修假山承攬合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方需對位于__________的__________（以下簡稱“承攬項目”）進行修繕，乙方愿意接受甲方委托，按照本合同約定完成承攬項目，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、承攬項目內容

1.1乙方應按照甲方要求，對承攬項目進行修繕，具體內容包括但不限于：

（1）__________（修繕項目一）；

（2）__________（修繕項目二）；

（3）__________（修繕項目三）；

（4）__________（修繕項目四）。

1.2乙方應按照甲方要求，確保承攬項目質量符合國家相關標準及行業規范。

二、合同工期

2.1本合同工期為__________個月，自合同生效之日起計算。

2.2乙方應在合同工期范圍內完成承攬項目，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

三、合同價款及支付方式

3.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.2甲方應在合同簽訂后__________日內向乙方支付合同總價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.3乙方完成承攬項目并經甲方驗收合格后，甲方應在__________日內支付剩余合同價款。

四、驗收標準及違約責任

4.1乙方應按照本合同約定及甲方要求，完成承攬項目，并確保質量符合國家相關標準及行業規范。

4.2甲方應在乙方完成承攬項目后__________日內對承攬項目進行驗收。

4.3如甲方在驗收過程中發現承攬項目存在質量問題，乙方應在__________日內進行整改，直至甲方驗收合格。

4.4如因乙方原因導致承攬項目驗收不合格，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于：

（1）返工費用；

（2）逾期交付費用；

（3）賠償甲方因此遭受的損失。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

7.2本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.甲方提供的承攬項目相關資料；

2.乙方提交的承攬項目施工方案；

3.乙方提交的承攬項目施工圖紙；

4.乙方提交的承攬項目施工人員名單；

5.乙方提交的承攬項目施工設備清單。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方需對位于__________的__________（以下簡稱“承攬項目”）進行修繕，乙方愿意接受甲方委托，按照本合同約定完成承攬項目。為明確各方的權利、義務和責任，保障甲方的權益，同時兼顧乙方的合法權益，經三方友好協商，達成如下協議：

一、承攬項目內容

1.1乙方應按照甲方要求，對承攬項目進行修繕，具體內容包括但不限于：

（1）__________（修繕項目一）；

（2）__________（修繕項目二）；

（3）__________（修繕項目三）；

（4）__________（修繕項目四）。

二、合同工期及驗收

2.1本合同工期為__________個月，自合同生效之日起計算。

2.2乙方應在合同工期范圍內完成承攬項目，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

2.3甲方應在乙方完成承攬項目后__________日內對承攬項目進行驗收。

三、合同價款及支付方式

3.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.2甲方應在合同簽訂后__________日內向乙方支付合同總價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.3乙方完成承攬項目并經甲方驗收合格后，甲方應在__________日內支付剩余合同價款。

四、甲方的權益與責任

4.1甲方的權益：

（1）甲方享有對承攬項目的監督權和驗收權；

（2）甲方享有對乙方施工過程和施工質量的不定期檢查權；

（3）甲方享有在合同履行過程中提出合理化建議的權利。

4.2甲方的責任：

（1）甲方應按約定時間向乙方支付合同價款；

（2）甲方應提供必要的施工條件，如場地、水電等；

（3）甲方應協助乙方辦理相關手續。

五、乙方的責權利

5.1乙方的責任：

（1）乙方應按照甲方要求，在約定工期內完成承攬項目；

（2）乙方應保證施工質量，確保承攬項目符合國家相關標準及行業規范；

（3）乙方應承擔因自身原因造成的工期延誤、質量問題的責任。

5.2乙方的權利：

（1）乙方享有按照合同約定收取工程款的權利；

（2）乙方享有對甲方提供的施工條件、資料的合理使用權利；

（3）乙方享有在施工過程中提出合理化建議的權利。

六、丙方的責權利

6.1丙方的責任：

（1）丙方應負責對承攬項目進行技術指導，確保施工質量；

（2）丙方應負責對乙方進行現場監督，確保施工進度；

（3）丙方應協助解決施工過程中遇到的技術難題。

6.2丙方的權利：

（1）丙方享有對乙方施工過程的監督權；

（2）丙方享有對承攬項目質量的驗收權；

（3）丙方享有對乙方提出的合理化建議的實施權。

七、違約責任及限制條款

7.1乙方如未在合同約定工期內完成承攬項目，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

7.2乙方如未保證施工質量，導致承攬項目不符合國家相關標準及行業規范，應承擔相應的賠償責任。

7.3乙方在施工過程中，未經甲方同意，不得擅自變更設計方案或施工工藝。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.甲方提供的承攬項目相關資料；

