編號：__________2024版建筑安裝工程分包合同范例甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版建筑安裝工程分包合同范例合同目錄第一章：總則1.1分包工程的定義和范圍1.2分包合同的組成和生效條件1.3分包合同的簽訂和履行第二章：分包工程的施工內容2.1工程分包的分類和范圍2.2分包工程的施工標準和質量要求2.3分包工程的施工進度和節點第三章：分包工程的費用和支付3.1分包合同的價格和支付方式3.2分包工程的變更和調整3.3分包工程的結算和支付第四章：分包工程的質量管理4.1分包工程的施工質量標準4.2分包工程的驗收和質量問題處理4.3分包工程的質保期和售后服務第五章：分包工程的安全管理5.1分包工程的安全責任和要求5.2分包工程的安全教育和培訓5.3分包工程的安全事故處理和保險第六章：分包工程的材料和設備6.1分包工程所需材料和設備的質量標準6.2分包工程的材料和設備的供應和驗收6.3分包工程的材料和設備的保管和使用第七章：分包工程的施工組織和人員7.1分包工程的施工組織設計7.2分包工程的施工人員的資格和培訓7.3分包工程的施工人員的勞動保障和福利第八章：分包工程的工期和進度8.1分包工程的工期要求和延期處理8.2分包工程的進度計劃和控制8.3分包工程的竣工驗收和移交第九章：分包工程的信息和技術管理9.1分包工程的信息管理要求9.2分包工程的技術支持和交流9.3分包工程的變更和調整第十章：分包合同的變更和解除10.1分包合同的變更條件和程序10.2分包合同的解除條件和程序10.3分包合同的違約責任和賠償第十一章：分包合同的爭議解決11.1分包合同的爭議解決方式11.2分包合同的仲裁和訴訟11.3分包合同的調解和和解第十二章：分包合同的稅費和保險12.1分包合同的稅費處理和支付12.2分包工程的保險要求和辦理12.3分包合同的保險賠償和索賠第十三章：分包合同的附則13.1分包合同的簽訂地和適用法律13.2分包合同的保密條款和知識產權保護13.3分包合同的解除和終止后的處理第十四章：分包合同的附件14.1分包工程的施工圖紙和技術文件14.2分包工程的施工計劃和進度表14.3分包工程的材料和設備清單合同編號_________第一章：總則1.1分包工程的定義和范圍1.2分包合同的組成和生效條件本合同由合同協議書、附件（施工圖紙、技術文件、工程量清單等）、專用條款和通用條款組成。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3分包合同的簽訂和履行本合同由甲乙雙方按照平等、自愿、公平、誠信的原則簽訂，并按照合同約定履行各自的權利和義務。第二章：分包工程的施工內容2.1工程分包的分類和范圍本合同分包工程包括但不限于：水電安裝、通風空調、消防設施、智能化系統等。具體施工內容以附件施工圖紙和技術文件為準。2.2分包工程的施工標準和質量要求乙方應按照甲方的施工圖紙、施工規范和技術要求進行施工，確保分包工程的質量和安全符合相關法律法規、行業標準和甲方要求。2.3分包工程的施工進度和節點乙方應按照甲方指定的施工計劃和進度表進行施工，確保工程按時完成。如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三章：分包工程的費用和支付3.1分包合同的價格和支付方式本合同總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。甲方支付方式為進度付款和竣工驗收合格后支付。3.2分包工程的變更和調整如因設計變更、工程量增減等原因導致分包工程費用發生變化的，雙方可按照專用條款約定的方式進行調整。3.3分包工程的結算和支付甲方根據乙方的施工進度和質量情況，按照專用條款約定的比例和時間進行進度付款?？⒐を炇蘸细窈?，甲方支付剩余款項。第四章：分包工程的質量管理4.1分包工程的施工質量標準乙方應嚴格按照甲方的施工圖紙、施工規范和技術要求進行施工，確保分包工程的質量符合相關法律法規、行業標準和甲方要求。4.2分包工程的驗收和質量問題處理乙方應按照甲方指定的驗收標準進行自檢和報驗。