第5頁共5頁2024年鋼結構工程施工合同樣本甲方與乙方，依據《中華人民共和國民法典》及《建筑安裝工程承包合同條例》之精神，結合本工程實際情況，經友好協商，共同簽訂本施工合同，并確認以下條款內容：____第1條工程概況____1.1工程名稱：鋼結構車棚制作安裝1.2工程地點：（具體地址）1.3工程面積：（具體面積）1.4工程內容：（詳細描述）1.5承包范圍：（明確范圍）開工日期：（具體日期）竣工日期：（具體日期）質量等級：合格合同價款：（具體金額）乙方以包工包料方式承擔本工程鋼結構制作安裝任務，嚴禁轉包。工程價款依據總造價一次性確定，設計圖紙變更時，相應調整變更部分造價。安全措施、技術措施由乙方提出技術方案，經專家評審并由甲方批準后實施。____第2條合同文件及解釋順序____本工程合同文件構成如下：1.工程承包合同2.工程補充合同3.工程設計變更4.工程聯系單5.工程簽證____第3條合同文件使用的標準適用法律____本合同適用國家及相關建設工程的法律法規，執行《鋼結構工程施工及驗收規范》及其他政府規定。____第4條圖紙____乙方負責委托設計，并將全套圖紙提交甲方審核確認。____第5條甲方駐工地代表____甲方委派（姓名）同志為駐工地代表，代表甲方行使全部權力和職責。乙方必須接受其指令。甲方代表及其委派人員在職責范圍內發出的書面指令和簽證，均視為甲方意見的有效表達。____第6條乙方駐工地代表____乙方委派（姓名）為駐工地代表，負責現場施工。乙方代表及其委派人員在職責范圍內發出的書面資料，均視為乙方意見的有效表達。____第7條甲方工作____1.甲方應在開工前清理現場，確保水電、施工場地平整完畢，以保障乙方順利開工。2.甲方負責按合同約定支付工程款。3.甲方為乙方提供進出道口的臨時通行證。____第8條乙方工作____乙方應按甲方要求時間組織工程技術人員熟悉圖紙、采購材料、組織生產。____第9條進度計劃____雙方協商確定工期要求，乙方按此要求施工。____第10條工程預付款、工程款支付及結算____雙方約定：主材進場后，支付工程款總價的30%；工程竣工驗收后，保留工程總價款的5%作為質保金（質保期滿后支付），其余款項一次性付清。____第11條保修____乙方承包范圍內的全部工程內容及因乙方施工質量問題導致的維修均屬保修范圍。保修期限雙方另行約定。保修期內，乙方負責施工質量問題的維修；保修期外或非乙方責任導致的維修費用由甲方承擔。雙方可另簽保修細則協議。____第12條爭議____雙方應嚴格執行合同條款，友好協商解決合同期間出現的問題。如發生爭議，首先由雙方上級主管部門調解；調解不成時，可提請本工程所在地工商行政管理機關仲裁或向法院提起訴訟。____第13條違約____違約方應按《民法典》原則承擔違約責任，并向對方支付違約金。____第14條安全施工和文明施工____乙方應遵守安全生產規定，因施工造成的工傷事故由乙方負責。乙方應做好員工安全、文明施工教育，并嚴格執行文明施工規定；否則，因此產生的一切費用及損失由乙方承擔。____第15條不可抗力____因不可抗力導致的工期延誤和工程破壞，雙方應另行協商處理。____第16條合同的生效和終止____本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿時終止。____第17條合同份數____本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。甲方（公章）：_____法定代表人（簽字）：_____日期：____年____月____日乙方（公章）：_____法定代表人（簽字）：_____日期：____年____月____日2024年鋼結構工程施工合同樣本（二）甲方與乙方，依據《中華人民共和國經濟合同法》與《建筑安裝工程承包合同條例》的基本原則，結合本工程的具體實際，經友好協商，特訂立本施工合同，并共同確認以下條款：____第一條工程概況____1.1工程名稱：鋼結構車棚制作安裝1.2工程地點：（具體地點）1.3工程面積：（具體面積）1.4工程內容：（詳細描述）1.5承包范圍：（明確范圍）開工日期：（具體日期）竣工日期：（具體日期）質量等級：合格合同價款：（具體金額）乙方以包工包料方式承擔本工程鋼結構的制作與安裝，嚴禁轉包。工程價款依據工程總造價一次性確定，若設計圖紙發生變更，則相應調整變更部分的造價。安全措施與技術措施由乙方提出技術方案，經專家評審并由甲方批準認可。____第二條合同文件及解釋順序____本工程合同文件構成如下：1.工程承包合同2.工程補充合同3.工程設計變更4.工程聯系單5.工程簽證____第三條合同文件使用的標準適用法律____本合同文件適用國家及相關建設工程的法律法規。執行標準與規范包括《鋼結構工程施工及驗收規范》及其他政府規定。____第四條圖紙____乙方負責委托設計，并及時向甲方提交全套圖紙以供認可。____第五條甲方駐工地代表____甲方委派（姓名）同志為駐工地代表，全權代表甲方行使權力與職責。乙方必須服從其指令。甲方代表及其委派人員在工程施工中發出的書面指令與簽證，均視為甲方意見的有效表達。____第六條乙方駐工地代表____乙方委派（姓名）同志為駐工地代表，全面負責現場施工。乙方代表及其委派人員在工程施工中發出的書面資料，均視為乙方意見的有效表達。____第七條甲方工作____1.甲方需在開工前清理現場，確保水電路通、施工場地平整，以保障乙方順利開工。2.甲方按合同約定支付工程款。3.甲方為乙方提供進出道口的臨時通行證。____第八條乙方工作____乙方需按照甲方要求，及時組織工程技術人員熟悉圖紙、采購材料、組織生產。____第九條進度計劃____雙方應依據協商確定的工期進行施工。____第十條工程預付款、工程款支付及結算____雙方約定：主材進場后，支付工程款總價的30%；工程竣工驗收后，保留工程總價款的5%作為質保金（一年后支付），其余款項一次性付清。____第十一條保修____保修范圍涵蓋乙方承包的全部工程內容及因乙方施工質量問題導致的任何問題。保修期限內，乙方對施工質量問題負責免費維修；保修期外或非因乙方責任導致的維修，費用由甲方承擔。雙方另行簽訂保修細則協議。____第十二條爭議____雙方應嚴格履行合同條款，以友好合作的精神處理合同期間的問題。若發生爭議，首先由雙方上級主管部門調解；調解不成時，可提請本工程所在地工商行政管理機關仲裁或要求法院判決。____第十三條違約____違約方需按照經濟合同法的原則承擔違約責任，并向對方支付違約金。____第十四條安全施工和文明施工____乙方需嚴格執行安全生產規定，因施工造成的工傷事故由乙方負責。乙方應做好員工的安全、文明施工教育，并嚴格遵守相關文明施工規定；否則，因此產生的費用及損失由乙方承擔。____第十五條不可抗力____因不可抗力導致的工期延誤與工程破壞，雙方應另行協商處理。____第十六條合同的生效和終止____本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿時終止。____第十七條合同份數____本合