2023年一級建造師之一建工程法規考前沖刺模擬試

卷B卷含答案

單選題（共100題）

1、根據《民法典》，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】C

2、關于車船稅的說法，正確的是0。

A.捕撈、養殖漁船可以減征車船稅

B.節約能源、使用新能源的車船免征車船稅

C.警用車船可以減征車船稅

D.從事機動車第三者責任強制保險業務的保險機陶為機動車車船稅的扣繳義務

人

【答案】D

3、關于仲裁協議效力的說法，正確的是（）o

A.仲裁協議獨立存在，不受合同變更、撤銷、終土、無效等的影響

B.口頭的仲裁協議對當事人同樣有法律約束力

C.仲裁協議并不排除法院的司法管轄權

D.當事人對仲裁協議效力有異議的，應當請求仲裁委員會作出決定

【答案】A

4、發包人對工程質量有異議，拒絕辦理竣工決算，但該工程已實際投入使用，

該質量爭議的解決方法是（）。

A.按工程保修合同執行

B.就爭議部分根據有資質的鑒定機構的檢測結果確定方案

C.按工程質量監督機構的處理決定執行后辦理竣工結算

D.采取訴訟的方式解決

【答案】A

5、關于物權的說法，正確的是（）。

A.同一物的擔保物權人與所有權人應當為同一人

B.用益物權人可以是該物的所有權人

C.未經農村土地承包經營者同意，土地所有人不得在該地塊設立地役權

D.物權的變動只能基于合同關系

【答案】C

6、《建筑法》規定，（）應當建立健全勞動安全生產教育培訓制度，加強對

職工安全生產的教育培訓：未經安全生產教育培訓的人員，不得上崗作業。

A.縣級以上人民政府

B.施工企業

C.建設單位

D.縣級以上人民政府建設行政主管部門

【答案】B

7、甲施工企業與乙鋼材生產企業簽訂一份700萬元的鋼材購銷合同，合同約定

甲企業分期付款，最后一筆尾款于8月31日前付清，丙企業在貸款合同的保證

人一欄中加蓋了企業的印章。甲施工企業逾期沒有還清欠款，乙企業9月20日

向法院提起訴訟。下列關于保證責任和保證期間的表述，正確的是0。

A.丙企業承擔一般保證責任,保證期間為自8月31日起6個月

B,丙企業承擔一般保證責任,保證期間為自9月20日起6個月

C.丙企業承擔連帶保證責任,保證期間為自8月31日起6個月

D.丙企業承擔連帶保證責任,保證期間為自9月20日起6個月

【答案】A

8、根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，勘察、設計單位違反工程建設

強制性標準進行勘察、設計，責令改正、除處以10萬元以上30萬元以卜的罰

款外，有前款行為，造成質量事故且情節嚴重的，應當（）。

A.責令停業整頓

B.吊銷資質證書

C.降低資質等級

D.依法追究刑事責任

【答案】B

9、甲企業向乙銀行借款100萬元，由丙企業做保證人。合同簽訂3個月后，甲

與乙協商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復。后甲

到期不能償還債務。關于該案中的保證責任承擔的說法，正確的是（）

A.丙應承擔150萬元的保證責任，因為丙對甲和乙的通知未予答復，視為默認

B.兩不再承擔擔保責任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意

C.丙不再承擔保證責任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無

效

D.丙對100萬應承擔保證責任，增加的50萬元不承擔保證責任

【答案】D

10、根據《行政訴訟法》，人民法院不受理行政訴訟的情形是()0

A.對行政拘留、暫扣或者吊銷許可證和執照的行政處罰不滿

B.申請行政許可，行政機關拒絕或者在法定期限內不予答復

C.行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定的

D.認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的

【答案】C

11、關丁租賃合同的說法，正確的是0。(2015)

