20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工安全免責與施工合同履行及爭議解決協議本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同雙方1.3合同簽訂日期1.4合同履行期限1.5合同履行地點1.6合同標的1.7合同價款及支付方式1.8合同履行方式2.施工安全免責條款2.1免責范圍2.2免責條件2.3免責期限2.4免責責任2.5免責通知2.6免責證明2.7免責爭議解決3.施工合同履行條款3.1施工進度3.2施工質量3.3施工材料3.4施工安全3.5施工變更3.6施工驗收3.7施工進度款支付3.8施工合同解除4.爭議解決條款4.1爭議解決方式4.2爭議解決機構4.3爭議解決程序4.4爭議解決費用4.5爭議解決期限4.6爭議解決法律適用4.7爭議解決保密5.合同解除條款5.1合同解除條件5.2合同解除程序5.3合同解除通知5.4合同解除后果5.5合同解除爭議解決6.違約責任條款6.1違約行為6.2違約責任6.3違約賠償6.4違約爭議解決7.保密條款7.1保密內容7.2保密期限7.3保密責任7.4保密爭議解決8.通知條款8.1通知方式8.2通知送達8.3通知生效8.4通知變更9.合同附件9.1附件一：施工圖紙9.2附件二：施工方案9.3附件三：施工進度計劃9.4附件四：施工質量標準9.5附件五：施工安全措施10.合同生效條款10.1合同生效條件10.2合同生效日期10.3合同生效法律適用11.合同變更條款11.1合同變更方式11.2合同變更程序11.3合同變更通知11.4合同變更生效12.合同解除條款12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除通知12.4合同解除后果13.合同終止條款13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止通知13.4合同終止后果14.其他條款14.1不可抗力條款14.2爭議解決條款14.3通知條款14.4合同解釋條款14.5合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“2024年度施工安全免責與施工合同履行及爭議解決協議”。1.2合同雙方：甲方（施工方）為___________，乙方（業主方）為___________。1.3合同簽訂日期：本合同簽訂日期為____年____月____日。1.4合同履行期限：本合同自簽訂之日起至____年____月____日止。1.5合同履行地點：本合同約定的施工地點為___________。1.6合同標的：本合同約定的施工標的為___________。1.7合同價款及支付方式：本合同約定的合同價款為人民幣____元，支付方式為___________。2.施工安全免責條款2.1免責范圍：本合同約定的施工安全免責范圍包括但不限于施工過程中的意外事故、自然災害等不可抗力因素造成的損失。2.2免責條件：在免責范圍內，如因不可抗力因素導致施工延誤、損失，甲方無需承擔賠償責任。2.3免責期限：本合同約定的免責期限自合同簽訂之日起至合同履行期限屆滿之日止。2.4免責責任：在免責范圍內，如因不可抗力因素導致施工延誤、損失，甲方應立即通知乙方，并提供相關證明材料。2.5免責通知：甲方應在發生免責事件后的____日內向乙方發出書面免責通知。2.6免責證明：甲方應提供相關政府部門或專業機構的證明文件，證明免責事件的性質和原因。2.7免責爭議解決：如因免責事宜產生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.施工合同履行條款3.1施工進度：甲方應按照本合同約定的施工進度計劃進行施工，確保按期完成工程。3.2施工質量：甲方應確保施工質量符合國家有關標準和本合同約定的質量要求。3.3施工材料：甲方應使用符合質量要求的材料，并按照設計要求進行施工。3.4施工安全：甲方應遵守國家有關施工安全的規定，采取必要的安全措施，確保施工安全。3.5施工變更：如因設計變更或不可抗力因素導致施工內容發生變化，雙方應協商一致后，簽署變更協議。3.6施工驗收：施工完成后，雙方應共同進行驗收，確認工程質量符合要求。3.7施工進度款支付：甲方按合同約定進度完成施工任務后，乙方應按約定支付進度款。4.爭議解決條款4.1爭議解決方式：本合同約定的爭議解決方式為協商、調解、仲裁或訴訟。4.2爭議解決機構：如雙方協商不成，可向___________仲裁委員會申請仲裁。4.3爭議解決程序：雙方應按照爭議解決機構的程序進行爭議解決。