2021年一級建造師執業資格考試《建設工程法規》屬地自測

卷

您的姓名：［填空題］*

聯系方式［填空題］*

本次考試共有1()。道題，分為兩種題型：單選題和多選題，每題1分，滿分1()()

分。

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1.法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用

時，由()裁決。［單選題］*

A.最高人民法院

國務院

全國人民代表大會

全國人民代表大會常務委員會

答案解析：解析：考查法的效力層級。法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的

特別規定不一致，不能確定如何適用時，由全國人民代表大會常務委員會裁決。

2.關于建設工程中代理的說法，正確的是()。［單選題］*

A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設工程中的代理主要是法定代理

C.建設工程中應由本人實施的民事法律行為，不得代理

D.建設工程中被代理人的利益，代理人可直接轉托他人代理

答案解析：解析：考查建設工程代理行為的設立。一般的代理行為可以由自然人、

法人擔任代理人，對其資格并無法定的嚴格要求。即使是訴訟代理人，也不要求必

須由具有律師資格的人擔任。2012年8月經修改后頒布的《民事訴訟法：第58條

規定：“下列人員可以被委托為訴訟代理人：（1）律師、基層法律服務工作者；

（2）當事人的近親屬或者工作人員；（3）當事人所在社區、單位以及有關社會團

體推薦的公民。A選項錯。建設工程中的代理主要是委托代理，B選項錯。《民法

通則》規定，依照法律規定、當事人約定或者民事法律行為的性質，應當由本人親

自實施的民事法律行為，不得代理，C選項正確。代理人轉托他人代理應當事先取

得被代理人的同意，D選項錯。故本題正確答案為C選項。

3.甲施工企業與乙簽訂了機動車買賣合同，該車輛所有權自（）時發生移轉。［單選題］

*

A.交付（正確答案）

B.合同成立

C.合同生效

D.車輛完成登記

答案解析：解析：本題考查的是動產物權的設立和轉讓。動產物權的設立和轉讓，

自交付時發生效力，但法律另有規定的除外。

4.甲公司是某混凝土預制構件的專利權人，乙公司未經授權制造和銷售該專利產

品。甲發現后，對乙提起侵權之訴。經查，乙共銷售侵權產品1000件，因乙的侵

權行為，甲少銷售8（）（）件。甲銷售專利產品每件獲利20（）（）元，乙銷售侵權產品每

件獲利1000元，乙應賠償甲（）。［單選題］*

A.60萬元

80萬元

120萬元

160萬元誨答案）

答案解析：解析：本題考查的是建設工程知識產權侵權的法律責任。

賠償損失的數額有4種確定方法：①侵權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到

的實際損失確定；②實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確

定；③權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該知識產權許可使

用費的倍數合理確定；④權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難

以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確

定給予一定數額的賠償。因實際損失可以確定，按照實際損失計算：

80()x2000=160萬元。

5.關于商標專用權的說法，正確的是()o［單選題］*

A.商標專用權是一種有形財產權

B.轉讓注冊商標的,由轉讓人向商標局提出申請

C.注冊商標的有效期為15年

D.商標專用權的有效期自核準之日起計算

答案解析：解析：本題考查的是商標專用權。

商標專用權是指商標所有人對注冊商標所享有的具體權利。選項A錯誤。

轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當共同向商標局提出申請。選項B錯誤。

注冊商標的有效期為10年，自核準注冊之日起計算。選項C錯誤，選項D正確

6.某建設單位與某施工企業簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月5日。同

年2月1()日，該建設單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工企業

為保證工期，于同年4月2()日將建筑材料運至工地。后因設備原因，工程實際開

工日為同年5月10日，該建筑工程一切險保險責任的生效日期為()。［單選題］

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日正輔答案)