A.租賃期限超過20年的，超過部分無效

B.租賃期限超過6個月的，可以采用書面形式

C.租賃合同應當采用書面形式，當事人未采用的，視為租賃合同未生效

D.租賃物在租賃期間發生所有權變動的，租賃合同解除

【答案】A

12、在某工程的施工招標中，某施工單位中標后被要求墊付建設資金280萬

元，雙方在合同中約定了墊資條款，但未約定墊資利息。根據有關司法解釋,

下列說法正確的是()。

A.由于當事人對墊資利息沒有約定，按照工程欠款處理

B.對施工單位支付墊資利息的請求不予支持

C.應當按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息

D.應當按照不高于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率的4倍計息

【答案】B

13、下例關于施工現場消防安全說法錯誤的有（）。

A.公共建筑在營業使用期間不得進行外保溫材料施工作業

B.嚴格分離用火用焊作業與保溫施工作業

C.國家、省級重點工程施工現場應當每日防火巡查

D.施工單位要建立施工現場的消防組織，制定預案，并至少每年組織一次演練

【答案】D

14、某住宅工程交付使用十年后，發現因施工原因造成地基基礎局部下沉，承

重梁出現裂縫，對此應承擔責任的是（）。

A.設計單位

B.施工單位

C.建設單位

D.質量監管部門

【答案】B

15、關于行政許可的說法，正確的是（）。20：7真題

A.部門規章可以設定行政許可

B.行政機關在實施行政許可時，一律進行聽證

C.行政許可可以延續，但是不得變更行政許可事項

D.行政許可可以統一辦理或者聯合辦理

【答案】D

16、包工頭張某借用某施工企業的資質與甲公司簽訂一建設程施工合同。施工

結束后,工程竣工驗收質量合格,張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒

絕,遂訴至法院。關于該案處理的說法，正確的是；）

A.合同無效，不應支付工程款

B.合同無效，應參照合同約定支付工程款

C.合同有效，應按照合同約定支付工程款

D.合同有效，應參照合同約定支付工程款

【答案】B

17、下列行為中，不屬于轉包的是（）。

A.施工總承包單位或專業承包單位未在施工現場設立項目管理機構或未派駐項

目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，

不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的

B.施工總承包單位或專業承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費

用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位或個人實施的

C.施工總承包單位將除主體工程以外的所有專業工程，如設備安裝和裝修，均

分包出去的

D.勞務分包單位承包的范圍是施工總承包單位或專業承包單位承包的全部工

程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或專業承包單位“管理

費”之外的全部工程價款的

【答案】C

18、下列損失中，屬于安裝工程一切險的保險責任范圍的是（）

A.因原材料缺引起的保險財產本身的損失

B.火災造成的損失

C.由于超電壓造成電氣設備本身的損失

D.施工用機失靈造成的本身損失

【答案】B

19、關于中標和簽訂合同的說法，正確的是（）。2018真題

A.招標人應當授權評標委員會直接確定中標人

B.招標人與中標人簽訂合同的標的、價款、質量等主要條款應當與招標文件一

致，但履行期限可以另行協商確定

C.確定中標人的權利屬于招標人

D.中標人應當自中標通知書送達之口起30口內，按照招標文件與投標人訂立書

面合同

【答案】C

20、關于專利的說法，正確的是（）。

A.授予專利權應當具備新穎性、創造性和實用性

B.專利權自國務院專利行政部門公告之日生效

C.專利權保護期限自國務院專利行政部門公告登記之日始

D.國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日，如果申請文件是郵寄

的，以收到的郵戳日為申請日

【答案】B

21、某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是

Oo

A.承包人可申請法院撤銷合同

B.承包人可放棄撤銷權繼續認可該合同

C.承包人放棄撤銷權后發包人享有該權利

D.承包人享有撤銷權而發包人不享有該權利

【答案】C

22、根據《中華人民共和國保險法》，投保人參保建筑工程一切險的建筑工程

項目，保險人須負責賠償因（）造成的損失和費用。（2013）

A.設計錯誤

氏原材料缺陷

C.不可預料的意外事故

D.工藝不完善

【答案】C

23、下列有關建設工程最低保修期的說法錯誤的是（）。

A.基礎設施工程的保修期為設計文件規定的合理使用年限

B.有防水要求的衛生間保修期為2年

C.供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期

D.給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為2年

【答案】B

24、施工單位所承建的某房屋建筑，建設單位和施工單位合同約定屋面防水保

修期為3年?？⒐ず细竦?年后，該建筑防水出現質量問題，則下列說法正

確的是（）。

A.已過保修期，施工單位不保修

B.建設單位自行處理，無權要求施工單位保修

C.施工單位應該承擔保修義務

D.設計單位應當承擔責任

【答案】C

25、某施工合同僅約定工程質量產生爭議時由甲沖裁委員會仲裁。合同履行

中，發包人與承包人在工程質量和工程價款上產生糾紛。承包人向甲仲裁委員

會申請仲裁，發包人提出管轄異議，關于該案件仲裁受理的說法中，正確的是

（）o

A.質量與結算爭議均應由甲仲裁委員會受理

B.合同仲裁條款約定無效

C.雙方必須簽訂補充仲裁協議

D.雙方協商不成，質量糾紛由甲仲裁委員會受理

【答案】D

26、《民法典》規定，當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保，

定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

【答案】C

27、（2020年真題）根據住房和城鄉建設部辦公廳《關于做好工程建設領域專

業技術人員職業資格“掛證”等違法違規行為專項整治工作的補充通知》，下

列實際工作單位與注冊單位一致，但社會保險微納單位與注冊單位不一致的人

員，原則上不認定為“掛證〃的是（）。

A.某國有企業改制，按該企業政策內退，但仍由該企業繳納社會保險的職工

B.在某造價咨詢公司注冊年實際工作，但由某商貿公司繳納社會保險的軍隊轉

業人員

C.某城建大學所屬設計院聘用的該校在職教師

D.在某監理公司注冊并實際工作，但由某勞務公司繳納社會保險的因征地拆遷

暫無居所的人員

【答案】C

28、建筑工程開工時，施工單位應當按照國家有關規定向建設單位所在地的縣

級以上人民政府申請領取施工許可證。該表述中存在的錯誤有。處。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】B

