甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024年規范化施工承攬協議樣本版B版本合同目錄一覽1.總則1.1定義1.2解釋1.3適用法律2.工程描述2.1工程概述2.2工程地點2.3工程期限3.承攬人的義務和責任3.1施工標準3.2施工材料3.3施工安全3.4施工質量4.承包人的義務和責任4.1工程款支付4.2工程變更4.3施工協調4.4保險責任5.合同價格5.1合同總價5.2價格調整5.3付款方式6.工期延誤6.1工期延誤的定義6.2工期延誤的責任6.3工期延誤的賠償7.違約責任7.1承攬人的違約7.2承包人的違約7.3違約賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁8.3訴訟9.合同的終止和解除9.1合同終止的條件9.2合同解除的條件9.3合同終止或解除后的責任10.保密條款10.1保密信息的定義10.2保密義務10.3保密期限11.知識產權11.1知識產權的保護11.2知識產權的歸屬11.3知識產權的許可12.通知和送達12.1通知的方式12.2通知的生效時間12.3送達地址13.附則13.1合同的生效13.2合同的修改和補充13.3合同的廢止14.其他條款14.1不可抗力14.2合同的完整性和獨立性14.3合同的轉讓14.4附件第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義1.2解釋本合同用語的含義如下：（1）“甲方”指的是：（甲方名稱）；（2）“乙方”指的是：（乙方名稱）；（3）“工程”指的是：（工程名稱及內容）；（4）“合同價”指的是：按照本合同約定，乙方完成工程所需的全部費用；（5）“工期”指的是：按照本合同約定的工程開始日期和結束日期。1.3適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。第二條工程描述2.1工程概述本合同涉及的工程是：（工程名稱及內容），工程地點位于：（工程地點），工程類別為：（工程類別）。2.2工程地點工程地點具體為：（詳細地址）。2.3工程期限工程開始日期為：（開始日期），結束日期為：（結束日期）。第三條承攬人的義務和責任3.1施工標準乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，保證工程質量。3.2施工材料乙方應按照甲方提供的材料清單，使用合格的施工材料，保證工程質量。3.3施工安全乙方應嚴格遵守國家有關施工安全的規定，加強施工現場的管理，確保施工安全。3.4施工質量乙方應保證工程的施工質量，確保工程達到甲方要求的標準。第四條承包人的義務和責任4.1工程款支付甲方應按照本合同約定的付款方式和付款時間，向乙方支付合同價。4.2工程變更如甲方要求變更工程內容、規模、標準等，應與乙方協商一致，并按照本合同約定的方式調整合同價。4.3施工協調甲方應負責施工現場的協調工作，確保乙方順利施工。4.4保險責任乙方應按照國家有關規定，為工程購買相應的保險，并承擔相應保險費用。第五條合同價格5.1合同總價本合同的合同價為：（合同價）。5.2價格調整如因工程變更等原因導致合同價發生變動，甲乙雙方應按照本合同約定的方式調整合同價。5.3付款方式第六條工期延誤6.1工期延誤的定義除非本合同另有約定，任何一方未能按照本合同約定的時間完成工程的行為，均視為工期延誤。6.2工期延誤的責任如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。如甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。6.3工期延誤的賠償因工期延誤導致的損失，由受損方按照本合同約定的方式計算，并由違約方承擔。第八條違約責任8.1承攬人的違約如乙方違反本合同的約定，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為本合同總價的一定比例，具體比例由雙方另行約定。8.2承包人的違約如甲方違反本合同的約定，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為本合同總價的一定比例，具體比例由雙方另行約定。8.3違約賠償除違約金外，違約方還應賠償因其違約給守約方造成的其他損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方因本合同產生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2仲裁如雙方約定仲裁解決爭議，仲裁委員會為：（仲裁委員會名稱）。