C.2014年5月5日

D.2014年5月10日

答案解析：解析：本題考查的是建筑工程一切險。建筑工程一切險的保險責任自保

險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人

對部分或全部工程簽發完工驗收證書或檢驗合格，或工程所有人實際占用或使用或

接收該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。但在任何情況下，保險期限的

起始或終止不得超出保險單明細表中列明的保險生效日或終止日。

7.下列管轄不是《民事訴訟法》規定的民事案件管轄的是（）。［單選題］*

A.仲裁管轄（正確答案）

B.級別管轄

C.地域管轄

D.移送管轄

答案解析：解析：本題考查的是民事訴訟的法院管轄。

《民事訴訟法》規定的民事案件的管轄，包括級別管轄，地域管轄，移送管轄，指

定管轄和管轄權轉移。人民法院受理案件后，被告有權針對人民法院對案件是否有

管轄權提出管轄權異議，這是當事人的一項訴訟權利。

8.根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標違法行為記錄公告的說

法，正確的是（）。［單選題］*

A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的限制期限長于6

個月，公告期限為6個月

B.原行政處理決定依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或

撤銷，并在公告平臺上予以聲明更答案）

C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可

以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在作出答復前停止對違法行為記錄的公

告

D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應當停止對違法行為記

錄的公告

答案解析：解析：本題考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。

依法限制招標投標當事人資質（資格）等方面的行政處理決定，所認定的限制期限

長于6個月的，公告期限從其決定，A選項錯。原行政處理決定被依法變更或撤

銷的，公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明，

B選項正確。公告部門在作出答復前不停止對違法行為記錄的公告，C選項錯。行

政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為記錄的

公告，但行政處理決定被依法停止執行的除外，D選項錯。故本題正確答案為B

選項。

9.某政府工程建設項目發、承包雙方圍繞工程結算款經多次協商也未能達成一致意

見，承包人訴諸法院，上述糾紛屬于（）。［單選題］*

A.行政糾紛

B.民事糾紛（正確答案）

C.刑事糾紛

D.程序糾紛

答案解析：解析：民事糾紛是平等主體間的有關人身權、財產權的糾紛。發包人和

承包人的合同糾紛屬于兩個平等主體之間的糾紛。

10.根據《民事訴訟法》及司法解釋，因建設工程施工合同糾紛提起訴訟的管轄

法院為（）。［單選題］*

A.工程所在地法院樂答案）

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同簽訂地法院

答案解析：解析：《民事訴訟法解釋》規定，建設工程施工合同糾紛按照不動產糾

紛確定管轄。不動產糾紛由不動產所在地人民法院管轄，還包括如房屋買賣糾紛、

土地使用權轉讓糾紛等。

11.某施工企業的項目經理李某在工程施工過程中訂立材料采購合同，承擔該合同

付款責任的是（）。［單選題］*

A.李某

B.工企業（正確答案）

C.李某所屬施工企業項目經理部

D.施工企業法定代表人

答案解析：解析:項目經理是施工企業的委托代理人，項目經理以施工企業名義簽

訂的采購合同，承擔付款義務的應是施工企業。

12.下列法人中，屬于特別法人的是（）0［單選題］*

A.基金會法人

B.事業單位法人

C.社會團體法人

D.機關法人用答案）

答案解析：解析:ABC都是非營利法人。

13.根據《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》，關于建設工程施工企業安全

費用的說法，正確的是0o［單選題］*

A.各建設工程類別安全費用提取標準無差別

B.施工企業以建筑安裝工程造價為計提依據唬答案）

C.施工企業提取的的安全費用不列入工程造價

D.施工企業不得提高安全費用的提取標準

答案解析：解析:各建設工程類別安全費用提取標準有差別；施工企業提取的的安

全費用列入工程造價；施工企業根據安全生產實際需要，可適當提高安全費用提取

標準。

14.根據《標準化法》，關于企業標準的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.企業標準的制定應當經過行業主管部門批準『案?

B.企業標準可以高于國家標準

C.企業標準應當高于行業標準

D.企業標準應當與團體標準相符

答案解析：解析:企業生產的產品沒有國家標準和行業標準的，應當制定企業標

準，作為組織生產的依據。已有國家標準或者行業標準的，國家鼓勵企業制定嚴于

國家標準或者行業標準的企業標準，在企業內部適用。

15.關于勞務派遣的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.甲可以被勞務派遣公司派到某施工企業擔任安全員