29、下列關于污染防治的噪聲說法中，錯誤的是；

A.建設項目的環境噪聲污染防治設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同

時投產使用

B.因煤氣管道搶修、搶險作業要求，可以在夜間連續作業

C.環境影響報告書中，應當有該建設項目所在地單位和居民的意見

D.建設工程必須夜間施工的，施工單位應在開工15日以前向建設主管部門申報

【答案】D

30、要式合同是指（）的合同。

A.法律上己經確定了一定的名稱和規則

B.當事人雙方互相承祖義務

C.根據法律規定必須采用特定形式

D.當事人雙方意思表示一致即告成立

【答案】C

31、關于變更注冊，說法正確的是0。

A.變更執業單位,可以與原聘用單位繼續保留勞動關系

B.應當在與新聘用企業簽訂聘用合同前的1個月內，辦理變更注冊

C.變更注冊后仍延續原注冊有效期

D.聘用企業與注冊建造師解除勞動合同關系后無故不辦理注銷注冊或變更注冊

的,注冊建造師可登報至失證書

【答案】C

32、根據《企業所得稅法》，下列企業中屬于非居民企業的是()。

A.在北京市工商局登記注冊的企業

B.在美國注冊但實際管理機構在上海的外資獨資企業

C.在美國注冊的企業設在上海的辦事處

D.在北京市工商局注冊但在非洲開展工程承包的企業

【答案】C

33、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工后，組織建設工程竣工驗

收的主體是()o2018真題

A.建設單位

B.建設行政主管部門

C.工程質量監督站

D.施工企業

【答案】A

34、某市政府準備出讓一宗位于某區的商業地塊，其出讓方式一般應為()。

A.協議

B.議標

C.招標拍賣

D.劃撥

【答案】C

35、《建筑法》規定，（）應當建立健全勞動安全生產教育培訓制度，加強對

職工安全生產的教育培訓；未經安全生產教育培訓的人員，不得上崗作業。

A.縣級以上人民政府

氏施工企業

C.建設單位

D.縣級以上人民政府建設行政主管部門

【答案】B

36、根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）。

A.經招標人授權的招標代理機構

B.經招標人授權的評標委員會

C.建設行政主管部門

D.招標投標有形市場

【答案】B

37、甲公司與乙租賃公司約定，由乙公司購買丙廠家生產的一套磁選設備，并

以融資租賃方式供甲公司使用。乙公司在租賃合同終止前，將該設備的所有權

轉讓給丁公司。對此，下列說法中正確的是（）。

A.租賃合同對丁公司繼續有效

B.乙轉讓該設備所有權須經甲同意

C.租賃合同終止前不得轉讓該設備的所有權

D.丁無義務保證甲繼續使用該設備

【答案】A

38、關于發包人收到竣工結算文件后，在約定期限內不予答復，視為認可竣工

結算文件的說法，正確的是0（2013）

A.必須在合同中有此約定，才可作為結算依據

B.這是法定的視為認匯竣工結算文件的情形

C.即使合同通用條款中有此約定，也不能作為結算依據

D.此約定即使寫入合同中，也屬無效合同條款

【答案】A

39、《勞動法》規定，國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周

工作時間不超過（）小時的工作制度。

A.38

B.40

C.42

D.44

【答案】D

40、某房地產開發公司在某市老城區擬開發的一住宅小區項目涉及到拆遷，則

房地產公司申領施工許可證前，（）。

A.拆遷工作必須全部完成

B.拆遷補償安置資金全部到位

C.拆遷工程量已完成50%

D.有保證工程質量和安全的具體措施

【答案】D

41、糾紛發生后，下列不屬于仲裁案件受理條件的是（）。

A.有仲裁協議

B.有具體的仲裁請求、事實和理由

C.屬于仲裁委員會受理范圍

D.當事人雙方口頭同意仲裁

【答案】D

42、建設單位辦理工程項目質量監督手續應在（）

A.領取建設工程規劃許可證之前

B.領取建設用地規劃許可證之前

C.開工前

D.領取施工許可證或辦理開工報告之前

【答案】D

43、關于行政行為特征的說法，正確的是（）。2017

A.行政行為具有自愿性

B.實施行政行為具有單方意志性

C.行政行為具有不可裁量性

D.行政行為不屬于執法行為

【答案】B

44、在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起（）個月

內向發證機關報告，并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

45、甲施工單位承包一個建筑工程，將其中的幕墻工程分包給乙施工單位，和

乙施工單位合同中約定，乙單位的一切質量問題與甲施工單位無關，全部由乙

施工自己承擔，乙施工單位在施工中，違章操作，導致工程損失30萬，建設

單位起訴到法院，說法錯誤的是（）。

A.乙單位違章操作，和甲單位沒有關系，建設單位不能起訴甲單位

B.建設單位可以要求乙承擔30萬費用

C.建設單位可以要求甲承擔30萬費用

D.建設單位可以同時起訴甲乙

【答案】A

46、關于招標文件的說法，正確的是（）。2016

A.招標人可以在招標文件中設定最高投標限價和最低投標限價

B.潛在投標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間15日前提出

C.招標人應當在招標文件中載明投標有效期，投標有效期從提交投標文件的截

止之日算起

D.招標人對已經發出的招標文件進行必要的澄清的應當在投標截止時間至少10

日之前，通知所有獲取招標文件的潛在招標人

【答案】C

47、（2019年真題）下列人員中，可以被委托為民事訴訟代理人的是（）o

A.知名法學家

B.基層法律服務工作者

C.當事人的親屬

D.建設行政主管部門推薦的公民

【答案】B

48、甲施工企業委托乙為其購買標號為32.5MPa的水泥，乙沒有買到該標號的

水泥，但是根據自己的判斷購買了標號為42.5MPa的水泥。關于這一行為后果

的說法，正確的是（）。

A.甲應當買下水泥

B.甲有權拒絕收下水泥，并索回預付給乙的水泥款項

C.甲與乙共同擁有水泥的所有權

D.甲與乙共同分攤購買水泥的費用

【答案】B

49、某建設項目領取了施工許可證后隨即開工，2015年2月1號中止施工，

2016年3月2號決定恢復施工。下列說法，正確的是（）。

