主動承攬工程合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鑒于甲方需進行某工程項目，乙方愿意主動承攬該工程項目，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________

2.工程地點：________________

3.工程規模：________________

4.工程工期：自合同簽訂之日起____個月。

5.工程質量：按照國家標準及甲方要求執行。

二、工程承包方式

1.乙方主動承攬甲方工程，雙方不采用招投標方式。

2.乙方按照甲方要求，自行承擔工程所需的全部費用，包括但不限于人工費、材料費、機械費等。

3.乙方負責工程項目的全過程管理，包括但不限于工程設計、施工、驗收等。

三、工程款支付方式

1.工程款總額：人民幣____元整。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程開工報告，甲方支付工程款總額的20%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時，甲方支付工程款總額的30%；

（3）工程進度達到80%時，甲方支付工程款總額的20%；

（4）工程竣工并驗收合格后，甲方支付工程款總額的15%；

（5）剩余5%作為質保金，自工程竣工之日起____個月無質量問題后支付。

四、工程進度與驗收

1.乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，每延期一日，應向甲方支付____元人民幣的違約金。

2.工程驗收標準：

（1）工程完工后，乙方應向甲方提交工程驗收報告；

（2）甲方在收到驗收報告后____日內進行驗收，如無異議，視為驗收合格；

（3）驗收不合格的，乙方應在接到通知后____日內進行整改，直至合格。

五、違約責任

1.甲方違約責任：

（1）甲方未按時支付工程款，應向乙方支付____%的滯納金；

（2）甲方提供的工程資料、數據等不符合要求，導致工程延誤，甲方應承擔相應的責任。

2.乙方違約責任：

（1）乙方未按時完成工程，每延期一日，應向甲方支付____元人民幣的違約金；

（2）乙方提供的工程質量不合格，應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效與終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.工程竣工并驗收合格后，本合同終止。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.工程預算

4.工程合同附件

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________________

簽訂日期：________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鑒于甲方需進行某工程項目，乙方愿意主動承攬該工程項目，第三方作為技術支持方，為工程提供專業技術指導和服務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________

2.工程地點：________________

3.工程規模：________________

4.工程工期：自合同簽訂之日起____個月。

5.工程質量：按照國家標準及甲方要求執行。

二、工程承包方式

1.乙方主動承攬甲方工程，雙方不采用招投標方式。

2.乙方按照甲方要求，自行承擔工程所需的全部費用，包括但不限于人工費、材料費、機械費等。

3.第三方作為技術支持方，為工程提供專業技術指導和服務。

三、第三方責任與權利

1.第三方負責對工程的技術方案進行審核，確保其符合國家相關標準和甲方要求。

2.第三方有權對乙方施工過程中的技術問題提出意見和建議，乙方應予以配合。

3.第三方有權對工程進度和質量進行監督，確保工程按期、按質完成。

四、工程款支付方式

1.工程款總額：人民幣____元整。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后，乙方提交工程開工報告，甲方支付工程款總額的20%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時，甲方支付工程款總額的30%；

（3）工程進度達到80%時，甲方支付工程款總額的20%；

（4）工程竣工并驗收合格后，甲方支付工程款總額的15%；

（5）剩余5%作為質保金，自工程竣工之日起____個月無質量問題后支付。

五、工程進度與驗收

1.乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工程延期，每延期一日，應向甲方支付____元人民幣的違約金。

2.工程驗收標準：

（1）工程完工后，乙方應向甲方提交工程驗收報告；

（2）甲方在收到驗收報告后____日內進行驗收，如無異議，視為驗收合格；

（3）驗收不合格的，乙方應在接到通知后____日內進行整改，直至合格。

六、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。

2.甲方有權對乙方施工過程中的技術問題提出意見和建議，乙方應予以配合。

3.甲方有權對工程進度和質量進行監督，確保工程按期、按質完成。

七、乙方違約及限制條款

1.乙方未按時完成工程，每延期一日，應向甲方支付____元人民幣的違約金。

2.乙方提供的工程質量不合格，應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.乙方不得擅自變更工程設計和施工方案，如需變更，應經甲方同意。

4.乙方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效與終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.工程竣工并驗收合格后，本合同終止。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.工程預算

4.工程合同附件

第三方介入的意義和目的：

第三方作為技術支持方，為工程提供專業技術指導和服務，有助于提高工程質量和施工效率，降低甲方在技術方面的風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為工程項目的投資方，主導工程項目的實施，有利于保障工程項目的順利進行，確保甲方在項目中的權益得到充分保障。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

第三方（以下簡稱“第三方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鑒于乙方具備豐富的施工經驗和資源，甲方希望乙方承攬某工程項目，第三方作為融資方，為乙方提供項目融資服務，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.工程名稱：________________

2.工程地點：________________

3.工程規模：________________

4.工程工期：自合同簽訂之日起____個月。

5.工程質量：按照國家標準及甲方要求執行。

二、工程承包方式

1.乙方主動承攬甲方工程，雙方不采用招投標方式。

2.乙方負責工程項目的全過程管理，包括但不限于工程設計、施工、驗收等。

3.第三方為乙方提供項目融資服務，確保乙方有足夠的資金進行工程建設和運營。

三、第三方責任與權利

1.第三方負責為乙方提供項目融資，包括但不限于貸款、擔保等金融服務。

2.第三方有權對乙方的財務狀況和項目進度進行監督，確保資金使用的合理性和有效性。

3.第三方有權在乙方違約時采取必要措施，包括但不限于提前收回融資資金。

四、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。

2.乙方有權對甲方提供的工程資料、數據等提出合理要求，甲方應予以配合。

3.乙方有權在工程進度和質量滿足要求的情況下，要求甲方按期支付工程款。

五、工程款支付方式

1.工程款總額：人民幣____元整。

2.付款方式：

（1）合同簽訂后，甲方支付工程款總額的20%作為預付款；

（2）工程進度達到50%時，甲方支付工程款總額的30%；

（3）工程進度達到80%時，甲方支付工程款總額的20%；

（4）工程竣工并驗收合格后，甲方支付工程款總額的25%；

（5）剩余5%作為質保金，自工程竣工之日起____個月無質量問題后支付。

六、乙方違約及限制條款

1.乙方未按時完成工程，每延期一日，應向甲方支付____元人民幣的違約金。

2.乙方提供的工程質量不合格，應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。

3.乙方不得擅自變更工程設計和施工方案，如需變更，應經甲方同意。

4.乙方不得將工程分包給不具備相應資質的單位或個人。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效與終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.工程竣工并驗收合格后，本合同終止。

九、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工方案

3.工程預算

4.