建筑項目工程施工合同范文(2024版)合同編號：__________建筑項目工程施工合同地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于：2.承包商愿意承擔本項目的施工任務，并按照業主的要求完成本項目的設計和施工工作；3.雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經過友好協商，達成一致，特訂立本合同，以共同遵守。第一條合同范圍與內容（1）施工圖設計；（2）施工組織與施工；（3）設備安裝；（4）材料供應；（5）工程驗收；（6）保修服務等。1.2承包商應按照業主提供的施工圖紙、施工方案、技術規范、標準和要求，完成本項目的施工任務。第二條合同價格與支付2.1本項目的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2業主應按照雙方約定的付款進度，向承包商支付合同價款。具體付款進度和比例，雙方另行簽訂補充協議予以明確。2.3承包商完成本項目后，應向業主提供完整的工程決算報告。經雙方確認后，業主按約定支付剩余合同價款。第三條工期與進度3.1承包商應按照業主的要求，保證本項目在約定的工期內完成。本項目約定的工期為：自合同簽訂之日起至__________日止。3.2承包商應嚴格按照業主提供的施工組織設計和施工進度計劃進行施工，確保工程進度不受影響。3.3如有特殊情況導致工期延誤，承包商應提前向業主報告，并征得業主書面同意。雙方可就工期延誤后的工程進度和付款計劃進行調整。第四條質量與標準4.1承包商應按照業主提供的施工圖紙、施工方案、技術規范和標準進行施工，確保本項目質量符合相關法律法規和行業標準。4.2承包商應建立健全質量管理體系，加強施工現場的管理和監督，確保工程質量。4.3本項目工程質量保修期為：自工程竣工驗收合格之日起__________年。第五條安全生產與環保5.1承包商應嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規和業主的要求，加強施工現場的安全生產管理，確保施工安全。5.2承包商應做好施工現場的環境保護工作，嚴格按照國家及地方環保法規和標準，確保施工現場的環境質量。5.3承包商應承擔由于自身原因導致的安全生產事故和環境污染的責任和損失。第六條合同的變更與解除6.1合同履行過程中，如雙方同意變更或解除合同，應簽訂書面協議，明確變更或解除事項、范圍、責任和后果等。6.2合同履行過程中，如一方違約，導致合同無法履行，另一方有權解除合同。違約方應承擔由此產生的違約責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。7.2雙方在解決爭議過程中，應保持誠信，不得損害對方合法權益。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本合同約定的工程竣工驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：日期：____年__月__日乙方（簽字/蓋章）：日期：____年__月__日一、附件列表：

1.施工圖紙

2.施工方案

3.技術規范

4.標準要求

5.工程決算報告

6.安全生產管理制度

7.環保措施方案

8.補充協議二、違約行為及認定：

1.工期延誤：未按照約定的工期完成工程。

2.工程質量不符合標準：工程質量未達到約定的質量要求。

3.安全生產事故：施工現場發生安全事故，造成人員傷亡或財產損失。

4.環境污染：施工現場發生環境污染事件，造成環境質量惡化。

5.拖欠工程款：未按照約定的付款進度支付合同價款。

6.擅自變更或解除合同：未經對方同意，擅自變更或解除合同。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指承擔建筑項目工程的一方。

2.乙方：指承擔施工任務的一方。

3.合同總價：指雙方約定的完成本項目所需支付的金額。

4.工期：指雙方約定的完成本項目的時間期限。

5.工程質量：指工程滿足使用目的的性能、安全、美觀、耐久等方面的特性。

6.違約行為：指合同一方未履行合同義務或履行義務不符合約定的行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.工期延誤：提前溝通，調整工期計劃，采取加班、增派人員等措施趕工。

2.工程質量不符合標準：及時整改，停工整頓，重新驗收，必要時更換施工隊伍。

3.安全生產事故：加強安全生產管理，定期進行安全培訓，配備齊全的安全設施。

4.環境污染：制定環保措施，加強施工現場環境監管，確保環保要求得到滿足。

5.拖欠工程款：雙方協商解決，制定付款計劃，確保工程款按時支付。

6.擅自變更或解除合同：嚴格按照合同約定執行，違約方承擔相應責任。五、所有應用場景：

1.建筑項