承攬合同模板綠化第一篇范文：合同編號：[填寫合同編號]

合同名稱：綠化承攬合同

合同雙方：

甲方：[填寫甲方全稱]

乙方：[填寫乙方全稱]

鑒于甲方需要進行綠化項目的建設或維護，乙方愿意提供相應的綠化承攬服務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條綠化項目內容

1.1項目名稱：[填寫項目名稱]

1.2項目地點：[填寫項目地點]

1.3項目范圍：[填寫項目范圍]

1.4項目工期：[填寫項目工期]

第二條乙方義務

2.1乙方應按照甲方的要求，完成綠化項目的建設或維護工作。

2.2乙方應保證綠化項目的質量符合國家相關標準和甲方的要求。

2.3乙方應按照合同約定的工期完成項目。

2.4乙方應承擔因自身原因導致的項目延誤或質量問題的責任。

第三條甲方義務

3.1甲方應按照合同約定向乙方支付綠化項目的款項。

3.2甲方應提供乙方進行綠化項目所需的場地、水源、電源等基礎設施。

3.3甲方應協助乙方解決項目實施過程中遇到的問題。

3.4甲方應按照約定時間向乙方支付進度款和尾款。

第四條價格及支付方式

4.1雙方確認，綠化項目的總價為[填寫總價]，幣種為[填寫幣種]。

4.2甲方應按照以下付款節點向乙方支付進度款：

（1）[填寫付款節點一]%；

（2）[填寫付款節點二]%；

（3）[填寫付款節點三]%。

4.3項目完成后，甲方應向乙方支付尾款。

4.4甲方支付款項時，應扣除乙方應繳納的稅款及其他費用。

第五條違約責任

5.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。

5.2乙方未按照約定工期完成項目的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：[填寫違約金計算方式]。

5.3甲方未按照約定時間支付進度款或尾款的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：[填寫違約金計算方式]。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第七條其他約定

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[填寫有效期]。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

簽訂日期：

附件：

[根據實際情況，可附上設計方案、施工圖紙、植物清單等相關資料]

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：[填寫合同編號]

合同名稱：綠化承攬及第三方監管合同

合同雙方：

甲方：[填寫甲方全稱]

乙方：[填寫乙方全稱]

第三方：[填寫第三方全稱]

鑒于甲方需要進行綠化項目的建設或維護，乙方愿意提供相應的綠化承攬服務，并同意接受第三方監管，以確保項目質量和進度符合甲方要求。經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條第三方主體職責

1.1第三方作為獨立監管機構，負責對乙方承攬的綠化項目進行全程監管，確保項目質量和進度符合甲方的要求。

1.2第三方應指定專業人員進行項目監管，確保監管工作的專業性和有效性。

1.3第三方應定期向甲方報告項目進展情況和存在的問題，并提供解決方案。

1.4第三方應對乙方的施工過程進行監督，確保乙方按照約定標準進行施工。

第二條甲方權益保障

2.1甲方有權根據合同約定和第三方報告的情況，對項目進行不定期檢查。

2.2甲方有權要求乙方按照約定標準進行施工，確保項目質量。

2.3甲方有權根據項目進展情況，調整付款節點和付款比例。

2.4甲方在乙方違約或項目質量不符合約定時，有權要求乙方及時整改或重新施工。

第三條乙方義務及限制

3.1乙方應按照甲方的要求，完成綠化項目的建設或維護工作。

3.2乙方應保證綠化項目的質量符合國家相關標準和甲方的要求。

3.3乙方應按照合同約定的工期完成項目，并接受第三方的監管。

3.4乙方應承擔因自身原因導致的項目延誤或質量問題的責任。

3.5乙方在項目中涉及的所有施工人員，必須具備相關資質和經驗。

3.6乙方不得以任何理由拒絕第三方的監管，不得干擾第三方的工作。

第四條價格及支付方式

4.1雙方確認，綠化項目的總價為[填寫總價]，幣種為[填寫幣種]。

4.2甲方應按照以下付款節點向乙方支付進度款：

（1）[填寫付款節點一]%；

（2）[填寫付款節點二]%；

（3）[填寫付款節點三]%。

4.3項目完成后，甲方應向乙方支付尾款。

4.4甲方支付款項時，應扣除乙方應繳納的稅款及其他費用。

第五條違約責任

5.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。

5.2乙方未按照約定工期完成項目的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：[填寫違約金計算方式]。

5.3甲方未按照約定時間支付進度款或尾款的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：[填寫違約金計算方式]。