4.4爭議解決費用：爭議解決費用由敗訴方承擔，或由雙方協商確定。4.5爭議解決期限：爭議解決期限自爭議發生之日起____日內。4.6爭議解決法律適用：本合同爭議解決適用中華人民共和國法律。4.7爭議解決保密：雙方在爭議解決過程中，應對爭議內容保密。5.合同解除條款5.1合同解除條件：本合同約定的合同解除條件包括但不限于合同一方違約、不可抗力等。5.2合同解除程序：合同一方提出解除合同，應提前____日書面通知對方。5.3合同解除通知：合同解除通知應以書面形式發出，并經雙方簽字確認。5.4合同解除后果：合同解除后，雙方應按照約定處理剩余工程及費用。5.5合同解除爭議解決：如因合同解除產生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。6.違約責任條款6.1違約行為：本合同約定的違約行為包括但不限于延遲履行、質量不合格、未按約定支付款項等。6.2違約責任：違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.3違約賠償：違約賠償金額由雙方協商確定，或由有管轄權的人民法院判決。6.4違約爭議解決：如因違約事宜產生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。7.保密條款7.1保密內容：本合同涉及的保密內容包括但不限于技術資料、商業秘密等。7.2保密期限：本合同約定的保密期限自合同簽訂之日起____年。7.3保密責任：雙方應嚴格遵守保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露保密內容。7.4保密爭議解決：如因保密事宜產生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.通知條款8.1通知方式：本合同項下的通知應以書面形式發送，包括但不限于郵寄、傳真、電子郵件等。8.2通知送達：通知應在送達對方后視為已送達，如以郵寄方式發送，則以郵戳日期為準。8.3通知生效：通知送達后立即生效，除非法律另有規定或合同另有約定。8.4通知變更：任何一方要求變更通知方式或送達地址，應提前____日以書面形式通知對方。9.合同附件9.1附件一：施工圖紙9.2附件二：施工方案9.3附件三：施工進度計劃9.4附件四：施工質量標準9.5附件五：施工安全措施10.合同生效條款10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同生效日期：本合同生效日期為____年____月____日。10.3合同生效法律適用：本合同生效后，其解釋、履行、變更、解除及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.合同變更條款11.1合同變更方式：本合同的任何變更，必須以書面形式進行，并由雙方簽字（或蓋章）確認。11.2合同變更程序：任何一方提出變更要求，應提前____日以書面形式通知對方，并經雙方協商一致。11.3合同變更通知：合同變更通知應在雙方簽字（或蓋章）后____日內送達對方。11.4合同變更生效：合同變更自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.合同解除條款12.1合同解除條件：本合同約定的合同解除條件包括但不限于合同一方嚴重違約、不可抗力等。12.2合同解除程序：合同一方提出解除合同，應提前____日以書面形式通知對方，并說明解除原因。12.3合同解除通知：合同解除通知應在雙方簽字（或蓋章）后____日內送達對方。12.4合同解除后果：合同解除后，雙方應按照約定處理剩余工程及費用，并互不追究對方責任。13.合同終止條款13.1合同終止條件：本合同約定的合同終止條件包括但不限于合同履行完畢、雙方協商一致等。13.2合同終止程序：合同終止程序應按照合同約定或法律規定進行。13.3合同終止通知：合同終止通知應在雙方簽字（或蓋章）后____日內送達對方。13.4合同終止后果：合同終止后，雙方應按照約定處理剩余工程及費用，并互不追究對方責任。14.其他條款14.1不可抗力條款：如因不可抗力導致本合同無法履行或履行困難，雙方應相互理解，并協商解決。14.2爭議解決條款：本合同項下的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。14.3通知條款：本合同中的通知條款應適用于所有與本合同相關的通知。14.4合同解釋條款：本合同條款的解釋應以合同目的和條款文義為準。