公路扶欄合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方公路扶欄的建設與乙方承攬事宜，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：_______公路扶欄工程

1.2項目地點：_______

1.3項目規模：_______

1.4項目內容：包括但不限于扶欄設計、制作、運輸、安裝及售后服務等。

二、工程承包

2.1乙方同意按照甲方要求，在約定的時間內完成公路扶欄工程的設計、制作、運輸、安裝及售后服務等工作。

2.2乙方應確保工程質量符合國家及行業標準，滿足甲方要求。

2.3乙方應按照甲方要求，提供必要的施工圖紙、技術資料等相關文件。

2.4乙方在施工過程中，應遵守國家法律法規，確保施工安全，不得造成環境污染。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：_______

3.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程進度及質量驗收報告，分階段支付合同價款。

3.3驗收合格后，甲方應在_______日內支付合同價款的_______%。

3.4竣工驗收合格后，甲方應在_______日內支付合同價款的_______%。

四、工期及延期責任

4.1工期：_______

4.2乙方應按照約定工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

4.3因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協商解決，并按照實際延誤時間調整工期。

五、質量保證及保修

5.1乙方應保證工程質量，對工程在使用過程中出現的質量問題，乙方應在接到甲方通知后_______日內進行修復。

5.2保修期限：_______

5.3保修期內，因乙方原因造成的質量問題，乙方應承擔全部維修費用。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方未按約定支付合同價款，應向乙方支付_______%的違約金。

6.3乙方未按約定完成工程，應向甲方支付_______%的違約金。

六、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

8.1本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

8.3附件：

1.公路扶欄工程圖紙及技術資料

2.工程進度及質量驗收報告

3.乙方營業執照及資質證書復印件

4.乙方安全生產許可證復印件

5.其他相關文件

甲方（蓋章）：___________

乙方（蓋章）：___________

代表人（簽字）：___________

代表人（簽字）：___________

簽訂日期：_______年_______月_______日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障公路交通安全，提高公路設施質量，特邀請乙方（以下簡稱“乙方”）作為專業承包方，與第三方（以下簡稱“第三方”）共同參與公路扶欄工程的建設。為明確各方的權利、義務和責任，經甲乙雙方及第三方充分協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：_______公路扶欄工程

1.2項目地點：_______

1.3項目規模：_______

1.4項目內容：包括但不限于扶欄設計、制作、運輸、安裝及售后服務等。

二、工程承包

2.1乙方作為承包方，負責公路扶欄工程的設計、制作、運輸、安裝及售后服務等工作。

2.2第三方作為技術支持方，提供專業的設計方案、技術指導和施工監督。

2.3乙方應確保工程質量符合國家及行業標準，滿足甲方要求。

三、第三方責任與權利

3.1第三方負責提供公路扶欄工程的設計方案，并對設計方案的合理性和可行性負責。

3.2第三方對施工過程中的技術問題進行指導，確保施工質量。

3.3第三方有權對乙方的施工過程進行監督，發現質量問題及時通知乙方整改。

3.4第三方有權要求乙方對設計方案的變更進行書面確認。

四、甲方權益保障

4.1甲方享有對公路扶欄工程的質量監督權，包括但不限于定期檢查、驗收等。

4.2甲方有權要求乙方對設計方案的變更進行書面確認，并對變更后的設計方案進行審核。

4.3甲方有權要求乙方提供工程進度報告、質量驗收報告等相關文件。

4.4甲方有權要求乙方在工程完成后進行售后服務，確保扶欄設施的正常使用。

五、合同價款及支付方式

5.1合同價款：_______

5.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程進度及質量驗收報告，分階段支付合同價款。

5.3驗收合格后，甲方應在_______日內支付合同價款的_______%。

5.4竣工驗收合格后，甲方應在_______日內支付合同價款的_______%。

六、工期及延期責任

6.1工期：_______

6.2乙方應按照約定工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

6.3因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協商解決，并按照實際延誤時間調整工期。

七、違約責任

7.1乙方未按約定完成工程，應向甲方支付_______%的違約金。

7.2第三方未按照約定提供設計方案或技術指導，應向甲方支付_______%的違約金。

7.3任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式_______份，甲乙雙方及第三方各執_______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

十、第三方介入的意義和目的

10.1第三方的介入，旨在提高公路扶欄工程的設計水平和施工質量，確保工程安全、可靠。

10.2第三方的專業指導，有助于甲方更好地了解工程進度和質量狀況，保障甲方權益。

十一、甲方權益主導的目的和意義

11.1甲方作為項目主體，對公路扶欄工程的質量和進度有更高的要求。

11.2甲方權益主導，有助于甲方在工程實施過程中更好地監督和管理，確保工程順利進行。

11.3甲方權益主導，有助于提高甲方在公路建設領域的市場競爭力。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為提升城市綠化水平，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）負責城市綠化帶扶欄的設計、制作與安裝。鑒于乙方在綠化帶扶欄領域擁有豐富的經驗和專業知識，甲方同意引入第三方（以下簡稱“第三方”）作為技術顧問，以保障工程質量和乙方的合法權益。為明確各方的權利、義務和責任，經甲乙雙方及第三方充分協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：_______城市綠化帶扶欄工程

1.2項目地點：_______

1.3項目規模：_______

1.4項目內容：包括但不限于扶欄設計、材料采購、制作、運輸、安裝及售后服務等。

二、乙方責任與權利

2.1乙方負責城市綠化帶扶欄的設計、制作、運輸、安裝及售后服務等工作。

2.2乙方有權根據項目需求，選擇合適的材料和工藝，確保扶欄質量。

2.3乙方有權要求甲方提供必要的場地、電力等施工條件。

2.4乙方有權對工程進度進行合理調整，確保工程按時完成。

2.5乙方有權要求甲方支付合理的工程進度款。

三、第三方責任與權利

3.1第三方作為技術顧問，負責對扶欄設計方案進行審核，確保其符合相關標準和規范。

3.2第三方有權對乙方的施工過程進行監督，提出技術改進意見。

3.3第三方有權要求乙方對設計方案進行必要的調整，以優化工程效果。

3.4第三方有權要求甲方配合提供必要的施工條件和技術支持。

四、甲方義務與限制

4.1甲方應按照約定的時間提供施工場地，確保乙方正常施工。

4.2甲方應按照約定的時間提供必要的電力、水源等施工條件。

4.3甲方不得無故拖延工程進度款支付，如因甲方原因導致乙方損失，甲方應承擔相應責任。

4.4甲方不得干預乙方的正常業務活動，包括但不限于材料采購、工藝選擇等。

五、合同價款及支付方式

5.1合同價款：_______

5.2支付方式：甲方按照乙方提交的工程進度及質量驗收報告，分階段支付合同價款。

5.3驗收合格后，甲方應在_______日內支付合同價款的_______%。

5.4竣工驗收合格后，甲方應在_______日內支付合同價款的_______%。

六、工期及延期責任

6.1工期：_______

6.2乙方應按照約定工期完成工程，如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應責任。

6.3因不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協商解決，并按照實際延誤時間調整工期。

七、違約責任

7.1乙方未按約定完成工程，應向甲方支付_______%的違約金。

7.2甲方未按約定支付工程進度款，應向乙方支付_______%的違約金。

7.3任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式_______份，甲乙雙方及第三方各執_______份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

十、乙方權益主導的目的和意義

10.1乙方作為工程的主要實施方，擁有豐富的經驗和專業知識，乙方權益主導有助于保障其合法權益。

10.2乙方