第六條第三方違約責任

6.1第三方未按照約定履行監管職責，導致項目質量或進度不符合甲方要求的，應承擔違約責任。

6.2第三方未按照約定向甲方報告項目進展情況，或未提供解決方案的，應承擔違約責任。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方留存一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[填寫有效期]。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

第三方（蓋章）：

簽訂日期：

附件：

[根據實際情況，可附上設計方案、施工圖紙、植物清單等相關資料]

第三方介入的意義和目的：

第三方介入綠化承攬合同，旨在為甲方提供一個獨立的監管機構，確保項目質量和進度符合甲方的要求。第三方作為中立主體，能夠客觀公正地評估乙方的施工情況，提供專業的監管意見，有助于保障甲方的權益。同時，第三方監管的存在，也能對乙方形成一定的壓力，促使其嚴格按照約定標準進行施工，提高項目質量。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為合同的主要受益方，其權益的保障是合同的核心。通過增加甲方的權利條款和多種利益條款，如檢查權、調整付款節點的權利等，甲方能夠更加有效地控制項目的進度和質量。同時，通過設定乙方的違約及限制條款，如違約金、整改責任等，甲方能夠更好地保護自己的利益。此外，第三方的主體加入，進一步強化了甲方權益的保障，使得甲方在項目過程中能夠更加放心。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：[填寫合同編號]

合同名稱：智能化系統安裝及維護承攬合同

合同雙方：

甲方：[填寫甲方全稱]

乙方：[填寫乙方全稱]

第三方：[填寫第三方全稱]

鑒于甲方需要進行智能化系統的安裝和維護，乙方愿意提供相應的服務，并同意接受第三方監督，以確保服務質量和進度符合甲方要求。經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條第三方主體職責

1.1第三方作為獨立監督機構，負責對乙方提供的智能化系統安裝及維護服務進行全程監督，確保服務質量符合甲方的要求。

1.2第三方應指定專業人員進行監督，確保監督工作的專業性和有效性。

1.3第三方應定期向乙方報告服務進展情況和存在的問題，并提供解決方案。

1.4第三方應對乙方的施工過程進行監督，確保乙方按照約定標準進行施工。

第二條乙方權益保障

2.1乙方有權根據合同約定和第三方報告的情況，對服務進行不定期檢查。

2.2乙方有權要求甲方按照約定標準接受服務，確保服務質量。

2.3乙方有權根據服務進展情況，調整付款節點和付款比例。

2.4乙方在甲方違約或服務質量不符合約定時，有權要求甲方及時整改或重新服務。

第三條甲方義務及限制

3.1甲方應按照甲方的要求，接受乙方提供的智能化系統安裝及維護服務。

3.2甲方應保證提供的基礎設施符合國家相關標準和甲方的要求。

3.3甲方應協助乙方解決服務過程中遇到的問題。

3.4甲方應按照約定時間向乙方支付進度款和尾款。

3.5甲方不得以任何理由拒絕第三方的監督，不得干擾第三方的工作。

第四條價格及支付方式

4.1雙方確認，智能化系統安裝及維護服務的總價為[填寫總價]，幣種為[填寫幣種]。

4.2甲方應按照以下付款節點向乙方支付進度款：

（1）[填寫付款節點一]%；

（2）[填寫付款節點二]%；

（3）[填寫付款節點三]%。

4.3服務完成后，甲方應向乙方支付尾款。

4.4甲方支付款項時，應扣除乙方應繳納的稅款及其他費用。

第五條甲方違約責任

5.1甲方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成乙方損失的，應承擔違約責任。

5.2甲方未按照約定標準接受服務，導致服務質量不符合要求的，應承擔違約責任。

5.3甲方未按照約定時間支付進度款或尾款的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：[填寫違約金計算方式]。

第六條第三方違約責任

6.1第三方未按照約定履行監督職責，導致服務質量或進度不符合甲方要求的，應承擔違約責任。

6.2第三方未按照約定向乙方報告服務進展情況，或未提供解決方案的，應承擔違約責任。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，第三方留存一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[填寫有效期]。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

第三方（蓋章）：

簽訂日期：

附件：

[根據實際情況，可附上設計方案、施工圖紙、植物清單等相關資料]

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為合同的主要執行方，其權益的保障是合同的核心。通過增加乙方的權利條款和多種利益條款，如檢查權、調整付款節點的權利等，乙方能夠更加有效地控制服務的質量和進度。同時，通過設定甲方的違約及限制條款，如