A.施工單位應該在2015年3月2號之前向施工許可證頒發機關報告恢復施工的

有關情況

B.在恢復施工前，建設單位報告發證機關后即可以恢復施工

C.施工許可證作廢，需要重新申領施工許可證

D.經核驗不符合條件的，應當收回施工許可證，不允許恢復施工，待條件具備

后，建設單位重新申領施工許可證

【答案】D

50、出租機械設備的單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能

進行檢測，在簽訂租賃協議時，應當出具（）。

A.檢測合格證明

B.生產（制造）許可證明

C.產品合格證明

D,建筑機械使用許可證明

【答案】A

51、某工程總承包項巨，總承包企業僅具有設計甲級資質，說法正確的是

（）O

A.應當將合同內的施工任務全部分包

B.可以將設計任務全部分包

C.應當自行完成主體結構施工

D.應當具有安全生產許可證

【答案】A

52、下列關于質權的說法，正確的是（）。

A.質物不需要轉移占有

B.質押的標的只能是動產

C.著作權里的財產權可以作為權利質押

D.建設用地使用權可以質押

【答案】C

53、某工程總承包合同工程總價款4000萬元。經建設單位同意，總承包單位將

部分專業工程分包，經結算，總承包單位支付人工、材料、設備費用等共計

2500萬元，支付給分包單位玉程價款’1000萬元。根據.《營業稅暫行條例》

的規定，總承包單位應納稅營業額是（）萬元

A.4000

B.3000

C.2500

D.1500

【答案】B

54、根據我國《民事訴訟法》，當事人申請司法確認調解協議，由雙方當事人

依法共同向（）基層人民法院提出。

A.被告住所地

B.原告住所地

C.調解協議簽訂地

D.調解組織所在地

【答案】D

55、甲、乙雙方因工程款糾紛引發訴訟，案件經過兩級法院審理終結。由于對

二審判決結果不服，甲欲向上一級人民法院申請再審。甲提出的下列事實和理

由不能得到法院準許的有（）。

A.二審判決書未經甲方簽收

B.有新的證據足以推翻原判決

C.二審判決適用法律有明顯錯誤

D.二審法官應當回避的沒有回避

【答案】A

56、某設備租賃公司將一臺已經出租給某勞務公司的鋼筋切割機轉讓給某施工

企業，該切割機租賃還有3個月到期。轉讓合同約定當切割機租賃期限結束時

勞務公司將其交付給該施工企業。該買賣合同中切割機的交付方式為()。

2017真題

A.簡易交付

B.擬制交付

C.指示交付

D.占有改定

【答案】C

57、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工后，組織建設工程竣工驗

收的主體是()o

A.建設單位

B.建設行政主管部門

C.工程質量監督站

D.施工企業

【答案】A

58、關于建設工程竣工規劃驗收的說法，正確的是()o

A.建設工程未經核實或者經核實不符合規劃條件的，建設單位不得組織竣工驗

收

B.建設單位應當向住房城鄉建設上管部門提出竣工規劃驗收申請

C.對于驗收合格的建設工程，城鄉規劃行政主管部門出具建設工程規劃許可證

D.建設單位應當在竣工驗收后3個月內向城鄉規劃行政主管部門報送有關線工

驗收資料

【答案】A

59、對于拆除工程，建設單位報送的備案資料中不包括的是（）。

A.拆除施工組織方案

B.堆放、清除廢棄物的措施

C.擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明

D.建設單位的資質證明

【答案】D

60、關丁缺附責任期確定的說法，正確的是（）。

A.施工合同可以約定缺陷責任期為26個月

B.由于承包人的原因導致工程無法進行竣工驗收，缺陷責任期從實際通過竣工

驗收之日開始計算

C.某工程2018年6月11日完成建設工程竣工驗收備案，該工程缺陷責任期起

算口寸間為2018年6月11日

D.由于發包人的原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收，在承包人提交驗

收報告60天后，工程芻動進入缺陷責任期

【答案】B

61、關于施工企業與建造師不良行為的說法，正確的是（）。

A.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的，屬于承攬業務不良行為

B.串通投標的，屬于承攬業務不良行為

C.委托不具有相應資質的單位承擔施工現場安裝、拆卸自升式架設設施的，屬

于資質不良

D.未按照節能設計進行施工的，屬于承攬業務不芟

【答案】B

62、某施工單位從租貨公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己

的名義將該模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此

時施工單位出賣模板的合同為()合同。

A.有效

B.效力待定

C.可變更、可撤銷

D.無效

【答案】A

63、在建設工程活動中，0是最為常用的一種擔保方式。

A.質押

B.保證

C.留置

D.抵押

【答案】B

64、經人民調解委員會調解達成調解協議后，雙方當事人認為有必要的，可以

按照《民事訴訟法》的規定，自調解協議生效之日起()日內共同向調解組織所

在地基層人民法院申請司法確認調解協議。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】A

65、施工單位違反施工程序，導致1座13層在建樓房倒塌，致使1名工人死

亡，間接經濟損失達7000余萬元人民幣，根據《生產安全事故報告和調查處

理條例》規定，該事件屬于()事故。

A.特別重大

B.重大

C.較大

D.一般

【答案】D

66、在施工現場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有()。

A.安全許可證

B.銷售許可證

C.產品合格證

D.安裝許可證

【答案】C

67、按照合同約定或者法律規定，在當事人之間產生特定權利和義務關系的是

()o(2012)

A.債

B.所有權

C.知識產權

D.擔保物權

【答案】A

68、關于注冊建造師執業管理的說法，正確的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，應當由注冊建造師簽字或蓋執業印章