14.5合同附件：本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入條款15.1第三方概念：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、監理方、評估方、咨詢方等，以及任何因合同履行需要介入的第三方機構或個人。15.2.1合同雙方同意；15.2.2第三方具備相應的資質和能力；15.2.3第三方介入不違反法律法規和合同約定。15.3第三方職責：15.3.1中介方：負責協助合同雙方進行溝通、協調和談判，提供專業意見。15.3.2監理方：負責監督施工過程，確保工程質量、安全、進度符合合同要求。15.3.3評估方：負責對施工成果進行評估，提供評估報告。15.3.4咨詢方：負責就特定問題提供專業咨詢和建議。15.4第三方權利：15.4.1第三方有權根據合同約定和自身職責，要求合同雙方提供必要的信息和協助。15.4.2第三方有權在合同范圍內對合同雙方的行為進行監督和評價。15.5第三方義務：15.5.1第三方應遵守國家法律法規和合同約定，獨立、公正地履行職責。15.5.2第三方應保守合同雙方的商業秘密，不得泄露給任何第三方。15.5.3第三方應按照合同約定的時間、質量和標準完成工作。16.甲乙方額外條款16.1.1甲乙方應向第三方提供必要的信息和資料，確保第三方能夠履行職責。16.1.2甲乙方應積極配合第三方的工作，不得無故阻撓或干擾。16.1.3甲乙方應承擔因第三方介入產生的合理費用。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額：17.1.1第三方在履行職責過程中，因自身原因導致合同雙方遭受損失的，應承擔相應的賠償責任。17.1.2第三方責任限額由合同雙方在簽訂合同時協商確定，并在合同中明確。17.1.3如第三方責任超過責任限額，超出部分由合同雙方根據實際情況承擔。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲乙方的關系：第三方作為獨立第三方，與甲乙方之間不存在勞動關系或雇傭關系，雙方的權利義務由合同約定。18.2第三方與合同雙方的權利義務劃分：18.2.1第三方對甲乙雙方的權利義務僅限于合同約定，不得超越或違反。18.2.2第三方在履行職責過程中，應尊重甲乙雙方的權利，不得損害甲乙雙方的合法權益。18.2.3第三方在履行職責過程中，如需與甲乙雙方以外的第三方進行溝通或合作，應征得甲乙雙方的同意。19.第三方介入爭議解決19.1第三方介入過程中產生的爭議，應通過協商解決；協商不成的，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。19.2第三方介入爭議解決過程中，甲乙雙方應積極配合，不得無故阻撓或干擾。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工圖紙要求：施工圖紙應詳細標注施工內容、尺寸、材料規格、施工工藝等，并符合國家相關標準和規范。說明：施工圖紙是施工的重要依據，應確保其準確性和完整性。2.附件二：施工方案要求：施工方案應包括施工組織設計、施工進度計劃、施工質量保證措施、施工安全措施等。說明：施工方案是指導施工的重要文件，應確保其科學性和可行性。3.附件三：施工進度計劃要求：施工進度計劃應明確各階段的施工內容、時間節點、人員安排、材料供應等。說明：施工進度計劃是控制施工進度的依據，應確保其合理性和可執行性。4.附件四：施工質量標準要求：施工質量標準應包括工程質量評定標準、檢驗方法、驗收程序等。說明：施工質量標準是確保施工質量的重要依據，應確保其科學性和合理性。5.附件五：施工安全措施要求：施工安全措施應包括施工安全管理制度、安全防護設施、安全教育培訓等。說明：施工安全措施是保障施工安全的重要手段，應確保其全面性和有效性。6.附件六：合同變更協議要求：合同變更協議應詳細記載變更內容、變更原因、變更后合同條款等。說明：合同變更協議是合同變更的法律文件，應確保其合法性和有效性。7.附件七：爭議解決協議要求：爭議解決協議應明確爭議解決方式、爭議解決機構、爭議解決程序等。說明：爭議解決協議是解決合同爭議的法律文件，應確保其合法性和有效性。8.附件八：違約責任證明要求：違約責任證明應包括違約事實、違約責任認定、違約賠償金額等。說明：違約責任證明是確定違約責任的重要依據，應確保其真實性和完整性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1甲乙方未按合同約定的時間、地點、質量、數量等要求履行合同義務；1.2甲乙方未按合同約定支付款項；1.3甲乙方違反合同約定的保密義務；1.4第三方未按合同約定履行職責；1.5不可抗力因素導致合同無法履行。