隧道工程承攬條件合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為隧道工程的業主或委托方，乙方為具備相應資質和能力的隧道工程承攬方，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經雙方友好協商，就甲方委托乙方承攬隧道工程的事宜達成如下協議：一、工程概述1.1工程名稱：（隧道工程名稱）1.2工程地點：（隧道工程具體位置）1.3工程內容：乙方負責隧道工程的設計與施工，包括但不限于隧道主體結構、附屬設施、排水系統、通風照明等。1.4工程規模：（隧道長度、寬度、高度等）1.5工程投資估算：（隧道工程總投資估算）二、承攬條件2.1乙方須為依法成立并有效存在的企業，具備隧道工程專業承包資質，且具備與本工程規模、技術要求相適應的施工能力和業績。2.2乙方須具備與本工程相適應的施工設備、技術力量和資金實力。2.3乙方須提供其資質證書、安全生產許可證、法定代表人身份證明及有關業績的證明材料，以供甲方審查。2.4乙方須承擔本工程的一切法律責任，包括但不限于因施工原因導致的人員傷亡、財產損失等。2.5乙方須按照甲方要求，完成本工程的施工、驗收、保修等工作。三、合同價格與支付3.1乙方承攬本工程的報價為：（工程總價）元。3.2甲方支付乙方的工程款項，按照雙方約定的進度付款，具體付款比例和時間由雙方在補充協議中約定。3.3乙方開具正規發票，甲方按照稅務規定進行支付。四、工期與質量4.1乙方應按照雙方約定的工期完成本工程，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。4.2乙方應保證本工程的施工質量，符合國家相關標準和規范要求。如發生質量問題，乙方應負責及時修復，并承擔相應責任。五、安全生產與環保5.1乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規和甲方要求，做好施工現場的安全生產管理工作，確保施工過程中的安全生產。5.2乙方應做好施工現場的環境保護工作，遵守國家環保法律法規，確保施工過程中的環境保護。六、違約責任6.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。6.2乙方如未按約定完成工程，甲方有權按約定扣除乙方違約金或終止合同。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）簽訂日期：（年）（月）（日）一、附件列表：1.乙方資質證書及業績證明材料2.安全生產許可證3.法定代表人身份證明4.工程設計文件5.施工圖紙6.工程量清單7.工程結算報告8.保修證書9.相關法律法規、規范標準等文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定完成工程，視為違約。2.乙方未按照國家標準和規范要求施工，造成質量問題，視為違約。3.乙方未按照約定時間支付工程款項，視為違約。4.乙方未按照約定履行安全生產和環保義務，視為違約。5.雙方未按照約定履行合同義務，導致合同無法履行，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.隧道工程：指隧道的主體結構、附屬設施、排水系統、通風照明等工程。2.專業承包資質：指符合國家相關法律法規，具備特定專業工程承包能力的資質。3.安全生產：指在施工過程中，采取一系列措施，確保人員傷亡、財產損失等事故的發生。4.環保：指在施工過程中，遵守國家環保法律法規，保護環境，防止污染。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快施工進度，向甲方支付違約金。2.工程質量問題：乙方應負責修復，并承擔相應責任。3.款項支付問題：甲方按照約定時間支付工程款項，如乙方未按約定履行合同義務，甲方有權扣除違約金。4.安全生產事故：乙方應立即采取措施，報告甲方，并承擔相應責任。5.環保問題：乙方應遵守國家環保法律法規，防止環