協議解除施工合同合同編號：__________協議解除施工合同地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于：1.甲方為工程項目的業主，乙方為該工程項目的施工單位；3.雙方在履行原合同過程中，因______等原因，經雙方友好協商，決定解除原合同。現雙方就解除原合同相關事宜達成如下協議：一、解除范圍1.本協議簽訂后，原合同自本協議生效之日起解除，雙方不再享有原合同項下的權利和義務。2.本協議簽訂后，乙方應立即停止施工，妥善處理施工現場，確保甲方利益不受損失。3.本協議簽訂后，乙方應按照甲方的要求，辦理相關工程交接手續，確保工程順利進行。二、解除時間1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議生效后，原合同即行解除。三、解除后的處理1.本協議簽訂后，乙方應按照原合同約定，向甲方支付______元作為解除合同的違約金。2.本協議簽訂后，乙方應承擔因解除合同給甲方造成的直接經濟損失，包括但不限于______等。3.本協議簽訂后，乙方應按照甲方的要求，承擔相關工程交接過程中的費用，包括但不限于______等。四、保密條款1.除非依法應當向行政機關、司法機關提供本協議外，雙方應對本協議的內容和簽訂過程予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。2.本協議保密義務自本協議生效之日起生效，至本協議解除或履行完畢之日起終止。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.原施工合同2.工程項目的相關設計文件3.工程項目的相關施工圖紙4.乙方施工方案及施工計劃5.乙方資質證明文件6.甲方支付款項的銀行轉賬憑證7.乙方提交的項目進度報告8.工程質量驗收報告9.雙方簽訂的補充協議10.其他與履行本協議相關的文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照原合同約定的工期完成施工任務，屬于違約行為。2.乙方未按照原合同約定的質量標準完成工程，屬于違約行為。3.乙方未按照原合同約定的支付條款向甲方支付款項，屬于違約行為。4.甲方未按照原合同約定的付款條款向乙方支付款項，屬于違約行為。5.甲方未按照原合同約定的義務提供施工條件，屬于違約行為。6.雙方未按照本協議約定的保密義務履行保密義務，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的業主方，負責委托乙方進行工程施工。2.乙方：指合同中的施工單位，負責按照甲方的要求進行工程施工。3.工期：指合同中約定的乙方完成工程施工的時間。4.質量標準：指合同中約定的工程施工的質量要求。5.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。6.解除合同：指雙方依法終止合同關系的法律行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按照約定工期完成施工任務。解決辦法：雙方協商延期，并根據實際情況調整施工計劃。2.問題：乙方施工質量不符合約定。解決辦法：要求乙方及時整改，并按照合同約定承擔違約責任。3.問題：甲方未按照約定支付款項。解決辦法：催告甲方支付，必要時可依法向人民法院提起訴訟。4.問題：施工現場發生安全事故。解決辦法：立即啟動應急預案，嚴格按照相關法律法規處理。5.問題：雙方在履行合同過程中發生爭議。解決辦法：通過友好協商解決，協商不成的，可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為工程項目業主，乙方為施工單位。2.雙方簽訂原施工合同，約定工程工期、質量標準等。3.乙方按照合同約定進行施工，