2.違約責任認定標準：2.1違約行為的事實和性質；2.2違約行為對合同履行的影響程度；2.3違約行為的持續時間；2.4違約行為的故意或過失。3.違約責任示例說明：3.1甲乙方未按合同約定的時間完成施工，導致工期延誤，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.2乙方未按合同約定支付進度款，甲方有權要求乙方支付違約金，并有權暫停施工。3.3第三方未按合同約定履行監理職責，導致工程質量不合格，第三方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償損失、承擔修復費用等。全文完。2024年度施工安全免責與施工合同履行及爭議解決協議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1雙方名稱2.2雙方地址2.3雙方聯系方式3.施工項目概況3.1項目名稱3.2項目地點3.3項目規模3.4施工期限4.施工安全責任4.1免責條款4.2安全管理責任4.3安全措施4.4安全培訓5.施工合同履行5.1施工進度5.2施工質量5.3工程款支付5.4材料供應5.5施工變更6.爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決程序6.3爭議解決地點6.4爭議解決費用7.合同生效與終止7.1合同生效條件7.2合同終止條件7.3合同解除條件8.違約責任8.1違約行為8.2違約責任承擔8.3違約賠償9.保密條款9.1保密內容9.2保密義務9.3保密期限10.合同附件10.1附件一：施工圖紙10.2附件二：施工方案10.3附件三：施工進度計劃11.合同變更11.1變更方式11.2變更程序11.3變更生效12.合同解除12.1解除條件12.2解除程序12.3解除生效13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力處理13.3不可抗力解除14.其他14.1法律適用14.2爭議解決機構14.3合同份數14.4合同簽署日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義（1）“施工方”指承擔施工任務的乙方；（2）“業主方”指委托施工任務的甲方；（3）“施工項目”指雙方約定的施工范圍、內容；（4）“施工期限”指合同約定的施工起止日期；（5）“施工圖紙”指施工方依據合同要求提供的施工圖紙；（6）“施工方案”指施工方根據施工圖紙和現場實際情況制定的施工方案；（7）“工程款”指業主方支付給施工方的施工費用；（8）“違約”指一方未履行合同約定的義務；（9）“不可抗力”指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。1.2解釋本合同中對術語的解釋如有不一致之處，以本合同為準。2.合同雙方2.1雙方名稱甲方：____________________乙方：____________________2.2雙方地址甲方地址：____________________乙方地址：____________________2.3雙方聯系方式甲方聯系方式：____________________乙方聯系方式：____________________3.施工項目概況3.1項目名稱：____________________3.2項目地點：____________________3.3項目規模：____________________3.4施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。4.施工安全責任4.1免責條款（1）施工方在施工過程中，如因不可抗力、自然災害等原因導致安全事故，施工方不承擔責任；（2）施工方在施工過程中，如因業主方提供的施工圖紙、材料等不符合國家相關標準導致安全事故，施工方不承擔責任。4.2安全管理責任（1）施工方應建立健全施工現場安全管理制度，確保施工安全；（2）施工方應定期對施工現場進行安全檢查，發現安全隱患及時整改；（3）施工方應加強對施工人員的安全教育培訓，提高安全意識。4.3安全措施（1）施工方應按照施工圖紙和施工方案進行施工，確保施工安全；（2）施工方應按照國家相關安全標準，配備必要的安全設施和防護用品；（3）施工方應確保施工現場的消防、用電、防雷等安全措施符合國家相關標準。