B.施工單位簽署質量合格的文件上，必須有注冊建造師的簽字蓋章

C.所有工程施工項目負責人必須由本專業注冊建造師擔任

D.大型工程項目施工負責人可以由一級或二級注冊建造師擔任

【答案】B

69、關于專利申請的說法，正確的是（）。

A.兩個以上的中請人分別就同樣的發明創造中請專利的，專利權授予最先申請

的人

B.職務發明創造申請專利的權利屬于發明人或設計人，申請被批準后，單位為

專利權人

C.在中國沒有經常居所的外國人，在中國可以自行申請專利和辦理其他專利事

務的

D.國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日，如果申請文件是郵寄

的，以收到的郵戳日為申請日

【答案】A

70、某公司需在（）投資額以下或者（）以下建筑面積可以不申請辦

理施工許可證。

A.10萬；100平方米

B.2075;200平方米

C.30萬；300平方米

D.4075;400平方米

【答案】C

71、下列情形屬于施工項目經理可以同時擔任兩個建設工程項目負責人的是

Oo

A.兩個項目的發包人同意

B.項目其一的施工已經進入到工程竣工驗收階段

C.兩個項目屬于同一工程分期開發

D.項目其一因發包人拖欠工程款而停工達半年之久

【答案】C

72、吳某是甲公司員工，持有甲公司授權委托書。吳某與溫某簽訂了借款合

同，該合同由溫某簽字、吳某用甲公司合同專用章蓋章。后溫某要求甲公司還

款。下列哪些情形有助于甲公司否定吳某的行為陶成表見代理（）。

A.溫某明知借款合同上的蓋章是甲公司合同專用章而非甲公司公章，未表示反

對

B.溫某未與甲公司核實，即將借款交給吳某

C.吳某出示的甲公司授權委托書未載明具體授權事項

D.吳某出示的甲公司空白授權委托書已屆期

【答案】D

73、施工合同管理規定，對于無效的施工合同，承包單位已根據合同要求完成

工程建設任務，建設單位以合同無效為由不支付工程款，承包人請求人民法院

要求建設單位支付工程款，則對于承包單位的要求應該（）。

A.合同無效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.資質合格，予以支持

D.已經付出，部分支持

【答案】B

74、某建設項目為政府投資建設，申請施工許可證的主體可以是()。

A.施工單位

B.行政主管部門

C.建設項目的使用單位

D.政府部門

【答案】C

75、某施工單位違反國家規定施工，造成重大安全事故，后果特別嚴重，充直

接責任人的處罰為0。

A.拘役

B.無期徒刑

C.處3年以上5年以下有期徒刑，并處罰金

D.處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金

【答案】D

76、根據《建設工程質量管理條例》的規定，建設工程在保修范圍和保修期限

內發生的下列質量缺陷中，應當由施工單位承擔保修責任的是()。

A.因使用不當造成的質量缺陷

B.因用戶裝修引起的衛生間滲漏

C.一場大雨后散水局部下沉出現裂縫

D.地震導致的剪刀墻裂縫

【答案】C

77、根據我國《行政許可法》，尚未制定法律、行政法規和地方性法規的，因

行政管理的需要，確需立即實施行政許可的，省、自治區、直轄市人民政府規

章可以設定臨時性的行政許可。臨時性的行政許可實施滿。需要繼續實施的，

應當提請本級人民代表大會及其常務委員會制定地方性法規。

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】C

78、當事人對■人民法院委托鑒定部門所作的鑒定結論有異議申請重新鑒定時，

具所提出的證據證明()，人民法院就應予準許重新鑒定。

A.當事人對鑒定人員不滿意的

B.鑒定程序有輕微瑕疵的

C.鑒定結論有缺陷的

D.鑒定結論明顯依據不足的

【答案】D

79、甲建筑公司與乙房地產開發公司簽訂了一份建設工程承包合同，合同約

定，由甲公司預先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法，則該合同

()O

A.因違法而無效

B.因違法而可撤銷

C.因違法而效力待定

D.有效

【答案】D

80、某施工現場發生模板支撐系統坍塌事故，導致5名作業人員被埋，施工單

位負責人接到項目經理事故報告后，應當在()向事故發生地政府安全監管部門

報告事故。

A.1小時內

B.24小時內

C.作業人員救出后1小時內

D.作業人員救出后24小時內

【答案】A

81、根據《建設工程質量管理條例》的規定，建沒工程在保修范圍和保修期限

內發生的下列質量缺陷中，應當由施工單位承擔保修責任的是0。

A.因使用不當造成的質量缺陷

B.因用戶裝修引起的衛生間滲漏

C.一場大雨后散水局部下沉出現裂縫

D.地震導致的剪力墻裂縫

【答案】C

82、某項目工程為了趕工期晝夜施工，嚴重影響相鄰小區居民的休息，經勸阻無

效后小區居民聯合要求停止夜間施工，并賠償2萬元作為賠償。小區居民與該施

工企業之間的關系，說法正確的是()。

A.構成了不當得利之債

B.構成了無因管理之債

C.構成了侵權之債

D.沒有債的關系

【答案】C

83、乙施工單位通過招標程序中標了甲方開發公司的一個施工項目。簽約前，

甲要求讓利5%,否則大簽約施工合同。后雙方按中標價簽訂了備案合同，同時

簽訂了讓利5%的補充協議。竣工結算時，甲按讓利協議扣減結算總價5%,乙以

自己虧損為由不同意讓利并向法院提起訴訟，要求按中標價結算。下列說法正

確的是().(2013)

