建筑模板施工合同條款范本模板合同編號：__________鑒于甲方為進行某項工程建設，需要乙方提供建筑模板施工服務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________第二條模板施工范圍及要求2.1乙方應按照甲方的施工圖紙、施工方案和技術要求進行模板施工。2.2乙方應保證模板的施工質量，確保模板結構安全、穩定，滿足甲方和使用方的要求。2.3乙方應按照合同約定的時間完成模板施工，并承擔由于自身原因導致工期延誤的責任。第三條合同價格及支付3.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方按照雙方約定的付款方式及時支付乙方合同款項。3.3乙方開具符合國家法律法規規定的發票。第四條合同的履行4.1甲方應按照合同約定提供施工場地、施工圖紙、施工方案等技術資料，并保證資料的合法性、有效性和完整性。4.2乙方應按照合同約定進行模板施工，并保證施工質量。4.3雙方應積極協調，解決施工過程中出現的問題，確保工程順利進行。第五條違約責任5.1乙方未按照約定完成模板施工的，應向甲方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。5.2甲方未按照約定支付合同款項的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的__________%。5.3由于甲方原因導致工程停工、窩工的，甲方應承擔由此產生的費用。5.4由于乙方原因導致工程質量問題、安全事故的，乙方應承擔由此產生的費用。第六條爭議解決6.1對于因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。6.2若協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且合同款項支付完畢之日終止。7.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術要求4.工程量清單5.付款憑證6.驗收報告7.安全事故報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成模板施工，視為違約。2.甲方未按照約定支付合同款項，視為違約。3.乙方未保證施工質量，導致工程質量問題，視為違約。4.乙方未保證模板結構安全、穩定，導致安全事故，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工場地、施工圖紙、施工方案等技術資料，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑模板施工合同：指甲方為進行工程建設，委托乙方提供建筑模板施工服務的合同。2.違約金：指一方未履行合同約定義務，應向另一方支付的賠償金。3.滯納金：指甲方未按約定時間支付合同款項，應向乙方支付的逾期付款賠償金。4.工程驗收：指對乙方完成的建筑模板施工工程進行質量、安全等方面的檢查、評定。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方因自身原因導致工期延誤，應與甲方協商調整工期，并向甲方支付違約金。2.工程質量問題：乙方未保證施工質量，導致工程質量問題，應負責修復，并承擔修復費用。3.安全事故：乙方未保證模板結構安全、穩定，導致安全事故，應承擔相應責任，并報告有關部門。4.付款糾紛：甲方未按照約定支付合同款項，乙方可以與甲方協商解決，必要時可依法維權。五、所有應用場景：1.甲方