4.4安全培訓施工方應定期對施工人員進行安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和技能。5.施工合同履行5.1施工進度施工方應按照合同約定的施工期限完成施工任務，確保施工進度。5.2施工質量施工方應按照國家相關施工質量標準，確保施工質量。5.3工程款支付（1）業主方應按照合同約定的工程款支付比例和支付時間，向施工方支付工程款；（2）施工方應在收到工程款后，及時向業主方提供相應的施工進度和質量報告。5.4材料供應（1）業主方應按照合同約定提供施工所需的材料，并確保材料質量；（2）施工方應按照施工進度計劃，合理使用業主方提供的材料。5.5施工變更（1）施工過程中，如因設計變更、現場實際情況等原因導致施工內容、進度、質量等發生變化，雙方應協商一致后進行變更；（2）施工變更應按照合同約定的程序進行，變更后的合同內容作為合同附件。6.爭議解決6.1爭議解決方式雙方發生爭議時，應友好協商解決；協商不成的，提交仲裁委員會仲裁。6.2爭議解決程序（1）提交仲裁申請；（2）仲裁委員會受理；（3）仲裁委員會組成仲裁庭；（4）仲裁庭進行調查、審理；（5）仲裁庭作出仲裁裁決。6.3爭議解決地點仲裁地點：____________________6.4爭議解決費用仲裁費用由敗訴方承擔，具體費用由仲裁委員會裁決。8.違約責任8.1違約行為（1）業主方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向施工方支付應付款金額的千分之五作為違約金；（2）施工方未按合同約定完成施工任務，每逾期一日，應向業主方支付合同總價款的千分之五作為違約金；（3）施工方未按合同約定保證施工質量，導致工程質量不符合國家相關標準，應承擔修復責任，并賠償業主方因此遭受的損失；（4）任何一方違反合同約定的保密條款，泄露對方商業秘密，應承擔相應的法律責任。8.2違約責任承擔違約方應承擔相應的違約責任，并賠償守約方因此遭受的直接損失。8.3違約賠償（1）因違約行為造成的損失，雙方應按照實際損失計算賠償金額；（2）違約賠償應包括但不限于修復費用、材料費用、人工費用、管理費用、其他相關費用。9.保密條款9.1保密內容本合同中涉及的商業秘密、技術秘密、客戶信息等均屬于保密內容。9.2保密義務（1）雙方對本合同涉及的保密內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露；（2）保密義務在本合同終止后仍繼續有效。9.3保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后三年。10.合同附件10.1附件一：施工圖紙附件一包含施工項目所需的全部圖紙，由施工方提供。10.2附件二：施工方案附件二包含施工項目的詳細施工方案，由施工方提供。10.3附件三：施工進度計劃附件三包含施工項目的進度計劃，由施工方提供。11.合同變更11.1變更方式合同變更應以書面形式進行，經雙方簽字蓋章后生效。11.2變更程序（1）任何一方提出變更請求，應以書面形式通知對方；（2）雙方協商一致后，簽署變更協議；（3）變更協議作為合同附件。11.3變更生效變更協議簽署后，立即生效，并對雙方具有約束力。12.合同解除12.1解除條件（1）業主方嚴重違約，施工方有權解除合同；（2）施工方嚴重違約，業主方有權解除合同；（3）合同約定的解除條件成就。12.2解除程序（1）提出解除合同的一方應以書面形式通知對方；（2）對方在收到通知之日起__日內未提出異議，合同解除；（3）雙方協商一致解除合同。12.3解除生效合同解除后，雙方應按照合同約定處理剩余工作，并清算工程款。13.不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰爭、政府行為等。13.2不可抗力處理（1）發生不可抗力事件，雙方應立即通知對方；（2）雙方應盡力減少不可抗力事件的影響；（3）因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔責任。13.3不可抗力解除不可抗力事件結束后，雙方應盡快恢復正常施工。14.其他14.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.2爭議解決機構本合同爭議解決機構為____________________。14.3合同份數本合同一式__份，甲方執__份，乙方執__份，具有同等法律效力。