公園建設工程施工合同書(2篇)-PAGE公園建設工程施工合同書(2篇)-PAGE公園建設工程施工合同書甲方（委托方）：×××乙方（承包方）：×××簽訂日期：××年××月××日鑒于甲方擬建公園工程，乙方愿意承擔該工程的施工任務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：×××公園建設工程1.2工程地點：×××1.3工程內容：包括但不限于土建、綠化、景觀、照明、給排水、污水處理等工程1.4工程規模：×××平方米1.5工程質量：符合國家及地方相關規范、標準和規定第二條合同工期2.1工程總工期為×××天，自合同簽訂之日起計算。2.2如遇不可抗力因素影響工程進度，雙方應協商解決，工期相應順延。第三條工程價款及支付方式3.1工程價款：本工程合同總價款為人民幣×××元（大寫：×××元整）。3.2支付方式：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；b)工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；c)工程進度達到80%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；d)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的10%作為尾款。第四條工程質量及驗收4.1乙方應嚴格按照國家及地方相關規范、標準和規定進行施工，確保工程質量。4.2工程施工過程中，甲方有權對工程質量進行監督和檢查，乙方應積極配合。4.3工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后30天內組織驗收。4.4驗收合格后，雙方簽署竣工驗收報告，辦理工程移交手續。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償對方因此造成的損失。5.2乙方未按合同約定完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款0.1%的違約金。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：×××乙方（蓋章）：×××甲方代表（簽字）：×××乙方代表（簽字）：×××簽訂日期：××年××月××日2024最新帶目錄帶附件詳細版-公園建設工程施工合同書目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同工期四、工程價款及支付方式五、工程質量及驗收六、違約責任七、爭議解決八、其他約定九、附件甲方（委托方）：×××乙方（承包方）：×××簽訂日期：××年××月××日一、合同雙方甲方（委托方）：×××（以下簡稱“甲方”）乙方（承包方）：×××（以下簡稱“乙方”）二、工程概況2.1工程名稱：×××公園建設工程2.2工程地點：×××2.3工程內容：包括但不限于土建、綠化、景觀、照明、給排水、污水處理等工程2.4工程規模：×××平方米2.5工程質量：符合國家及地方相關規范、標準和規定三、合同工期3.1工程總工期為×××天，自合同簽訂之日起計算。3.2如遇不可抗力因素影響工程進度，雙方應協商解決，工期相應順延。四、工程價款及支付方式4.1工程價款：本工程合同總價款為人民幣×××元（大寫：×××元整）。4.2支付方式：a)工程開工前，甲方支付乙方合同總價款的30%作為預付款；b)工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；c)工程進度達到80%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；d)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的10%作為尾款。五、工程質量及驗收5.1乙方應嚴格按照國家及地方相關規范、標準和規定進行施工，確保工程質量。5.2工程施工過程中，甲方有權對工程質量進行監督和檢查，乙方應積極配合。5.3工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，甲方應在收到竣工資料后30天內組織驗收。5.4驗收合格后，雙方簽署竣工驗收報告，辦理工程移交手續。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償對方因此造成的損失。6.2乙方未按合同約定完成工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總價款0.1%的違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。九、附件9.1工程施工圖紙9.2工程預算書9.3工程進度計劃表9.4工程質量驗收標準甲方（蓋章）：×××乙方（蓋章）：×××甲方代表（簽字）：×××乙方代表（簽字）：×××簽訂日期：××年××月××日附件列表：1.工程施工圖紙2.工程預算書3.工程進度計劃表4.工程質量驗收標準法律名詞及解釋：1.甲方（委托方）：指承擔公園建設工程的委托方，即合同中的委托人。2.乙方（承包方）：指承擔公園建設工程的承包方，即合同中的承包人。3.合同價款：指甲方應支付給乙方的工程費用總額。4.違約金：指當一方違反合同約定時，應向對方支付的一定金額作為違約責任。5.爭議解決：指甲方和乙方在合同履行過程中發生爭議時，雙方應采取的解決方式。6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰爭等。實際執行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：在施工過程中，可能會遇到各種原因導致工期延誤，如設計變更、材料供應不及時等。為避免工期延誤，雙方應提前做好詳細的施工計劃，并預留一定的時間緩沖。2.質量問題：在施工過程中，可能會出現質量問題，如施工不符合規范、材料不合格等。為保障工程質量，乙方應嚴格按照相關規范和標準進行施工，甲方也應進行監督和檢查。3.支付問題：在支付工程價款過程中，可能會出現支付不及時或不足的情況。為避免支付問題，雙方應按照合同約定的支付方式進行支付，并保留支付憑證。4.合同變更：在施工過程中，可能會出現合同變更的情況，如設計變更、工程量增減等。為處理合同變更，雙方應及時