




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
第3頁共3頁2024年承攬加工合同參考模板委托方:_____合同編號:_____受托方:_____簽訂日期:_____委托方授權受托方進行加工活動,經雙方充分協商,達成以下合同條款。一、加工產品詳細信息:二、加工產品質量標準:三、原材料的提供及標準:1.若委托方提供原材料,受托方在開始加工前必須對原材料進行檢驗,任何不符合要求的情況應立即通知委托方進行更換或補充。若在開始加工后發現原料問題,導致委托方損失的,受托方應承擔賠償責任。未經許可,受托方不得替換委托方提供的原材料,對修理的物品不得擅自替換零部件。原材料的損耗每噸(件)成品不得超過_____。2.若受托方提供原材料,應確保其符合委托方要求并滿足加工需求。四、技術資料和圖紙的提供方式:1.若受托方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應立即通知委托方,后者應及時回復并提出修改建議。2.對于受托的工作,若委托方要求保密,受托方應嚴格遵守,未經許可不得保留技術資料的復制品。五、費用或報酬計算方式:六、驗收標準和程序:1.驗收標準依據合同規定的質量要求、圖紙和樣品進行。2.驗收前,受托方需向委托方提交必要的技術資料和質量證明。對于短期內難以發現質量缺陷的項目,質保期內出現問題,由受托方負責修復或更換。七、交貨時間和地點:1.交貨時間:_____。2.交貨地點:委托方工廠內。八、包裝要求:1.成品應按照_____進行包裝,包裝費用由受托方承擔。九、運輸方式及費用承擔:運輸由受托方負責,相關費用由受托方承擔。十、結算時間:_____十一、受托方的違約責任:1.若交付的定作物質量不符合合同規定,委托方同意利用的,應按質調整價格;不同意利用的,受托方應賠償委托方的損失。2.交付定作物數量少于約定,若委托方仍有需求,應補足數量,按逾期交付處理;若不再需要,受托方應賠償相應損失。3.未按合同規定進行包裝,需返修或重新包裝的,由受托方負責并承擔相關費用。4.逾期交付定作物,應向委托方支付違約金,按逾期部分酬金總額的____%計算。5.無法交付定作物或無法完成工作,應支付無法交付部分價款總值的____%作為違約金,并賠償委托方的損失。6.因保管不當導致委托方提供的原材料、設備、包裝物等毀損、滅失的,應賠償委托方的損失。7.未經許可替換委托方提供的原材料或修理物的零部件,委托方有權拒收,受托方應賠償相應損失。若委托方要求重新制作或修理,應按要求辦理,并承擔逾期交付的責任。十二、不可抗力條款:在合同履行期內,因不可抗力導致定作物或原材料損失的,受托方在提供合法證明后,可免于承擔違約責任。十三、其他約定:1.合同糾紛應通過協商解決,協商不成,可向委托方所在地法院提起訴訟。2.本合同自簽署之日起生效,如有未盡事宜,雙方應協商并制定補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。3.本合同一式_____份,各執_____份。甲方(委托方):_____蓋章:_____簽約人:_____職務:_____電話號碼:_____乙方(受托方):_____蓋章:_____簽約人:_____職務:_____電話號碼:_____時間:____年____月____日2024年承攬加工合同參考模板(二)一、承攬方責任1.若交付數量不足,應立即補足差額,并按逾期交付處理;對于定作方不再需要的少交、遲交部分,承攬方應賠償由此給定作方造成的損失。2.若未按照合同約定包裝定作物,需進行返修或重新包裝的,承攬方應負責并承擔相應費用。若定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失,承攬方應償付不合格包裝物與合格包裝物之間的價值差額。因包裝不符合合同規定導致定作物毀損、滅失的,承攬方應承擔賠償責任。3.逾期交付定作物(含返修、更換、補交等)的,應向定作方支付違約金____元;若合同未具體規定,則按照中國人民銀行關于延期付款的規定,以逾期交付部分的價款總額計算違約金。若以酬金計算,每逾期一天,按逾期交付部分酬金總額的千分之一支付違約金。未經定作方同意提前交付的,定作方有權拒收。4.若無法交付定作物或完成工作,承攬方應支付不能交付部分價款總值或酬金總額的____%(具體比例根據合同規定,通常為10%~30%或20%~60%)作為違約金。5.對于異地交付且不符合合同規定的定作物,在定作方代保管期間,承攬方應償付實際支付的保管、保養費用。6.實行代運或送貨的定作物,若錯發到達地點或接收單位(人),承攬方除負責運至指定地點或接收單位(人)外,還應承擔額外運雜費及逾期交付的責任。7.因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物等毀損、滅失的,承攬方應賠償定作方因此遭受的損失。8.若未按照合同規定的方法和期限檢驗定作方提供的原材料,或發現不符合要求后未及時通知定作方調換、補齊,承攬方應對工作質量和數量承擔責任。9.