14.4合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的獨立第三方機構或個人，包括但不限于監理單位、檢測機構、評估機構、咨詢顧問、仲裁機構等。15.2第三方介入情形（1）監理：為確保施工質量，甲方有權委托監理單位對施工過程進行監督和管理；（2）檢測：為確保施工材料及工程質量，雙方可委托檢測機構進行檢測；（3）評估：在合同履行過程中，如需對項目進度、成本等進行評估，可委托評估機構；（4）咨詢：如需專業咨詢意見，雙方可聘請咨詢顧問；（5）仲裁：在爭議解決過程中，雙方可申請仲裁機構進行仲裁。15.3第三方責權利（1）責任：第三方在履行職責過程中，應遵守國家相關法律法規，對因其工作疏忽或故意行為造成的損失，承擔相應的法律責任；（2）權利：第三方有權獲得與其工作職責相應的報酬，并有權要求甲乙雙方提供必要的配合；（3）義務：第三方應按照合同約定，及時、準確、全面地履行其職責。15.4第三方與其他各方的劃分說明（1）第三方與甲方：第三方作為甲方委托的機構或個人，其工作成果和責任由甲方承擔；（2）第三方與乙方：第三方在履行職責過程中，應遵守合同約定，對乙方提供必要的配合；（3）第三方與合同其他方：第三方在履行職責過程中，應確保不影響合同其他方的合法權益。16.第三方責任限額16.1責任限額確定第三方責任限額由甲乙雙方根據項目實際情況協商確定，并在合同中明確。16.2責任限額調整在合同履行過程中，如因不可抗力、政策調整等原因導致第三方責任限額需要調整，甲乙雙方可協商一致后進行修改。16.3超額責任如第三方在履行職責過程中造成損失，超出合同約定的責任限額，甲乙雙方應根據實際情況，共同承擔超出部分的損失。17.第三方介入的具體條款17.1監理條款（1）監理單位應按照監理合同的要求，對施工過程進行監督和管理；（2）監理單位有權要求施工方提供必要的資料和報告；（3）監理單位在發現施工過程中存在問題時，應及時通知施工方整改。17.2檢測條款（1）檢測機構應按照檢測合同的要求，對施工材料及工程質量進行檢測；（2）檢測機構應在規定的時間內完成檢測工作，并將檢測結果通知甲乙雙方；（3）檢測機構應對檢測過程中產生的數據保密。17.3評估條款（1）評估機構應按照評估合同的要求，對項目進度、成本等進行評估；（2）評估機構應在規定的時間內完成評估工作，并將評估報告提交甲乙雙方；（3）評估機構應對評估過程中獲取的信息保密。17.4咨詢條款（1）咨詢顧問應按照咨詢合同的要求，提供專業咨詢意見；（2）咨詢顧問應在規定的時間內完成咨詢工作，并將咨詢意見提交甲乙雙方；（3）咨詢顧問應對咨詢過程中獲取的信息保密。17.5仲裁條款（1）雙方在爭議解決過程中，可申請仲裁機構進行仲裁；（2）仲裁機構應按照仲裁規則，公正、公平地處理爭議；（3）仲裁裁決對雙方具有約束力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工圖紙要求：（1）施工圖紙應包含施工項目的平面圖、立面圖、剖面圖等；（2）圖紙應標注尺寸、材料、施工工藝等信息；（3）圖紙應由具有相應資質的設計單位出具。2.附件二：施工方案要求：（1）施工方案應包含施工項目的施工組織設計、施工進度計劃、施工工藝流程等；（2）方案應明確施工過程中的質量控制、安全管理、環境保護等措施；（3）方案應由具有相應資質的施工單位出具。3.附件三：施工進度計劃要求：（1）進度計劃應詳細列出施工項目的各個階段及對應的起止時間；（2）計劃應包括關鍵節點、里程碑事件等；（3）計劃應由施工單位制定并經甲方確認。4.附件四：施工合同要求：（1）合同應包含甲乙雙方的名稱、地址、聯系方式等基本信息；（2）合同應明確施工項目的名稱、地點、規模、工期等；（3）合同應詳細約定雙方的權利、義務、違約責任等。5.附件五：工程款支付計劃要求：（1）支付計劃應明確工程款的支付比例、支付時間、支付方式等；（2）計劃應與施工進度計劃相一致；（3）計劃應由雙方協商一致后制定。6.附件六：安全管理制度要求：（1）制度應包含施工現場的安全管理組織架構、安全責任、安全措施等；（2）制度應明確施工現場的安全教育和培訓要求；（3）制度應由施工單位制定并經甲方確認。7.附件七：環境保護措施要求：（1）措施應包含施工現場的環境保護目標、措施、責任等；（2）措施應確保施工過程中不對周圍環境造成污染；（3）措施應由施工單位制定并經甲方確認。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲乙雙方未按合同約定支付工程款；（2）施工方未按合同約定完成施工任務；（3）施工方未按合同約定保證施工質量；（4）任何一方違反合同約定的保密條款；（5）第三方在履行職責過程中造成損失。