如發現質量問題，乙方應立即整改，并承擔因質量問題導致的損失。4.3分包工程的質保期和售后服務本合同分包工程質保期為驗收合格之日起________年。質保期內，乙方負責維修、更換分包工程中出現的質量問題。第五章：分包工程的安全管理5.1分包工程的安全責任和要求乙方應嚴格按照國家有關安全生產的法律、法規和甲方安全生產管理制度進行施工，確保施工過程中的安全生產。5.2分包工程的安全教育和培訓乙方應對施工人員進行安全教育和培訓，提高施工人員的安全意識，減少安全事故的發生。5.3分包工程的安全事故處理和保險如發生安全事故，乙方應立即報告甲方并采取措施防止事故擴大。乙方應依法購買工傷保險和意外傷害保險，并承擔相應保險費用。第八章：分包工程的工期和進度8.1分包工程的工期要求和延期處理本合同約定的分包工程工期為________日，自甲方開工令之日起計算。如乙方因原因導致工程延期，應提前書面通知甲方，并按照專用條款約定承擔延期違約責任。8.2分包工程的進度計劃和控制乙方應制定詳細的施工進度計劃，并提交甲方備案。乙方應嚴格按照施工進度計劃進行施工，確保工程按時完成。8.3分包工程的竣工驗收和移交乙方應在合同約定的工期內完成施工，并向甲方提交竣工驗收申請。甲方應在驗收合格后辦理工程移交手續。第九章：分包工程的信息和技術管理9.1分包工程的信息管理要求乙方應建立完善的信息管理體系，確保施工過程中的信息暢通、準確、及時。9.2分包工程的技術支持和交流乙方應按照甲方的要求提供技術支持，及時解決施工過程中出現的技術問題。9.3分包工程的變更和調整如因設計變更、工程量增減等原因導致分包工程發生變更的，乙方應按照專用條款約定的方式進行調整。第十章：分包合同的變更和解除10.1分包合同的變更條件和程序本合同變更應書面簽訂補充協議，并經雙方協商一致。10.2分包合同的解除條件和程序本合同解除應書面協議，并經雙方協商一致。10.3分包合同的違約責任和賠償如一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。第十一章：分包合同的爭議解決11.1分包合同的爭議解決方式本合同爭議應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2分包合同的仲裁和訴訟如雙方約定仲裁，應提交約定的仲裁委員會進行仲裁。11.3分包合同的調解和和解雙方可以通過調解或和解方式解決合同爭議。第十二章：分包合同的稅費和保險12.1分包合同的稅費處理和支付乙方應按照國家有關稅收法律法規繳納稅費，并承擔因稅費問題導致的一切責任。12.2分包工程的保險要求和辦理乙方應按照甲方的要求辦理施工期間的相關保險，并提交保險憑證。12.3分包合同的保險賠償和索賠如發生保險事故，乙方應按照保險合同約定向保險公司提出索賠，并通知甲方。第十三章：分包合同的附則13.1分包合同的簽訂地和適用法律本合同簽訂地為________，適用法律為________法律。13.2分包合同的保密條款和知識產權保護雙方應對合同內容和談判過程中的商業秘密予以保密，并尊重對方的知識產權。13.3分包合同的解除和終止后的處理合同解除或終止后，乙方應按照甲方要求辦理工程移交和結算手續。第十四章：分包合同的附件14.1分包工程的施工圖紙和技術文件14.2分包工程的施工計劃和進度表14.3分包工程的材料和設備清單甲方（簽字）：______________日期：______________乙方（簽字）：______________日期：______________多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方對乙方的施工過程進行監督和管理，有權要求乙方按照甲方的要求進行施工。說明：甲方作為工程的主導方，有權對乙方的施工過程進行監督和管理，以確保施工過程符合甲方的要求和標準。甲方有權要求乙方按照甲方的要求進行施工，包括但不限于施工方法、施工材料、施工進度等。1.2甲方有權對乙方施工人員進行培訓和指導，以確保施工質量。說明：甲方作為工程的主導方，有權對乙方施工人員進行培訓和指導，以提高施工人員的技能和素質，確保施工質量符合甲方的要求。