擅自調換定作方提供的原材料或修理物零部件的,定作方有權拒收,并要求承攬方賠償損失。若定作方要求重作或重新修理,承攬方應按要求辦理并承擔逾期交付責任。二、定作方責任1.中途變更定作物數量、規格、質量或設計的,應賠償承攬方因此遭受的損失。2.中途廢止合同的,若原材料由承攬方提供,定作方應支付未履行部分價款總值的____%(具體比例根據合同規定)作為違約金;若原材料不由承攬方提供,則支付未履行部分酬金總額的相應比例作為違約金。3.若未按照合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料等或未完成必要輔助工作和準備工作的,承攬方有權解除合同并要求定作方賠償損失;若承攬方不要求解除合同,則定作方應償付承攬方停工待料的損失,并順延交付日期。4.超過合同規定期限領取定作物的,除支付違約金外,還應承擔承攬方實際支付的保管、保養費用。若超過6個月不領取定作物,承攬方有權變賣定作物,所得價款扣除報酬、保管等費用后退還給定作方;若不足部分仍需定作方補償;若定作物無法變賣,則定作方應賠償承攬方損失。5.超過合同規定日期付款的,應按照中國人民銀行關于延期付款的規定向承攬方支付違約金;若以酬金計算,則每逾期一天按酬金總額的千分之一支付違約金。6.無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因此遭受的損失及運輸部門罰款。7.變更交付地點或接收單位(人)的,應承擔因此產生的額外費用。三、不可抗力在合同規定的履行期限內,因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在提供合法證明后可免除違約責任。但若發生在定作方遲延接受或無故拒收期間,則定作方應承擔相應責任并賠償承攬方損失。四、糾紛處理加工承攬合同發生糾紛時,雙方應首先協商解決;協商不成的,可按照合同約定的方式處理(如申請仲裁或向法院起訴)。五、合同生效與變更本合同自____年____月____日起生效,履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。對于未盡事宜,雙方應共同協商并作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;副本若干份交相關部門留存(如鑒證或公證機關),正副本具有同等法律效力。2024年承攬加工合同參考模板(三)第二條合同總價款與報刊亭的規格、單價(單位:每個____人民幣____萬元)1、_____2、_____3、_____注:本合同以每個報刊亭的單價作為結算依據,該價格包含人工、材料、包裝運輸、安裝費以及相關稅費。第三條加工與制作、安裝要求1、報刊亭安裝后應保持穩定、可靠,空間利用率高,使用面積不小于____平米。2、材料規格:所有外表面采用____mm厚不銹鋼板,結構為不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分占比不少于____%,采用____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表,頂部覆蓋藍色陽光板,設一處通風口。第四條驗收標準和方法①、乙方完成報刊亭樣品制作并經甲方初步驗收合格后,方可批量生產。②、甲方驗收采取樣品對比驗收和成品交付驗收,也可采取隨機抽驗。第五條交貨時間、地點及包裝運輸規定①、交貨時間:乙方須在____年____月____日前完成全部交貨。②、交貨地點:乙方負責將報刊亭送至甲方指定的安裝位置,并完成安裝。③、包裝運輸:乙方交貨時需對成品進行妥善包裝,確保運輸過程中不損壞。如有損壞、變形、劃漆等問題,乙方需負責保修。第六條報刊亭安裝、驗收與售后服務①、乙方負責報刊亭的安裝工作。②、乙方安裝的報刊亭需通過甲方驗收。如驗收不合格,乙方需在____日內整改,兩次整改不合格,甲方將按報刊亭價值扣除____%作為維修費用,并不退還給乙方(以雙方約定的標準和技術要求為驗收依據)。③、乙方承諾對甲方使用的報刊亭提供終身維護服務。第七條結算方式、期限及安裝費用①、合同生效后____日內,甲方應向乙方指定賬戶支付合同總額30%的預付款。②、乙方交貨后____日內,甲方再支付合同總額30%的價款,累計支付達到合同總額的60%。③、乙方按期安裝完畢并經甲方驗收合格后____日內,甲方支付合同總額35%的剩余款項,累計達到合同總額的95%。④、剩余5%合同總額(____元)作為質量保證金,一年后無質量問題,甲方將在____日內一次性支付給乙方。第八條甲方違約責任①、甲方在制作期間隨意變更數量或無故拒收,需支付合同總額____‰的違約金。②、甲方未按約定時間支付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,還需支付____‰的違約金。第九條乙方違約責任①、乙方未按甲方質量要求制作,如使用不合格材料、偷工減料等,甲方有權按質論價,并扣除合同貨款的____‰作為違約金。②、乙方未經許可轉包或分包,甲方有權終止合同,乙方需承擔由此造成的經濟損失。