2.責任認定標準：（1）違約行為的認定：以合同約定為準，如合同未明確，則以國家相關法律法規為準；（2）責任認定：根據違約行為的性質、程度、影響等因素，結合合同約定和法律法規，確定責任方及責任承擔方式。3.違約責任示例：（1）甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應向施工方支付應付款金額的千分之五作為違約金；（2）施工方未按合同約定完成施工任務，每逾期一日，應向業主方支付合同總價款的千分之五作為違約金；（3）施工方未按合同約定保證施工質量，導致工程質量不符合國家相關標準，應承擔修復責任，并賠償業主方因此遭受的損失；（4）第三方在履行職責過程中造成損失，超出合同約定的責任限額，甲乙雙方應根據實際情況，共同承擔超出部分的損失。全文完。2024年度施工安全免責與施工合同履行及爭議解決協議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同雙方1.2定義與解釋1.3術語與縮寫2.合同目的與范圍2.1合同目的2.2合同范圍3.施工安全免責3.1免責聲明3.2免責范圍3.3免責條件4.施工合同履行4.1合同條款4.2工程進度4.3質量要求4.4施工材料與設備5.爭議解決5.1爭議解決方式5.2爭議解決程序5.3爭議解決地點6.保密條款6.1保密義務6.2保密信息范圍6.3違約責任7.合同期限與終止7.1合同期限7.2合同終止條件7.3合同終止程序8.違約責任8.1違約行為8.2違約責任8.3違約賠償9.合同變更與解除9.1合同變更9.2合同解除9.3合同解除條件10.合同轉讓10.1合同轉讓條件10.2轉讓程序10.3轉讓費用11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.法律適用與管轄12.1法律適用12.2管轄法院13.合同附件13.1附件一13.2附件二14.其他約定14.1其他約定事項14.2其他約定內容第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同雙方（1）甲方（施工方）：[甲方全稱]（2）乙方（業主方）：[乙方全稱]1.2定義與解釋（1）“本合同”指本協議書及所有附件；（2）“工程”指[工程名稱]；（3）“施工期限”指[開始日期]至[結束日期]；（4）“合同價格”指[合同總價]；（5）“施工圖紙”指甲方提供的所有施工圖紙及相關技術文件。2.合同目的與范圍2.1合同目的本合同旨在明確甲方與乙方之間就[工程名稱]的施工安全、合同履行及爭議解決的相關事宜。2.2合同范圍（1）乙方負責提供工程所需的土地、水源、電源等基礎設施；（2）甲方負責按照合同約定進行工程的施工；（3）雙方共同負責確保施工過程中的安全與質量。3.施工安全免責3.1免責聲明（1）乙方在施工過程中發生的人身傷害、疾病、財產損失等，甲方不承擔任何責任；（2）甲方在施工過程中因不可抗力原因造成的損失，乙方不承擔任何責任。3.2免責范圍（1）施工過程中因乙方提供的材料、設備不符合國家標準或合同要求造成的損失；（2）施工過程中因乙方施工不當、管理不善造成的損失。3.3免責條件（1）甲方必須按照合同要求進行施工，確保施工安全；（2）乙方必須按照合同要求提供材料、設備，確保其質量。4.施工合同履行4.1合同條款（1）甲方按照合同約定的時間、質量、數量完成工程；（2）乙方按照合同約定支付工程款。4.2工程進度（1）甲方應按照合同約定的進度計劃進行施工；（2）乙方應按照合同約定的時間支付進度款。4.3質量要求（1）工程應符合國家現行標準、規范及設計要求；（2）甲方應確保工程質量達到合同約定的標準。4.4施工材料與設備（1）甲方提供的施工材料、設備應符合合同約定；（2）乙方應對甲方提供的材料、設備進行驗收。5.爭議解決5.1爭議解決方式（1）雙方應友好協商解決合同履行過程中的爭議；（2）協商不成的，提交[爭議解決機構]仲裁。5.2爭議解決程序（1）爭議發生后，雙方應立即停止爭議行為，采取措施防止損失擴大；（2）雙方應在爭議發生后[協商期限]內達成和解；（3）未達成和解的，爭議提交[爭議解決機構]仲裁。5.3爭議解決地點爭議解決地點為[爭議解決機構所在地]。6.保密條款6.1保密義務（1）雙方對本合同內容負有保密義務；（2）未經對方同意，不得向任何第三方泄露本合同內容。6.2保密信息范圍（1）本合同內容；（2）雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密。