A.應以備案合同作為結算工程價款的依據

B.該補充協議屬于可撤銷合同

C.應以補充協議作為結算工程價款依據

D.乙方行為構成合同違約

【答案】A

84、關于施工企業資質證書的申請、延續和變更的說法，正確的是()。

2016

A.企業首次申請資質應當申請最低等級資質，但增項申請資質不必受此限制

B.施工企業發生合并需承繼原建筑業企業資質的，不必重新核定建筑來企業將

會等級

C.被撤回建筑來企業資質證書的企業，可以在資質被撤回后6個月內，向資質

許可機關提出核定低于原等級同類別資質的申請

D.資質許可機關逾期未做出資質準予延續決定的，視為準予延續

【答案】D

85、下列關于工程建設強制性標準的監督檢查的說法，正確是()。

A.監督檢查的內容包括工程管理人員是否熟悉強制性標準

B.工程質量監督機構應當對工程施工、監理、驗收等階段執行強制性標準的情

況實施監督

C.安全監督管理機構應當對工程勘察、設計、施工階段執行強制性標準的情況

實施監督

D.規劃審查單位應當對工程設計階段執行強制性標準的情況實施監督

【答案】B

86、下列糾紛、爭議中，不適用于《仲裁法》調整的是()。

A.合同糾紛

B.勞動爭議仲裁

C.侵權糾紛

D.工程款糾紛

【答案】B

87、在正常使用條件下，屋面防水工程的最低保修期限為。年。

A.2

B.3

C.5

D.10

【答案】C

88、下列關于工程分包的表述中，正確的是()。

A.工程施工分包是指承包人將中標工程項目分解后分別發包給具有相應資質的

企業完成

B.專業工程分包是指專業工程承包人將所承包的部分專業工程施工任務發包給

具有相應資質的企業完成

C.勞務作業分包是指施工總承包企業或專業承包企業將其承包工程中的勞務作

業發包給勞務分包企業

D.勞務分包企業可以將承包的部分勞務作業任務分包給同類企業

【答案】C

89、小剛未滿17歲即應聘于某施工單位,下列關于此事說法正確的是0

A.小剛未成年,簽訂勞動合同屬于無效勞動合同

B.因為是臨時工作,可以不簽勞動合同

C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動

D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動，但必須保證安全

【答案】C

90、承諾人必須在要約有效期限內作出承諾。受要約人超過承諾期限發出的承

諾，除（）以外，為新要約。

A.要約人及時通知受要約人該承諾有效的

B.完全同意要約內容的

C.明示作出的

D.默示作出的

【答案】A

91、女學生孫某畢業后被企業錄用。孫某為了鍛煉自己，主動要求到最苦、最

累、最臟的崗位上工作。企業可以滿足她的要求，但不得安排的工作是（）。

A.高處、高溫工作

B.低溫、冷水作業

C.夜班勞動

D.礦山井下作業

【答案】D

92、關于集體合同的表述中，說法有誤的是0。

A.集體合同訂立后，應當報送勞動行政部門

B.依法訂立的集體合同對用人單位和勞動者具有約束力

C.勞動行政部門自收到集體合同文本之日起15E內未提出異議的，集體合同即

行生效

D.用人單位與勞動者訂立的勞動合同中勞動報酬和勞動條件等標準不得高于集

體合同規定的標準

【答案】D

93、關于國家所有的文物的說法，正確的是（）。

A.遺存于公海區域內的起源于中國的文物，屬于國家所有

B.國有不可移動文物的所有權因其所依附的土地所有權或者使用權的改變而改

變

C.古文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有

D.屬于國家所有的可移動文物的所有權因其保管收藏單位的終止或者變更而改

變

【答案】C

94、根據《立法法》，同一機關制定的法律、行政法規、地方性法規等，如特

別規定與一般規定不一致的，則適用于下列哪個選項（）。

A.一般規定

B.特別規定

C.新規定

D.舊規定

【答案】B

95、建筑節能分部工程施工完成后，（）對節能工程質量進行檢查，確認符合節

能設計文件要求后，填寫《建筑節能分部工程質量驗收表》。

A.設計單位

B.監理單位

C.勘察單位

D.施工單位

【答案】D

96、關于工程總承包單位與工程項目管理的說法，正確的是（）。2016

A.工程總承包單位不應與承擔工程管理業務的另一方企業有隸屬關系

B.工程項目管理企業可以直接從事該工程項目的勘察、設計或施工

C.工程項目管理企業可以與該工程項目的勘察、設計或施工等企業簽訂合同

D.工程總承包單位可以在同一工程項a上同時承祖工程總承包和工程項目管理

業務

【答案】A

97、根據我國《民法典》的規定，無效合同自（）時起沒有法律效力。

A.談判

B.訂立

C.履行

D.以欺詐、脅迫手段訂立

【答案】B

98、工程代理機構超越規定范圍承擔工程招標代理業務，除按規定罰款外，情

節嚴重的，依法（）。

A.暫停直至取消招標弋理資格

B.收回其工程招標代理資格證書，3年內不受理其資格申請

C,降低其工程招標代理資格等級，1年內不準從事工程招標代理業務

D.吊銷有關人員的執業資格證書，不再受理其資格申請

【答案】B

99、下列表述中，不屬于《建設工程質量管理條例》界定的違法分包的是C。

A.總承包單位將工程分包給不具備資質的分包單位的

B.總承包單位將工程主體結構的施工分包的

C.建設單位指定專業分包的

D.專業分包單位再進行專業分包的

【答案】C

100、根據《建設工程安全生產管理條例》，下列關于建設單位的禁止性規定的

敘述，錯誤的是0。

A.不得對勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合建設工程安全生產法

律、法規和強制性標準規定的要求

B.絕對不得壓縮合同約定的工期

C.不得明示施工單位購買不符合安全施工要求的安全防護用具

D.不得暗示施工單位使用不符合安全施工要求的機械設備

【答案】B

多選題（共50題）

1、施工企業對H市甲縣環保局作出的罰款行為不服，可以向下列行政機關提起

行政復議的有（）。2017真題

A.11市環保局

B.H市人民政府

C.甲縣環保局

D.甲縣人大常委會

E.甲縣人民政府

【答案】A

2、下列方針中，屬于建設工程安全生產基本方針的有（）。

A.安全第一

B.預防為主

C.以人為本

D.綜合治理

E.質量第一

【答案】ABD

3、根據住建部（建安辦函[2017]12號）相關規定，針對（）等危險性較大的分

部分項工程應印發施工安全要點。

A.基坑工程施工

B.腳手架施工

C.模板支架施工

D.起重機械使用

E.高空作業

【答案】ABCD

4、下列質量問題中，不屬于施工單位在保修期內承擔保修責任的有0。

A.因使用不當造成的質量問題

B.質量監督機構沒有發現的質量問題

C.監理單位沒有發現的質量問題

D.第三方造成的質量問題

E.用戶使擅自改動結構的質量問題

【答案】AD

5、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工單位不良

行為的有（）。

A.未履行注冊建造師職責造成環境事故的

B.以欺騙手段取得資質證書承攬工程的

C.未在規定期限內辦理資質變更手續的

D.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的

E.對建筑安全事故隱患不采取措施予以消除的

【答案】BCD

6、根據《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）》，

下列情形中，屬于違法發包的有（）。

A.建設單位將工程發包給不具有相應資質或安全生產許可的施工單位的

B.總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的

C.建設單位將一個單位工程的施工分解成若干部分發包給不同的施工總承包或

專業承包單位的

D.施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的

E.分包單位將其承包的建設工程再分包的

【答案】AC

7、(2019年真題)勞動者發生下列情形，用人單位可以隨時解除勞動合同的

有()