2.乙方提交的承攬項目施工方案；

3.乙方提交的承攬項目施工圖紙；

4.乙方提交的承攬項目施工人員名單；

5.乙方提交的承攬項目施工設備清單。

第三方介入的意義和目的：

1.保障甲方權益：通過丙方的技術指導和現場監督，確保承攬項目質量符合國家相關標準及行業規范，維護甲方的合法權益。

2.提高施工效率：丙方對乙方進行技術指導和現場監督，有助于提高施工效率，縮短工期。

甲方為主導的目的和意義：

1.確保項目質量：甲方作為主導方，有權對承攬項目進行監督和驗收，確保項目質量。

2.控制項目進度：甲方有權要求乙方按照約定時間完成承攬項目，控制項目進度。

3.保障自身權益：甲方在合同中明確規定了自身的權益和責任，保障自身合法權益不受侵害。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方擬對位于__________的__________（以下簡稱“承攬項目”）進行施工，乙方愿意接受甲方委托，按照本合同約定完成承攬項目。為保障乙方的權益，明確各方的責任與權利，經三方友好協商，達成如下協議：

一、承攬項目內容

1.1乙方應按照甲方要求，對承攬項目進行施工，具體內容包括但不限于：

（1）__________（施工項目一）；

（2）__________（施工項目二）；

（3）__________（施工項目三）；

（4）__________（施工項目四）。

二、合同工期及驗收

2.1本合同工期為__________個月，自合同生效之日起計算。

2.2乙方應在合同工期范圍內完成承攬項目，如因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。

2.3甲方應在乙方完成承攬項目后__________日內對承攬項目進行驗收。

三、合同價款及支付方式

3.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.2甲方應在合同簽訂后__________日內向乙方支付合同總價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.3乙方完成承攬項目并經甲方驗收合格后，甲方應在__________日內支付剩余合同價款。

四、乙方的權益與責任

4.1乙方的權益：

（1）乙方享有按照合同約定收取工程款的權利；

（2）乙方享有對施工過程中遇到的技術難題向丙方咨詢的權利；

（3）乙方享有在施工過程中提出合理化建議的權利。

4.2乙方的責任：

（1）乙方應按照甲方要求，在約定工期內完成承攬項目；

（2）乙方應保證施工質量，確保承攬項目符合國家相關標準及行業規范；

（3）乙方應承擔因自身原因造成的工期延誤、質量問題的責任。

五、丙方的責權利

5.1丙方的責任：

（1）丙方應負責對承攬項目進行技術指導，確保施工質量；

（2）丙方應負責對乙方進行現場監督，確保施工進度；

（3）丙方應協助解決施工過程中遇到的技術難題。

5.2丙方的權利：

（1）丙方享有對乙方施工過程的監督權；

（2）丙方享有對承攬項目質量的驗收權；

（3）丙方享有對乙方提出的合理化建議的實施權。

六、甲方的責權利

6.1甲方的責任：

（1）甲方應按約定時間向乙方支付合同價款；

（2）甲方應提供必要的施工條件，如場地、水電等；

（3）甲方應協助乙方辦理相關手續。

6.2甲方的權利：

（1）甲方享有對承攬項目的監督權和驗收權；

（2）甲方享有對乙方施工過程和施工質量的不定期檢查權；

（3）甲方享有在施工過程中提出合理化建議的權利。

七、違約責任及限制條款

7.1甲方如未在合同約定工期內支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

7.2甲方如未提供必要的施工條件，導致乙方工期延誤，甲方應承擔相應的賠償責任。

7.3甲方在施工過程中，未經乙方同意，不得擅自變更設計方案或施工工藝。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.甲方提供的承攬項目相關資料；

2.乙方提交的承攬項目施工方案；

3.乙方提交的承攬項目施工圖紙；

4.乙方提交的承攬項目施工人員名單；

5.乙方提交的承攬項目施工設備清單。

乙方為主導的