甲方應提供必要的培訓和指導，包括但不限于施工工藝、安全知識、質量意識等。1.3甲方有權對乙方施工進度進行調整和控制，以確保工程按時完成。說明：甲方作為工程的主導方，有權對乙方施工進度進行調整和控制，以確保工程按時完成。甲方有權要求乙方按照甲方制定的施工進度計劃進行施工，并有權對進度進行調整和控制，以保證工程的按時交付。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方應按照甲方的要求進行施工，并接受甲方的監督和管理。說明：乙方作為工程的主導方，應按照甲方的要求進行施工，并接受甲方的監督和管理。乙方應嚴格按照甲方的要求和標準進行施工，確保施工質量符合甲方的要求。2.2乙方應自行負責施工過程中的安全管理和事故處理。說明：乙方作為工程的主導方，應自行負責施工過程中的安全管理和事故處理。乙方應制定并執行嚴格的安全管理制度，確保施工過程中的安全生產。如發生安全事故，乙方應立即報告甲方并采取措施防止事故擴大，同時承擔相應的事故責任和賠償。2.3乙方應自行負責施工過程中的質量管理和質量問題處理。說明：乙方作為工程的主導方，應自行負責施工過程中的質量管理和質量問題處理。乙方應制定并執行嚴格的質量管理措施，確保施工質量符合甲方的要求。如發現質量問題，乙方應立即整改，并承擔因質量問題導致的損失。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介應公正、中立地履行調解和協調職責。說明：當有第三方中介參與合同時，第三方中介應公正、中立地履行調解和協調職責。第三方中介應根據合同約定和相關法律法規，公正地處理合同爭議和糾紛，并協助甲乙雙方履行合同義務。3.2第三方中介應保密合同內容，不得泄露合同雙方的商業秘密。說明：當有第三方中介參與合同時，第三方中介應保密合同內容，不得泄露合同雙方的商業秘密。第三方中介應對合同內容和談判過程中的商業秘密予以保密，并尊重雙方的知識產權。3.3第三方中介應按照合同約定收取中介費用，并提供相應的服務。說明：當有第三方中介參與合同時，第三方中介應按照合同約定收取中介費用，并提供相應的服務。第三方中介應根據合同約定和相關法律法規，提供公正、中立的服務，并按照約定收取中介費用。附件及其他補充說明一、附件列表：1.分包工程的施工圖紙和技術文件2.分包工程的施工計劃和進度表3.分包工程的材料和設備清單4.保險憑證5.施工人員的資格證書和培訓記錄6.施工安全措施和事故處理記錄7.質量管理和監督報告8.工程進度和質量驗收記錄9.合同變更和解除的書面協議10.爭議解決的仲裁裁決書或法院判決書二、違約行為及認定：1.乙方未按照甲方要求施工，或施工質量不符合甲方要求。2.乙方未按照約定進度完成工程，導致工程延期。3.乙方未按照合同要求購買保險，或保險無效。4.乙方未按照合同要求保密，泄露甲方商業秘密。5.乙方未按照合同要求進行安全管理和事故處理。6.甲方未按照約定支付合同價款，或延遲支付。7.甲方未按照約定提供施工場地和必要條件。8.甲方未按照約定進行監督和管理，導致工程質量問題。三、法律名詞及解釋：1.分包工程：指乙方在甲方指定的施工場地上，按照甲方的施工圖紙、施工規范和技術要求，完成甲方指定的建筑安裝工程施工的活動。2.工期：指合同約定的分包工程完成的時間。3.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務，或履行義務不符合約定。4.違約責任：指違約方因違約行為而應承擔的合同責任和賠償責任。5.爭議解決：指合同雙方因合同履行發生的糾紛，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工質量問題：乙方應立即整改，并承擔因質量問題導致的損失。甲方有權要求乙方重新施工或解除合同。2.工程延期：乙方應采取措施加快進度，并承擔延期違約責任。甲方有權要求乙方支付延期費用或解除合同。3.保險問題：乙方應按照甲方要求購買保險，并提供保險憑證。如乙方未購買保險，甲方有權要求乙方購買并承擔相應責任。4.保密問題：乙方應嚴格保密合同內容，不得泄露甲方商業秘密。如乙方泄露秘密，甲方有權要求乙方承擔違約責任。5