2025合同管理在建設工程中的風險控制與應用本合同由以下雙方于年月日簽訂：甲方（發包方）：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯系方式：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就工程項目的建設、施工及相關事項達成一致，訂立本合同。第一條工程概況1.1項目名稱：1.2項目地點：1.3建設規模：1.4工程內容：包括但不限于。甲方為本工程的發包方，乙方為本工程的承包方，乙方應按照本合同約定完成工程施工及相關義務。第二條合同價款及支付方式2.1合同總金額：人民幣元整（大寫：元整）。2.2合同價款構成：包括但不限于人工費、材料費、機械費、管理費、利潤及稅金等。2.3支付方式：預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總金額的%作為預付款，即人民幣元整。進度款：工程按階段完成并經甲方驗收合格后，甲方支付相應階段的工程款，具體支付比例為%?？⒐を炇湛睿汗こ炭⒐を炇蘸细窈笕諆龋追街Ц妒Ｓ喙こ炭畹?。質保金：工程竣工驗收合格后日內，甲方支付質保金，金額為合同總金額的%，質保期為年，質保期滿后無質量問題一次性無息退還。2.4支付時間：甲方應在約定的支付時間內完成支付，逾期支付的，應按日支付應付款項的‰作為違約金。第三條合同工期3.1計劃開工日期：年月日3.2計劃竣工日期：年月日3.3總工期：日歷天3.4工期順延：因甲方原因導致的停工或延誤，工期相應順延，并由甲方承擔乙方產生的合理費用。因乙方原因導致的停工或延誤，工期不予順延，乙方應承擔相應的違約責任。3.5工期延誤違約金：乙方未按期完成工期的，每延誤一日，應向甲方支付合同總金額的‰作為違約金。第四條進度管理4.1施工進度計劃：乙方應按照甲方要求編制詳細的施工進度計劃，并在開工前日內提交甲方審核。甲方應在日內予以確認或提出修改意見。4.2進度檢查與調整：甲方有權對乙方的施工進度進行檢查，乙方應配合并根據甲方要求進行調整。4.3進度延誤處理：如乙方未能按照進度計劃完成施工任務，甲方有權要求乙方采取趕工措施，趕工費用由乙方承擔。第五條質量控制5.1質量標準：本工程的施工質量應符合國家及地方的相關標準和規范，具體要求見附件《工程質量要求》。5.2質量驗收程序：每個分部分項工程完成后，乙方應自檢合格后通知甲方進行驗收。甲方應在接到驗收通知后日內組織驗收，未按期驗收的，視為驗收合格。驗收不合格的，乙方應在日內完成整改并重新申請驗收。5.3質量整改費用：因乙方原因導致的質量問題，乙方應無條件返工或修復，相關費用由乙方承擔。5.4質量保證金：質保金為合同總金額的%，質保期為年，質保期滿后無質量問題一次性無息退還。第六條安全管理6.1安全責任：乙方應嚴格遵守國家及地方的安全生產法律法規，確保施工過程中的人身及財產安全。6.2安全措施：乙方應制定詳細的安全施工方案，并在施工過程中嚴格執行，甲方有權進行監督和檢查。6.3安全事故處理：如發生安全事故，乙方應承擔全部責任，并承擔相應的賠償費用，甲方有權要求乙方停工整改。第七條進度款支付7.1進度款支付條件：工程進度符合施工計劃；工程質量驗收合格；乙方提交完整的支付申請材料。7.2進度款支付時間：符合支付條件后，甲方應在日內完成支付。7.3進度款支付方式：通過銀行轉賬支付至乙方指定賬戶，賬戶信息如下：賬戶名稱：銀行賬號：第八條竣工驗收8.1竣工驗收申請：乙方應在工程竣工后日內向甲方提交竣工驗收申請，并提供完整的竣工資料。8.2竣工驗收程序：甲方在接到驗收申請后日內組織竣工驗收；驗收不合格的，乙方應在日內完成整改并重新申請驗收。8.3竣工驗收標準：工程竣工驗收應符合國家及地方的相關標準和規范，具體要求見附件《工程驗收標準》。第九條保修責任9.1保修期限：主體結構工程保修期為年；屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏保修期為年；供熱、供冷系統保修期為個采暖期或供冷期；電氣系統、給排水管道、設備安裝保修期為年；裝修工程保修期為年。9.2保修責任：在保修期內，因乙方原因導致的工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后小時內進行維修。9.3保修費用：保修期內，乙方承擔維修的所有費用；如因甲方使用不當導致的損壞，維修費用由甲方承擔。第十條爭議解決10.1協商解決：本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決。10.2訴訟解決：協商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。10.3法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。第十一條其他條款11.1誠信合作：雙方應嚴格履行合同義務，不得擅自變更或解除合同。11.2合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。11.3補充條款：經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.4合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字