甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工地吊裝工程勞務承攬合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：名稱：__________________地址：__________________法定代表人：__________________乙方（勞務承攬方）：名稱：__________________地址：__________________法定代表人：__________________鑒于：2.乙方具有從事吊裝工程勞務承攬的資質和經驗，愿意為本項目提供吊裝工程勞務承攬服務。雙方經友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：__________________2.工程地點：__________________3.工程規模：__________________4.工程內容：__________________二、勞務承攬范圍1.乙方負責本項目的吊裝工程勞務承攬，具體包括：__________________2.乙方應按照甲方要求，按時、按質、按量完成吊裝工程勞務承攬任務。三、工期1.本合同工期自____年__月__日至____年__月__日。2.乙方應確保在合同約定工期內完成吊裝工程勞務承攬任務。四、工程價款1.本合同吊裝工程勞務承攬總價款為人民幣：__________________元（大寫：__________________元整）。2.甲方應于吊裝工程勞務承攬開始前，向乙方支付預付款人民幣：__________________元。3.乙方在完成吊裝工程勞務承攬任務后，甲方應按照合同約定，在____個工作日內支付工程款人民幣：__________________元。4.工程款支付方式：__________________五、工程質量要求1.乙方應嚴格按照國家有關標準和規范進行施工，確保工程質量符合國家標準。2.乙方應確保吊裝工程勞務承攬質量，如因乙方原因造成質量不合格，乙方應承擔相應責任。六、安全生產與文明施工1.乙方應嚴格遵守國家和地方有關安全生產法律法規，確保施工安全。2.乙方應加強施工現場管理，保持施工現場整潔，文明施工。3.乙方應按照甲方要求，做好施工現場的安全防護工作。七、違約責任1.甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付逾期付款違約金，違約金為每日萬分之五。2.乙方未按約定完成吊裝工程勞務承攬任務，應向甲方支付違約金，違約金為每日萬分之五。3.任何一方違約，對方有權解除合同，并要求違約方承擔相應責任。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同期滿或雙方協商一致解除合同，本合同終止。十、其他1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，經雙方協商一致，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（建設單位）：（蓋章）法定代表人（簽字）日期：____年__月__日乙方（勞務承攬方）：（蓋章）法定代表人（簽字）日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、監理方、設計方、咨詢方、保險方等。二、第三方介入的目的1.中介方：協助甲方和乙方進行合同簽訂、履約監督、爭議調解等。2.監理方：對吊裝工程勞務承攬過程進行監督，確保工程質量、安全、進度等符合要求。3.設計方：提供吊裝工程相關設計文件，確保吊裝工程符合設計要求。4.咨詢方：提供專業咨詢意見，協助解決施工過程中遇到的技術問題。5.保險方：為吊裝工程提供相關保險服務，降低風險。三、第三方責任限額1.中介方：中介方對本合同履行的責任限額為中介服務費總額的百分之五十。2.監理方：監理方對本合同履行的責任限額為監理服務費總額的百分之五十。3.設計方：設計方對本合同履行的責任限額為設計服務費總額的百分之五十。4.咨詢方：咨詢方對本合同履行的責任限額為咨詢服務費總額的百分之五十。5.保險方：保險方對本合同履行的責任限額為保險賠償金額的百分之五十。四、第三方權利與義務1.中介方：（1）權利：收取中介服務費；協助雙方簽訂、履行合同；調解合同履行過程中的爭議。（2）義務：遵守國家法律法規；維護甲乙雙方的合法權益；保守商業秘密。2.監理方：（1）權利：收取監理服務費；對吊裝工程勞務承攬過程進行監督；提出整改意見。（2）義務：遵守國家法律法規；客觀、公正地履行監理職責；保守商業秘密。3.設計方：（1）權利：收取設計服務費；提供設計文件；對設計文件進行解釋。（2）義務：遵守國家法律法規；保證設計文件質量；保守商業秘密。4.咨詢方：（1）權利：收取咨詢服務費；提供專業咨詢意見；對咨詢意見負責。（2）義務：遵守國家法律法規；保守商業秘密；對咨詢意見負責。5.保險方：（1）權利：收取保險費；在保險責任范圍內進行賠償。（2）義務：遵守國家法律法規；按照保險合同約定履行賠償義務；保守商業秘密。五、第三方與其他各方的劃分說明1.甲方與乙方之間的權利義務關系，不受第三方介入的影響。2.第三方在介入過程中，不得干預甲乙雙方的權利義務關系。3.第三方在介入過程中，應遵守國家法律法規和本合同約定。4.第三方在介入過程中，如違反國家法律法規或本合同約定，應承擔相應責任。六、第三方介入的程序1.甲方或乙方在需要第三方介入時，應提前向對方告知，并說明介入目的。2.雙方同意第三方介入后，應簽訂相關協議，明確第三方權利義務。3.第三方介入后，應按照協議約定履行職責。七、第三方介入的終止1.第三方介入期滿或合同約定的其他終止條件成就時，第三方介入終止。2.第三方介入終止后，甲乙雙方應按照本合同約定繼續履行合同。八、其他1.本合同中關于第三方介入的條款，如與國家法律法規相沖突，以國家法律法規為準。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目概況及施工方案詳細要求：包括項目背景、工程規模、工程內容、施工方案、進度計劃等。說明：此附件用于明確項目的基本情況和施工計劃，作為合同附件之一。2.吊裝工程勞務承攬合同詳細要求：包括合同雙方的基本信息、工程概況、勞務承攬范圍、工期、工程價款、工程質量要求、安全生產與文明施工、違約責任、爭議解決、合同生效與終止等。說明：此附件為合同主體，詳細規定了甲乙雙方的權利義務。3.預付款支付憑證詳細要求：包括預付款金額、支付日期、收款人信息等。說明：此附件用于證明預付款已支付，作為合同附件之一。4.工程進度報告詳細要求：包括工程進度、已完成工作量、存在問題及解決方案等。說明：此附件用于跟蹤工程進度，確保工程按計劃進行。5.工程質量檢驗報告詳細要求：包括工程質量檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等。說明：此附件用于證明工程質量符合要求，作為合同附件之一。6.工程款支付憑證詳細要求：包括工程款金額、支付日期、收款人信息等。說明：此附件用于證明工程款已支付，作為合同附件之一。7.違約金支付憑證詳細要求：包括違約金金額、支付日期、收款人信息等。說明：此附件用于證明違約金已支付，作為合同附件之一。8.第三方介入協議詳細要求：包括第三方基本信息、介入目的、權利義務、責任限額等。說明：此附件用于明確第三方介入的具體內容，作為合同附件之一。9.爭議解決協議詳細要求：包括爭議解決方式、爭議解決機構、爭議解決費用等。說明：此附件用于明確爭議解決的相關事宜，作為合同附件之一。10.合同變更協議詳細要求：包括變更內容、變更原因、變更日期等。說明：此附件用于記錄合同變更情況，作為合同附件之一。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：（1）未按約定支付工程款：甲方應向乙方支付逾期付款違約金，違約金為每日萬分之五。（2）未按約定提供施工條件：甲方應承擔相應責任，包括但不限于賠償乙方損失。示例：甲方未按約定提供施工場地，導致乙方無法按時施工，甲方應賠償乙方因延誤造成的損失。2.乙方違約行為及責任認定：（1）未按約定完成吊裝工程勞務承攬任務：乙方應向甲方支付違約金，違約金為每日萬分之五。（2）工程質量不合格：乙方應