2014建設工程合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

1.甲方為建設項目的業主，需要乙方承擔該項目的施工任務。

2.乙方具備相應的施工資質，愿意承擔上述建設項目的施工任務。

3.甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.項目名稱：____________________

2.項目地點：____________________

3.項目規模：____________________

4.項目投資：____________________

5.項目工期：____________________

二、施工內容

1.乙方負責上述建設項目的全部施工任務，包括但不限于土建、安裝、裝飾等。

2.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規范和施工方案進行施工。

三、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________

2.付款進度：____________________

3.逾期付款違約金：____________________

四、工期延誤

1.因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付____________________元的違約金。

2.因不可抗力導致工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延。

五、質量保證

1.乙方應嚴格按照國家有關質量標準進行施工，確保工程質量。

2.工程驗收合格后，乙方應在質量保證期內承擔相應的質量責任。

六、違約責任

1.甲方違約責任：____________________

2.乙方違約責任：____________________

七、爭議解決

1.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

九、附件

1.施工圖紙及技術規范

2.施工方案

3.甲方提供的其他相關資料

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

1.甲方為建設項目的業主，需要乙方承擔該項目的施工任務，并引入丙方作為項目監督管理機構。

2.乙方具備相應的施工資質，愿意承擔上述建設項目的施工任務。

3.丙方具備項目監督管理資質，愿意擔任項目監督管理職責。

4.甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.項目名稱：____________________

2.項目地點：____________________

3.項目規模：____________________

4.項目投資：____________________

5.項目工期：____________________

二、施工內容

1.乙方負責上述建設項目的全部施工任務，包括但不限于土建、安裝、裝飾等。

2.乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙、技術規范和施工方案進行施工。

三、丙方監督管理職責

1.丙方對施工過程進行全程監督管理，確保施工質量、進度和安全。

2.丙方有權對乙方施工過程中的違規行為提出整改要求，乙方應在規定時間內予以整改。

3.丙方有權對乙方施工過程中出現的質量問題進行鑒定，并要求乙方承擔相應的修復責任。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________

2.付款進度：____________________

3.逾期付款違約金：____________________

五、工期延誤

1.因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付____________________元的違約金。

2.因不可抗力導致工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延。

六、質量保證

1.乙方應嚴格按照國家有關質量標準進行施工，確保工程質量。

2.工程驗收合格后，乙方應在質量保證期內承擔相應的質量責任。

七、違約責任

1.甲方違約責任：____________________

2.乙方違約責任：____________________

3.丙方違約責任：____________________

八、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方在施工過程中定期提交工程進度報告和質量檢測報告。

2.甲方有權對丙方進行監督管理，確保其履行職責。

3.甲方有權對乙方的施工質量、進度和安全進行監督，并提出整改要求。

九、乙方違約及限制條款

1.乙方違反施工圖紙、技術規范和施工方案進行施工，甲方有權要求乙方停止施工并承擔相應責任。

2.乙方未按約定時間完成施工任務，甲方有權要求乙方支付違約金。

3.乙方在施工過程中出現安全事故，甲方有權要求乙方承擔全部責任。

十、爭議解決

1.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十二、附件

1.施工圖紙及技術規范

2.施工方案

3.甲方提供的其他相關資料

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第三方主體丙方的介入，旨在確保項目建設過程中的質量、進度和安全。甲方作為業主，通過引入丙方，加強了對項目管理的控制，保障了自身的權益。同時，甲方對乙方的權利進行了強化，增加了乙方的違約及限制條款，確保了甲方的利益得到充分保障。甲方為主導的目的和意義在于，通過明確的合同條款，確保項目建設順利進行，實現甲方對項目的預期目標。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：

名稱：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鑒于：

1.甲方計劃進行一項技術改造項目，需要乙方作為承包商承擔項目的設計、施工和安裝工作。

2.乙方擁有豐富的技術改造經驗和專業團隊，愿意承擔上述項目的全部工作。

3.丙方作為獨立第三方咨詢機構，具備項目管理和風險評估的專業能力，愿意提供咨詢服務。

4.甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.項目名稱：____________________

2.項目地點：____________________

3.項目規模：____________________

4.項目投資：____________________

5.項目工期：____________________

二、乙方工作內容

1.乙方負責項目的整體設計、施工和安裝工作。

2.乙方應按照甲方提供的基本要求和技術參數，完成項目的設計方案。

三、丙方咨詢服務

1.丙方提供項目全過程咨詢服務，包括但不限于項目規劃、風險評估、進度監控和成本控制。

2.丙方有權對乙方的施工方案和進度進行審核，并提出優化建議。

四、工程款支付

1.工程款支付方式：____________________

2.付款進度：____________________

3.逾期付款違約金：____________________

五、工期延誤

1.因丙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付____________________元的違約金。

2.因不可抗力導致工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延。

六、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方在項目實施過程中提供必要的資料和技術支持。

2.乙方有權要求甲方按照約定的時間節點支付工程款。

3.乙方有權在項目實施過程中，對設計變更和施工難點提出建議，并要求甲方給予批準。

七、甲方違約及限制條款

1.甲方未按約定提供必要資料或技術支持，導致項目延誤，應向乙方支付違約金。

2.甲方未按約定時間支付工程款，應向乙方支付逾期付款違約金。

3.甲方不得單方面變更項目內容，如需變更，應與乙方協商一致，并承擔由此產生的額外費用。

八、爭議解決

1.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

十、附件

1.項目設計要求及參數

2.施工方案

3.丙方提供的咨詢服務方案

乙方（蓋章）：____________________

甲方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：_________________