定代表人:__________地址:__________聯系電話:__________鑒于甲方有[具體項目名稱]的承攬需求,乙方具備完成該項目的相應能力和資質,甲乙雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就甲方委托乙方完成[具體項目名稱]事宜達成如下協議:一、標的物或服務具體描述(一)項目名稱[具體項目名稱](二)項目內容及要求1.詳細內容:乙方應按照甲方提供的設計圖紙、技術要求及相關標準,完成[具體工作內容,如產品的加工制造、設備的安裝調試、工程的施工建設等]。2.質量標準乙方完成的工作成果應符合國家現行的相關質量標準以及行業通用標準。具體質量要求如下:[詳細列舉各項質量指標,如產品的尺寸公差、性能參數、外觀要求等;設備安裝的精度要求、運行穩定性要求等;工程的驗收規范、質量等級要求等]。3.技術規格:[明確標的物的技術規格,包括但不限于原材料的規格、型號,加工工藝要求,設備的技術參數等]。(三)項目交付時間及地點1.交付時間:乙方應在[預計開始日期]開始工作,并于[預計完成日期]前完成全部工作并交付工作成果。如因甲方原因或不可抗力導致交付時間需要變更,雙方應另行協商確定新的交付時間。2.交付地點:[具體交付地點]二、權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對乙方的工作過程進行監督檢查,提出意見和建議,乙方應予以配合。有權要求乙方按照本協議約定的質量標準、交付時間及地點交付工作成果。對乙方交付的工作成果進行驗收,如發現不符合約定,有權要求乙方返工、修理或采取其他補救措施。2.義務向乙方提供開展工作所需的相關資料,包括但不限于設計圖紙、技術要求、技術資料等,并確保所提供資料的真實性、準確性和完整性。按照本協議約定的時間和方式向乙方支付報酬。協助乙方解決工作過程中遇到的與甲方相關的問題,如協調第三方提供必要的支持等。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付報酬。在工作過程中,有權根據實際情況對甲方提供的資料提出合理的修改建議,但應提前通知甲方并經甲方書面同意。有權要求甲方協助解決工作過程中遇到的與甲方相關的問題。2.義務按照本協議約定的質量標準、技術規格、交付時間及地點完成工作,并向甲方交付符合要求的工作成果。自行完成承攬工作,未經甲方書面同意,不得將承攬的主要工作交由第三人完成。如需將輔助工作交由第三人完成,應確保第三人完成的工作符合本協議要求,并對第三人的工作成果向甲方承擔連帶責任。對甲方提供的資料負有保密義務,未經甲方書面同意,不得向任何第三方泄露或用于本協議以外的其他目的。在工作過程中,應嚴格遵守國家法律法規及相關安全操作規程,確保工作安全。如因乙方原因導致發生安全事故,乙方應承擔全部責任。在工作完成后,負責清理工作現場,恢復原狀。三、報酬及支付方式(一)報酬金額甲方應向乙方支付的報酬為人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。此報酬為固定總價,除本協議約定的調整情形外,不因任何因素而調整。(二)支付方式1.預付款:甲方應在本協議簽訂后[x]個工作日內,向乙方支付報酬的[x]%作為預付款,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。2.進度款:在乙方完成工作進度達到[具體進度節點]后,甲方應在收到乙方提交的付款申請及相關證明文件后的[x]個工作日內,向乙方支付報酬的[x]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。3.驗收款:乙方完成全部工作并交付工作成果,經甲方驗收合格后,甲方應在驗收合格后的[x]個工作日內,向乙方支付報酬的[x]%,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。4.質保金:報酬的[x]%作為質保金,即人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元)。質保期為自驗收合格之日起[x]個月,質保期屆滿后,如無質量問題,甲方應在質保期屆滿后的[x]個工作日內無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收(一)驗收標準按照本協議約定的質量標準、技術規格及相關驗收規范進行驗收。(二)驗收程序1.乙方完成工作并自檢合格后,應提前[x]個工作日通知甲方進行驗收。2.甲方應在接到乙方驗收通知后的[x]個工作日內組織驗收。驗收時,乙方應提供工作成果的相關資料,包括但不限于產品合格證書、質量檢驗報告、設備操作手冊、工程竣工資料等。3.如驗收合格,雙方應簽署驗收合格文件;如驗收不合格,甲方應在驗收報告中注明不合格事項及原因,乙方應按照甲方要求限期進行返工、修理或采取其他補救措施,直至驗收合格。乙方承擔因返工、修理等產生的全部費用,并自行承擔逾期交付的違約責任。五、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定的時間和方式支付報酬,每逾期一日,應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權暫停工作,并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金,同時甲方應承擔乙方因此遭受的全部損失。2.若甲方未按照本協議約定向乙方提供開展工作所需的資料或協助乙方解決相關問題,導致乙方工作延誤或無法正常進行的,甲方應承擔相應的責任,并賠償乙方因此遭受的全部損失。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定的質量標準、技術規格、交付時間及地點完成工作或交付的工作成果不符合約定,乙方應負責返工、修理或采取其他補救措施,直至達到約定要求。如因乙方原因導致逾期交付,每逾期一日,應按照報酬金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的,甲方有權解除本協議,并要求乙方返還已支付的預付款項,同時乙方應按照報酬金額的[x]%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此遭受的全部損失。2.若乙方擅自將承攬的主要工作交由第三人完成,甲方有權解除本協議,并要求乙方返還已支付的預付款項,同時乙方應按照報酬金額的[x]%向甲方支付違約金,并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方違反本協議約定的保密義務,應向甲方支付違約金人民幣[大寫金額]元整(小寫:¥[具體金額]元),如因乙方泄密行為給甲方造成損失的,乙方應承擔全部賠償責任。4.若乙方在工作過程中違反國家法律法規及相關安全操作規程,導致發生安全事故,乙方應承擔全部法律責任及因此給甲方造成的全部損失。六、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款(一)協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致,并簽訂書面協議。2.在履行本協議過程中,若一方提出解除協議,需提前[x]日書面通知對方,并經對方書面同意。因解除協議給對方造成損失的,提出解除方應承擔相應的賠償責任。(二)不可抗力1.本協議所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括但不限于自然災害、政府行為、社會異常事件等。2.因不可抗力事件導致一方無法履行本協議約定的義務,該方不承擔違約責任,但應在不可抗力事件發生后的[x]個工作日內書面通知對方,并提供相關證明文件。在不可抗力事件影響消除后的合理時間內,雙方應協商恢復本協議的履行;如因不可抗力事件導致本協議無法繼續履行或部分無法履行,雙方應協商解決善后事宜,互不承擔違約責任。(三)通知與送達1.本協議雙方之間的通知、文件、資料等均應以書面形式送達對方。送達方式包括專人送達、郵寄送達、電子郵件送達等。2.若以專人送達方式送達,對方簽收之日視為送達之日;若以郵寄送達方式送達,以郵件發出后的[x]個工作日視為送達之日;若以電子郵件送達方式送達,以郵件發出后的[x]個工作日視為送達之日,但對方應及時回復確認已收到郵件。3.一方變更送達地址或聯系方式的,應在變更后的[x]個工作日內書面通知對方,否則因未及時通知導致的送達延誤或無法送達的后果由變更方自行承擔。(四)協議生效及份數1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論