水利工程承包文本合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為實施水利工程項目，乙方具備相應的資質和能力，自愿承攬該項目的施工，經雙方協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：（項目全稱）1.2工程地點：（項目實施地點）1.3工程內容：（項目主要包括的工程量及要求）1.4工程規模：（工程規模描述）1.5工程質量標準：（工程質量要求，如達到國家或行業驗收標準等）第二條合同價格2.1本工程合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2乙方報價應包含工程全部施工內容的人工、材料、設備、機械臺班、管理、利潤等一切費用。2.3合同價款支付方式及進度安排如下：（詳細支付方式和進度安排）第三條合同履行3.1甲方義務（1）負責辦理工程項目的相關審批手續，為乙方提供施工場地和現場辦公條件。（2）按合同約定支付工程進度款和合同價款。（3）提供乙方施工所需的水、電、通信等基礎設施。（4）負責協調解決乙方施工過程中的有關問題，確保工程順利實施。3.2乙方義務（1）按照合同約定的工程內容、規模、質量標準和要求施工，確保工程質量。（2）嚴格按照施工組織設計、施工方案和安全技術措施進行施工，確保施工安全。（3）承擔因乙方原因造成的工程質量、安全事故的責任和費用。（4）按合同約定提交工程進度報告、工程量報表等相關資料。3.3合同履行過程中，雙方應積極溝通，協調解決合同履行中出現的問題。第四條工期4.1合同約定的工期為____個月。4.2乙方應按照合同約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。4.3甲方應按合同約定及時辦理工程進度款支付手續，確保工程順利進行。第五條違約責任5.1甲方未按合同約定支付工程進度款和合同價款的，應支付違約金，違約金為應付款額的____%。5.2乙方未按合同約定完成工程的，應支付違約金，違約金為合同總價款的____%。5.3雙方因履行合同發生爭議，應通過友好協商解決。協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方完成合同約定的所有工作內容之日終止。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.工程設計圖紙和技術規范2.施工組織設計3.施工方案和安全技術措施4.工程量清單5.材料和設備采購合同6.施工進度計劃7.工程質量驗收標準8.工程驗收報告9.付款憑證和發票10.雙方簽訂的補充協議和其他相關文件二、違約行為及認定：1.甲方未按合同約定支付工程進度款和合同價款的，屬于違約行為。2.乙方未按合同約定完成工程的，屬于違約行為。3.甲方未按合同約定提供施工場地和現場辦公條件，屬于違約行為。4.甲方未按合同約定提供基礎設施，如水、電、通信等，屬于違約行為。5.乙方未按合同約定提交工程進度報告、工程量報表等相關資料的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔義務的一方，通常為項目業主或發包方。2.乙方：指合同中承擔義務的一方，通常為施工方或承包方。3.合同價款：指雙方約定的工程總價款，包括工程全部施工內容的人工、材料、設備、機械臺班、管理、利潤等一切費用。4.工程進度款：指按照工程進度支付的款項，用于支付乙方在施工過程中的費用。5.違約金：指一方未履行合同約定義務時，應支付給對方的一種經濟補償。6.合同履行：指雙方按照合同約定完成各自義務的行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度款支付不及時：甲方應及時辦理工程進度款支付手續，確保工程順利進行。乙方應與甲方保持溝通，提醒甲方按時支付工程進度款。2.工程質量問題：乙方應嚴格按照施工組織設計、施工方案和安全技術措施進行施工，確保工程質量。發現質量問題及時整改，并向甲方報告。3.工期延誤：乙方應合理安排施工計劃，確保按合同約定完成工程。如因特殊情況導致工期延誤，乙方應與甲方協商延期，并承擔相應違約責任。4.爭議解決：雙方應積極溝通，協調解決合同履行中出現的問題。如協商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.水利工程項目發包與承包2.工程施工管理與監督3.工程質量驗收與評估4.工程進度款的支付與收取5.合