建筑裝飾承攬施工合同合同編號：__________建筑裝飾承攬施工合同地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于委托方委托承包方進行建筑裝飾施工，雙方經充分協商，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內容：____________________1.4工程規模：____________________1.5工程預算：____________________二、合同價格及支付方式2.1本合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2委托方分期支付合同價款，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后五個工作日內，委托方支付合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，委托方支付合同總價款的30%；（3）工程進度達到100%時，委托方支付合同總價款的30%；（4）剩余的10%作為質量保證金，工程驗收合格后支付。三、施工期限3.1承包方應按照雙方約定的施工計劃完成施工，施工期限自合同簽訂之日起算，共計__________日。3.2承包方如因自身原因導致施工進度延誤，應按委托方要求采取措施加快施工，并承擔因此產生的費用。3.3委托方如因自身原因導致施工進度延誤，不影響合同價款及施工期限。四、工程質量及驗收4.1承包方應按照本合同約定的工程內容和質量標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收分為初步驗收和最終驗收，驗收合格后方可支付合同價款。4.3初步驗收：工程進度達到70%時，雙方共同進行初步驗收，對存在的問題提出整改要求。4.4最終驗收：工程完成后，雙方共同進行最終驗收，驗收合格后支付剩余合同價款。五、違約責任5.1承包方如未按照約定完成施工，應承擔違約責任，向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的5%。5.2委托方如未按照約定支付合同價款，應承擔違約責任，向承包方支付違約金，違約金為應付款項的5%。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_______________一、附件列表：1.建筑裝飾設計方案2.施工圖紙3.材料及設備清單4.工程預算明細5.施工進度計劃6.驗收標準及方法7.付款憑證8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.承包方未按照約定完成施工，或質量不符合約定的，視為違約。2.委托方未按照約定支付合同價款，或延遲支付的，視為違約。3.雙方未履行合同約定的其他義務的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑裝飾承攬施工合同：一方（委托方）委托另一方（承包方）進行建筑裝飾施工的合同。2.違約金：一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。3.質量保證金：用于保證工程質量，工程驗收合格后支付。4.初步驗收：工程進度達到一定比例時，雙方進行的初步質量檢查。5.最終驗收：工程完成后，雙方進行的全面質量檢查。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：承包方：加大施工力度，合理調整施工計劃。委托方：協助承包方解決影響施工進度的問題。2.工程質量問題：承包方：立即整改，直至符合驗收標準。委托方：及時提出整改要求，監督整改過程。3.支付糾紛：雙方：按照合同約定的支付方式和時間履行付款義務。五、所有應用場景：1.新的建筑項目需要內部裝飾。2.舊的建筑項目需要翻新裝飾