A.在試用期被證明不符合錄用條件的

B.不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的

C.嚴重違反用人單位規章制度的

D.同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響

的

E.患病，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安

排的工作的

【答案】ACD

8、建設工程糾紛發生后，雙方當事人根據合同約定發生糾紛可以仲裁，其仲裁

的特點是()。

A.不公開審理

B.當事人的自愿性

C.仲裁庭獨立進行仲裁

D.不服仲裁裁決可以提出上訴

E.仲裁員應當由仲裁委員會確定

【答案】ABC

9、下列有關買賣合同的選項中，正確的是()。

A.憑樣品買賣的當事人應當封存樣品

B.標的物在交付之前產生的孳息，歸出賣人所有

C.標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔

D.因標的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于從物

E.出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀

損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔

【答案】ABC

10、《標準化法》按照標準等級不同，把標準分為（）。

A.行業標準

B.國家標準

C.地方標準

D.企業標準

E.管理標準

【答案】ABCD

11、.建設單位因監理單位未按監理合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則

必須滿足的條件有（）。

A.有具體的訴訟請求

B.有事實和理由

C.有充分的證據

D.沒有超過訴訟時效期間

E.屬于受訴法院管轄

【答案】AB

12、根據《建設工程質量管理條例》，工程監理單位與被監理工程的（）有隸

屬關系或者其他利害關系，不得承擔該工程的監理業務。

A.建筑材料供應商

B.勘察設計單位

C.施工企業

D.建設單位

E.設備供應商

【答案】AC

13、下列情形中，視為投標人相互串通投標的有（）。

A.不同投標人的投標文件相互混裝

氏屬丁同集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標

C.招標人授意投標人撤換、修改投標文件

D.不同投標人委托同一單位辦理投標

E.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位參加同一招標項目

不同標段的投標

【答案】AD

14、根據《固體廢物污染環境防治法》規定，國務院和國務院有關部門及省、

自治區、人民政府劃定的（）區域內，禁止設置固體廢物集中儲存、處置的設

施、場所和垃圾填埋場。

A.自然保護區

B.風景名勝區

C.飲用水水源保護區

D.基本農田保護區

E.居民居住區

【答案】ABCD

15、施工企業采購、租賃的安全防護用具、機械沒備、施工機具及配件，應當

具有（），并在進入施工現場前進行檢查。

A.生產（制造）許可證

B.施工資質證書

C.產品銷售許可證

D.施工許可證

E.產品合格證

【答案】A

16、民事訴訟執行程序中的執行根據主要有（）。

A.人民法院制作的發生法律效力的民事判決書、裁定書以及生效的調解書等

B.仲裁機構制作的依法由人民法院執行的生效仲裁裁決書、仲裁調解書

C.人民調解委員會制作的經爭議雙方簽字的調解書

D.公證機關依法作出的賦予強制執行效力的公證債權文書

E.我國行政機關作出的法律明確規定由人民法院執行的行政決定

【答案】ABD

17、關于勞動爭議解決方式的說法，正確的是（）。

A.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者應當先申請本單位勞動爭議調解

委員會調解

B.用人單位與勞動者發生勞動爭議，勞動者可以依法申請調解、仲裁、提起訴

訟，也可以自行和解

C.企業勞動爭議調解委員會由職工代表、用人單位代表、工會代表、勞動行政

部門代表組成

D.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者申請仲裁的時效為1年

E.用人單位與勞動者發生勞動爭議的，勞動者可以選擇進行仲裁或直接提起訴

訟

【答案】BD

18、根據《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行辦法》規

定，發生質量事故，縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門應當依法追

究項目負責人的質量終身責任，對于施工單位項目經理追究責任有（）

A.責令停業整頓，降低資質等級

B.項目經理為相關注冊人員，責令停止執業1年

C.項目經理為相關注冊人員，造成重大質量事故，終身不予注冊

D.構成犯罪，移送司法機關依法追究刑事責任

E.向社會公布曝光

【答案】BD

19、下列（）行為發生時，保證人不再承擔保證責任。

A.債權人依法將主債權轉讓給第三人

B.債權人許可債務人轉讓債務并取得保證人書面同意

C.債權人許可債務人轉讓債務未取得保證人書而同意

D.債權人與債務人協議變更主合同并取得保證人書面同意

E.債權人與債務人協議變更主合同未取得保證人書面同意

【答案】C

20、刑事責任主要包括（）。

A.警告

B.罰金

C.拘役

D.有期徒刑

E.無期徒刑

【答案】BCD

21、注冊建造師申請人不予注冊的情形包括（）。

A.申請在兩個或者兩個以上單位注冊的

B.申請兩個或兩個以上專業執業的

C.因過失傷人受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之口起至中請注朋之口止不

滿5年的

D.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的

E.在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和

安全事故的

【答案】AD