9.3訴訟如雙方未約定仲裁，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的終止和解除10.1合同終止的條件除非本合同另有約定，任何一方未能履行本合同義務，另一方均有權終止合同。10.2合同解除的條件如因不可抗力等原因導致本合同無法履行，雙方均有權解除合同。10.3合同終止或解除后的責任合同終止或解除后，乙方應按照甲方的要求，妥善處理工程尾款，并辦理相關手續。第十一條保密條款11.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過程中及合同履行過程中雙方接觸到的涉及商業秘密、技術秘密等方面的信息。11.2保密義務雙方對保密信息承擔保密義務，未經對方同意，不得向第三方泄露。11.3保密期限保密期限為本合同終止或解除后：（保密期限）。第十二條知識產權12.1知識產權的保護雙方應遵守國家有關知識產權保護的法律、法規，保護對方的知識產權。12.2知識產權的歸屬除非本合同另有約定，工程的所有知識產權歸甲方所有。12.3知識產權的許可如乙方需使用甲方的知識產權，應事先取得甲方的書面同意，并支付相應的許可費用。第十三條通知和送達13.1通知的方式雙方通過書面形式進行通知，通知采用電子郵件、傳真、郵寄等方式。13.2通知的生效時間通知自發送方發送之日起生效。13.3送達地址雙方的送達地址為：（送達地址）。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導致本合同無法履行，雙方均免除相應的違約責任。14.2合同的完整性和獨立性本合同獨立于其他合同，如與其他合同有沖突，以本合同為準。14.3合同的轉讓未經對方同意，雙方均不得將本合同的權利和義務轉讓給第三方。14.4附件本合同的附件包括：（附件名稱）。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計圖紙附件二：工程材料清單附件三：施工安全規范附件四：施工進度計劃附件五：付款憑證附件六：工程變更協議附件七：違約金計算公式附件八：保密協議附件九：知識產權許可協議附件十：合同轉讓協議附件一：工程設計圖紙本附件包含工程的詳細設計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，用以指導施工。圖紙應由甲方提供，乙方應嚴格按照圖紙進行施工。附件二：工程材料清單本附件詳細列出工程所需的材料種類、數量、規格和質量標準。乙方應根據此清單采購材料，并保證材料的質量符合要求。附件三：施工安全規范本附件包含施工過程中應遵守的安全規范和操作流程。乙方應嚴格按照本附件的要求進行施工，確保施工過程中的安全。附件四：施工進度計劃本附件列出工程的施工進度計劃，包括各階段的開始和結束時間。乙方應按照此計劃進行施工，確保工程按時完成。附件五：付款憑證本附件為付款的憑證，包括付款的時間、金額和方式。甲方應按照本附件的約定向乙方支付合同價。附件六：工程變更協議本附件用于記錄工程變更的內容和雙方對此的協商一致。如甲方要求變更工程，應與此附件一并簽署。附件七：違約金計算公式本附件詳細列出違約金的計算公式。如乙方違約，甲方可根據此公式計算違約金；如甲方違約，乙方同理可計算違約金。附件八：保密協議本附件規定了雙方對保密信息的保密義務和保密期限。雙方在簽訂合同時應簽署此附件，承諾遵守保密規定。附件九：知識產權許可協議本附件規定了甲方對工程知識產權的許可范圍和許可條件。乙方在使用甲方的知識產權時，應與此附件一并簽署。附件十：合同轉讓協議本附件用于規定合同權利和義務的轉讓條件和要求。如雙方需轉讓合同，應先簽署此附件。說明二：違約行為及責任認定：1.未能按照約定時間完成工程；2.工程質量不符合合同約定；3.未能按照設計圖紙施工；4.未能按照材料清單采購材料；5.施工過程中發生安全事故；6.未能按照進度計劃施工；7.未能按照約定支付合同價；8.未經對方同意轉讓合同權利和義務。違約責任認定標準：1.違約金：按照附件七的違約金計算公式計算違約金；2.賠償損失：因違約導致的直接經濟損失；3.延長工期：按照附件四的施工進度計劃順延工期；4.賠償違約方因違約產生的其他費用。示例說明：如乙方未能按照設計圖紙施工，屬于違約行為。根據附件七的違約金計算公式，甲方有權按照一定比例計算違約金，作為甲方因乙方違約所造成的損失賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.知識產權：包括專利權、著作權、商標權等，是指對創新成果的法律保護。3.保密信息：指合同簽訂過程