戶外廣告牌工程承攬協議甲方（委托方）：乙方（承攬方）：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬戶外廣告牌工程的有關事宜，達成如下協議：一、工程內容1.工程名稱：戶外廣告牌工程2.工程地點：甲方指定地點3.工程規模：根據甲方提供的廣告牌設計方案確定4.工程期限：自雙方簽訂本協議之日起至工程驗收合格之日止。二、工程質量1.乙方應按照甲方提供的廣告牌設計方案進行施工，確保工程質量符合國家相關法律法規及行業標準。2.乙方應保證所使用的材料質量，不得使用假冒偽劣、不合格材料。3.乙方應嚴格按照施工工藝和操作規程進行施工，確保工程安全。4.工程驗收合格后，乙方應承擔不少于一年的質保期，質保期內如出現質量問題，乙方應在接到甲方通知后48小時內予以修復。三、工程費用1.工程總價：根據甲方提供的廣告牌設計方案和乙方報價，經雙方協商確定。2.付款方式：雙方約定按照工程進度分階段付款。3.付款時間：自甲方支付預付款之日起，按照乙方完成工程進度比例支付工程款。4.乙方應在收到工程款后及時開具正規發票。四、工期延誤1.如因乙方原因導致工期延誤，乙方應按照甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為工程總價款的千分之一。2.如因不可抗力等客觀原因導致工期延誤，雙方應協商順延工期。五、保密條款1.雙方在履行本協議過程中所獲悉的對方商業秘密和機密信息，應予以嚴格保密。2.保密期限自本協議簽訂之日起算，至協議終止或履行完畢之日止。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：戶外廣告牌工程承攬協議甲方（委托方）：乙方（承攬方）：基于《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等相關法律法規的框架下，我們雙方在充分平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，明確了甲方委托乙方承攬戶外廣告牌工程的細節，具體內容如下：一、工程內容工程名稱顯然是戶外廣告牌工程，地點也是甲方指定的具體位置。工程規模根據甲方提供的方案確定，工程期限則是從雙方簽字的那一刻起，到工程驗收合格為止。二、工程質量乙方需嚴格按照甲方的設計方案進行施工，確保每一步都符合國家法律法規及行業標準。所使用的材料必須是高品質的，絕不能使用任何假冒偽劣或不合格的產品。同時，乙方在施工過程中必須遵守所有施工工藝和操作規程，確保工程的安全性。另外，工程驗收合格后，乙方需要提供至少一年的質保期，期間有任何質量問題，乙方必須在接到通知的48小時內解決。三、工程費用工程的總價是根據甲方提供的方案和乙方的報價，經過雙方的充分討論確定的。付款方式是分階段進行，按照工程進度來付款。付款時間是甲方支付預付款之后，乙方根據工程進度提供相應的工程款。而且，乙方在收到工程款后必須及時提供正規發票。四、工期延誤如果因為乙方的原因導致工期延誤，乙方需要按照甲方的要求支付違約金，計算方式是每天按照工程總價款的千分之一來計算。但如果是因為不可抗力等客觀原因導致的工期延誤，雙方需要協商決定是否順延工期。五、保密條款雙方都必須對在執行本協議過程中獲得的對方商業秘密和機密信息嚴格保密。保密期限從協議簽訂的那一天開始，直到協議結束或履行完畢。六、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決都適用中國的法律。在執行本協議過程中發生的任何爭議，應通過友好協商解決；如果協商失敗，任何一方都有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他條款本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。協議自雙方簽字之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：這份協議是我們雙方共同努力和信任的見證，希望我們都能嚴格按照協議執行，共同完成這個廣告牌工程，實現雙方的利益。重點：1.工程名稱、地點、規模和期限的明確規定。2.乙方需嚴格按照甲方的設計方案施工，保證工程質量。3.明確材料質量要求，禁止使用假冒偽劣材料。4.質保期及違約金計算方式的確定。5.工程費用的支付方式及時間。6.工期延誤的處理規定。7.保密條款和對爭議解決的方式。難點：1.確保乙方在施工過程中遵守所有施工工藝和操作規程。2.確定合理的工程總價和付款方式。3.在遇到工期延誤時，如何協商解決問題。注意