6.3違約責任（1）違反保密義務的，應承擔相應的違約責任；（2）因違反保密義務造成的損失，由違約方賠償。8.違約責任8.1違約行為（1）甲方未按合同約定的時間完成工程；（2）甲方提供的材料、設備不符合合同要求；（3）乙方未按合同約定的時間支付工程款；（4）乙方違反保密義務；（5）雙方未按合同約定履行其他義務。8.2違約責任（1）甲方違約，應向乙方支付違約金，違約金為合同價的[違約金比例]%；（2）乙方違約，應向甲方支付違約金，違約金為合同價的[違約金比例]%；（3）因違約造成的損失，違約方應承擔賠償責任。8.3違約賠償（1）違約方應在本合同約定的違約金基礎上，賠償對方因此遭受的直接經濟損失；（2）違約方應在違約行為發生后[通知期限]內向對方支付違約金及賠償金。9.合同變更與解除9.1合同變更（1）雙方協商一致，可對本合同進行變更；（2）合同變更應采用書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。9.2合同解除條件（1）甲方或乙方違約，經對方通知后[解除期限]內未采取補救措施；（2）因不可抗力導致本合同無法履行；（3）雙方協商一致解除合同。9.3合同解除程序（1）一方提出解除合同，應書面通知對方；（2）雙方應在接到解除合同通知后[協商期限]內達成解除協議；（3）解除協議生效后，雙方應按照約定處理合同解除后的善后事宜。10.合同轉讓10.1合同轉讓條件（1）甲方或乙方需轉讓合同權利、義務，應事先通知對方；（2）合同轉讓需經對方同意，并簽訂書面轉讓協議。10.2轉讓程序（1）轉讓方應向對方提供轉讓方與受讓方的相關資質證明；（2）受讓方應按照合同約定履行合同義務；（3）轉讓方與受讓方應在[通知期限]內完成轉讓手續。10.3轉讓費用（1）轉讓方應承擔因轉讓而產生的相關費用；（2）轉讓方與受讓方協商確定轉讓費用。11.合同生效與解除11.1合同生效條件（1）雙方簽字蓋章；（2）合同經雙方確認無誤。11.2合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）雙方協商一致解除合同。11.3合同解除程序（1）一方提出解除合同，應書面通知對方；（2）雙方應在接到解除合同通知后[協商期限]內達成解除協議；（3）解除協議生效后，雙方應按照約定處理合同解除后的善后事宜。12.法律適用與管轄12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，應提交[管轄法院名稱]法院管轄。13.合同附件13.1附件一[附件一內容，如合同附件清單]13.2附件二[附件二內容，如工程圖紙、技術文件等]14.其他約定14.1其他約定事項（1）本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決；（2）本合同如有未盡事宜，以雙方簽訂的補充協議為準。14.2其他約定內容（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；（2）本合同一式[份數]份，雙方各執[份數]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入條件1.1第三方定義（1）“第三方”指在本合同履行過程中，由甲乙雙方一致同意引入的，提供專業服務、咨詢、監督、擔保、保險或其他相關服務的獨立第三方機構或個人。a.甲乙雙方的員工或代理人；b.甲乙雙方的控制人或關聯方；c.法院、仲裁機構或其他司法、行政機構。1.2介入條件（1）第三方介入需經甲乙雙方書面同意，并在合同中明確第三方的職責和權限。（2）第三方介入應符合法律法規和行業規范，不得違反本合同的約定。2.第三方職責與權限2.1第三方職責（1）根據甲乙雙方的要求，提供專業服務，如工程設計、工程監理、質量檢測等；（2）對施工過程進行監督，確保施工符合合同約定和國家標準；（3）在必要時，向甲乙雙方提供咨詢意見，協助解決合同履行中的問題。2.2第三方權限（1）第三方有權根據其職責要求甲乙雙方提供必要的資料和協助；（2）第三方有權對施工過程進行現場檢查，并提出整改意見；（3）第三方有權在甲乙雙方同意的情況下，直接與施工方或供應商進行溝通。3.第三方責任限額3.1責任限額定義（1）“責任限額”指第三方因履行合同職責而產生的責任，甲乙雙方約定的最高賠償金額。3.2責任限額約定（2）第三方責任限額為本合同價的[責任限額比例]%；（3）責任限額以人民幣[金額]為最高賠償限額。3.3責任免除（1）第三方在履行職責過程中，因不可抗力、甲乙雙方故意或重大過失等原因造成的損失，免除其責任；（2）第三方在履行職責過程中，因甲乙雙方提供的資料