③、乙方逾期交付報刊亭,每逾期一天,甲方將從應支付的合同貨款中扣除____‰的違約金。第十條爭議解決方式當事人選擇以下第_____種方式解決本合同爭議:①、提交_____委員會_____調解。②、依法向人民法院提起訴訟。第十一條其他條款①、本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,未經對方同意,任何一方不得隨意變更或解除合同。②、合同執行過程中,甲乙雙方對報刊亭數量變更以書面形式通知為準,口頭通知無效。報刊亭規格變動需雙方協商后以補充條款確定,補充條款與本合同具有同等效力。甲方:_____乙方:_____簽約人:_____簽約人:_____簽約地點:_____簽約日期:____年____月____日2024年承攬加工合同參考模板(四)一、乙方違約責任1.乙方如未按時支付違約金,將按照每次3000元的標準進行扣罰。2.乙方若因未能按期、按量交貨或所交貨物不合格(包括批次或零星不合格品導致的出貨延誤),將扣罰違約金5000元/次,且實際損失需另行計算。3.對于故意將不合格的加工零部件混入合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的行為,將扣罰0元以上的違約金。情節嚴重者,除罰款外還將取消其供應商資格。4.乙方未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家的,將扣罰0元以上的違約金。情節嚴重者,除罰款外還將取消其供應商資格。5.送貨實物數量或重量不足時,將扣除欠貨價值10至100倍的違約金。6.乙方所交的加工零部件若品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定,除按上述條款扣罰外,乙方還需負責包換或包修,并承擔由此產生的實際費用。若乙方不能修理或調換,則按不能交貨處理。7.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按上述條款扣罰外,還需負責返修或重新包裝,并承擔相關費用。若甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失,乙方應償付甲方不合格包裝物與合格包裝物的價值差額。因包裝問題導致零部件損壞或滅失的,乙方需負責賠償。8.對于乙方提前交貨、多交或不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期間產生的實際費用及非因甲方保管不善造成的損失,由乙方承擔。9.乙方提前交貨的,甲方可按合同規定時間付款;若合同規定自提,甲方有權拒絕提貨。乙方逾期交貨的,需與甲方協商并取得同意;若甲方仍需要貨物,乙方應補交并承擔逾期責任;若甲方不再需要,應在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除未完成部分的訂購計劃。10.加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責糾正外,還需承擔甲方因此多支付的實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。二、甲方違約責任1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。2.甲方無正當理由拒絕接貨的,應承擔由此造成的損失;若甲方錯填到貨地點或接貨人,應賠償乙方因此所受的損失。三、合同的變更與解除1.合同期內,甲乙雙方經協商一致可變更或解除本合同。若出現《民法典》第94條規定的解除合同條件,亦可解除合同。2.乙方連續或累計二個月未能按時交貨,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失。3.合
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 豐臺餐飲上菜服務合同樣本
- 化妝學校招生合同樣本
- 養豬開發地合同標準文本
- 買賣牽引貨車合同標準文本
- 制作油罐合同標準文本
- 企業教師培訓合同樣本
- 勘探設備租賃合同標準文本
- 2025屆北京市師范大學附屬中學高三壓軸卷物理試卷含解析
- 勞務派遣工廠合作合同樣本
- 出口咖啡合同樣本
- 膽內總管結石伴膽管炎護理查房
- 白酒營銷述職報告
- 2025年廣東韶關南雄市衛生健康局下屬事業單位招聘工作人員67人歷年高頻重點模擬試卷提升(共500題附帶答案詳解)
- 世界地圖矢量圖和各國國旗 world map and flags
- 2025年度商鋪租賃代理服務合同(含獨家代理權)
- 銀行借款合同變更協議
- 慢性阻塞性肺病急性加重期護理課件
- 2025-2030年中國PC鋼棒行業發展現狀及投資前景分析報告
- 實驗室智能化設備的技術發展與趨勢
- 2024年漢川市人民醫院高層次衛技人才招聘筆試歷年參考題庫頻考點附帶答案
- (新版)多旋翼無人機超視距駕駛員執照參考試題庫(含答案)
評論
0/150
提交評論