22、關于商標專用權的說法，正確的有（）。

A.商標專用權是指商標所有人對注冊商標所享有的具體權利

B.商標專用權的內容只包括財產權

C.商標設計者的人身權由專利權法保護

D.商標專用權包括使用權和禁止權兩個方面

E.未經核準注冊的商標不受商標法保護

【答案】ABD

23、施工企業對H市甲縣環保局作出的罰款行為不服，可以向下列行政機關提

起行政復議的有（）。2017真題

A.H市環保局

B.H市人民政府

C.甲縣環保局

D.甲縣人大常委會

E.甲縣人民政府

【答案】A

24、依據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，有以下情形將被作為廢

標處理（）o

A.無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章的

B.未按規定的格式填寫，內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的

C.未按招標文件要求提交投標保證金的

D.聯合體投標未附聯合體各方共同投標協議的

E.未參加開標會議單位的標書

【答案】ABCD

25、下列違約責任承擔方式可以并用的有（）。

A.賠償損失與繼續履行

B.繼續履行與解除合同

C.定金與支付違約金

D.賠償損失與修理、重作、更換

E.違約金與解除合同

【答案】AD

26、關于借款合同權利和義務的說法，正確的有（：）。

A.貸款人不得預先在本金中扣除利息

B.借款人應當按照約定的用途使用借款

C.對于未定期限且無法確定期限的借款合同，借款人可以隨時償還

D.訂立借款合同,貸款人可以要求借款人提供擔保

E.貸款人有權處置拒不還款的借款人的其他財產

【答案】ABD

27、建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，經鑒定工程質量合格，關

于竣工日期，說法正確的有（）。

A.應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期

B.應當以鑒定合格日期為竣工日期

C.鑒定日期為順延工期的期間

D.應當以申請鑒定日期作為竣工日期

E.應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期

【答案】BC

28、無效的施工合同包括（）。

A.承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的

B.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的

C.建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的

D.施工企業脅迫建設單位所簽訂的

E.訂立時顯失公平的

【答案】ABC

29、關于施工發現文物報告和保護的說法，正確的是()。

A.在進行建設工程中發現的文物屬于國家所有，在農業生產中發現的文物屬于

集體所有

B.確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶

救發掘的，由縣級人民政府文物行政部門組織發掘，并同時補辦審批手續

C.進行大型基本建設工程，建設單位應當事先報請省、自治區、直轄市人民政

府文物行政部門組織從事考古發掘的單位在工程范圍內可能埋藏文物的地方進

行考古調查

D.水庫施工中發現水下文物的應當立即報告當地水利部門

E.建筑基坑施，中發現文物的應當向當地文物主管部門報告，文物行政部門接

到報告后無特殊情況應在24小時之內趕赴現場，并在7日內提出處理意見

【答案】C

30、屬于國家所有的不可移動文物范圍包括()。

A.公民、法人和其他組織捐贈給國家的文物

B.國家征集、購買的文物

C.古文化遺址

D.石窟寺

E.古墓葬

【答案】CD

31、下列選項中，屬于行政處分的種類有()o

A.警告

B.罰款

C.記過

D.撤職

E.開除

【答案】ACD

32、《建設工程質量管理條例》規定，必須實行監理的建設工程有（）。

A.國家重點建設工程

B.成片開發建設的住宅小區工程

C.中小型公用事業工程

D.利用國際組織貸款的工程

E.利用外國政府貸款、援助資金的工程

【答案】ABD

33、《建筑業企業資質管理規定》中規定，施工企業申請資質的法定條件包括

（）0

A.有符合要求的注冊資本

B.有符合規定的技術人員

C.有符合規定的已完工程業績

D.有符合規定的技術裝備

E,已經取得安全生產許可證

【答案】ABCD

34、下列行為中，屬于代理行為的有（）。

A.甲公司的法人代表接受公司委托為公司簽訂合同

B.乙公司委托某專家代為簽訂合同

C.乙公司委托某律師代為民事訴訟

D.丙公司委托某統計公司統計市場占有率

E.丁公司委托某快遞公司代為送達投標書

【答案】BC

35、仲裁裁決不予執行或撤銷的事由有（）o

A.當事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達成書面仲裁協議的

B.裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁機陶無權仲裁的

C.裁決所根據的證據不充分

D.有仲裁員對裁決意見有異議

E.仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄行為

【答案】AB

36、具體行政行為在行政復議期間不停止執行，但（）可以停止執行。

A.被申請人認為需要停止執行的

B.申請人申請停止執行的

C.申請人提供擔保的

D.行政復議機關認為需要停止執行的

E.被申請人被撤銷的

【答案】AD

37、甲施工單位將腳手架安裝作業分包給乙單位，后因腳手架質量問題導致甲

方工人丙跌落受傷，則下列關于本案中責任承擔的說法中，正確的是（）。

A.甲可要求乙承擔違約責任

B.甲可要求乙承擔侵權責任

C.丙可要求乙承擔違約責任

D,閃可要求腳手架生產廠家承擔違約責任

E.丙可要求甲承擔賠償責任

【答案】A

38、最低工資標準所規定的最低工資不包括()。

A.延長工作時間工資

B.計件工資與獎金

C.中班、夜班的津貼

D.高溫、低溫、井下、有毒有害環境的津貼

E.法律、法規和國家規定的勞動者福利待遇等

【答案】AC