B.乙可以被勞務派遣公司派到某公司做臨時性工作1年以上

C.丙在無工作期間，其所屬勞務派遣公司不再向其支付工資

D.勞務派遣協議中應當載明社會保險費的數額

答案解析：解析:A錯誤，勞務派遣用工是補充形式，只能在臨時性、輔助性或者

替代性的工作崗位上實施。

B錯誤，2014年1月人力資源社會保障部發布的《勞務派遣暫行規定》進一步規

定，臨時性工作崗位是指存續時間不超過6個月的崗位。

C錯誤，勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，按

月支付勞動報酬；被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民

政府規定的最低工資標準，向其按月支付報酬。

D正確，《勞務派遣暫行規定》進一步規定，勞務派遣協議應當載明下列內容：（1）

派遣的工作崗位名稱和崗位性質；（2）工作地點；（3）派遣人員數量和派遣期限；（4）

按照同工同酬原則確定的勞動報酬數額和支付方式；（5）社會保險費的數額和支付

方式；（6）工作時間和休息休假事項；（7）被派遣勞動者工傷、生育或者患病期間的

相關待遇；（8）勞動安全衛生以及培訓事項；（9）經濟補償等費用；（10）勞務派遣協議

期限；（11）勞務派遣服務費的支付方式和標準；（2）違反勞務派遣協議的責任；（13）

法律、法規、規章規定應當納入勞務派遣協議的其他事項。

16.關于招標文件的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.招標文件的要求不得高于法律規定

B.潛在投標人對招標文件有異議的，招標人做出答復前，招標投標活動繼續進行

C.招標文件中載明的投標有效期從提交投標資格預審文件之日起算

D.招標人修改已發出的招標文件，應當以書面形式通知所有招標文件收受人

答案）

答案解析：解析:招標文件的要求可以高于法律規定；潛在投標人對招標文件有異

議的，招標人做出答復前，暫停招標投標活動進行；招標文件中載明的投標有效期

從提交投標文件的截止之日起算。

17.根據《建筑業企業資質管理規定》，由省級人民政府住房城鄉建設主管部門頒

發的施工企業資質證書的變更結果，應當報國務院住房城鄉建設主管部門備案。變

更結果備案的時限標準為資質證書變更后（）內。［單選題］*

A.15日（正確答案）

B.5日

C.10日

D.20日

答案解析：解析:資質證書的變更由企業工商注冊所在地的省、自治區、直轄市人

民政府住房城鄉建設主管部門或者設區的市人民政府住房城鄉建設主管部門依法另

行規定。變更結果應當在資質證書變更后15日內，報國務院住房城鄉建設主管部

門備案。

18.根據《標準化法》，關于團體標準的說法，正確的是（）o［單選題］*

A.僅供本團體成員約定采用

B.由社會團體協調相關市場主體共同制定（正確答案）

C.技術要求不得高于強制性國家標準

D.應當免費向社會公開標準文本

答案解析：解析:在標準制定主體上，鼓勵具備相應能力的學會、協會、商會、聯

合會等社會組織和產業技術聯盟協調相關市場主體共同制定滿足市場和創新需要的

標準，供市場自愿選用。

19.某施工企業的下列工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限合同的是（）。［單選

題］*

A.張某在該企業連續工作滿8年

B.王某到該企業工作2年，并被董事會任命為總經理

C.趙某在該企業累計工作了12年,但中間曾離開過企業

D.李某與該企業已經連續訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作

（正確答案）

答案解析：解析：有下列情形之一，勞動者提出或者同意續訂、訂立勞動合同的，

除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外，應當訂立無固定期限勞動合同：（1）勞動

者在該用人單位連續工作滿1（）年的；（2）用人單位初次實行勞動合同制度或者國有

企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退

休年齡不足1（）年的；（3）連續訂立2次固定期限勞動合同，且勞動者沒有《勞動

合同法》第39條和第40條第1項、第2項規定的情形，續訂勞動合同的。需要注

意的是，用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，則視為用

人單位與勞動者己訂立無固定期限勞動合同。

20.關于建設工程合同承包人工程價款優先受償權的說法，正確的是（）［單選題］

*

A.承包人的優先受償權優于抵押權

B.承包人的優先受償權可以對抗已經交付購買商品房大部分款項的消費者

C.優先受償權的范圍包括承包人因發包人違約所造成的損失

D.承包人行使優先受償權的期限為1年

答案解析：解析：《最高人民法院關于建設工程價款優先受償權問題的批復》》中

規定：（1）人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中，應當依照《合同

法》第286條的規定，認定建筑工程的承包人的優先受償權優于抵押權和其他債

權。（2）消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享

有的工程價款優先受償權不得對抗買受人。（3）建筑工程價款包括承包人為建設

工程應當支付的工作人員報酬、材料款等實際支出的費用，不包括承包人因發包

人違約所造成的損失。（4）建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設

工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。BCD選項錯，本題正確

答案為A選項。

21.李某研發了一種混凝土添加劑，向國家專利局提出實用新型專利申請，2010年

5月12日國家專利局收到李某的專利申請文件，經過審查，2013年8月16日國家

專利局授予李某專利權。該專利權屆滿的期限是（）o［單選題］*

A.2020年5月12日（正確答案）

B.2023年8月16日

C.2030年5月12日

D.2033年8月16日

答案解析：解析:實用新型專利權期限為10年，自申請日起計算。

22.根據《歷史文化名城名鎮名村保護條例》，在歷史文化街區、名鎮、名村核心

保護范圍內，允許建設的工程是0o［單選題］*

A.新建住宅

B.新建廠房

C.新建必要公共服務設施

D.新建辦公樓

答案解析：解析:在歷史文化街區、名鎮、名村核心保護范圍內，不得進行新建、

擴建活動。但是，新建、擴建必要的基礎設施和公共服務設施除外。故C選項正

確。

23.根據《建筑法》，以欺騙手段取得資質證書的需承擔的法律責任是()。［單選

題］*

A.資質許可由原資質許可機關予以撤回

B.吊銷資質證書，并處罰款確答案)

C.給予警告，或處罰款

D.申請企業5年內不得再次申請建筑業企業資質

答案解析：解析:本題考查的是施工企業資質違法行為應承擔的法律責任。《建筑

法》規定，以欺騙手段取得資質證書的，吊銷資質證書處以處罰;構成犯罪的，依

法追究刑事責任。

24.甲公司和乙施工企業訂立一份合同，其條款核心要點為：甲公司按照乙施工企

業指定的型號和技術要求購進一套機械設備提供給乙施工企業使用，乙施工企業按

期交納租金，租賃期滿設備歸乙施工企業所有。根據《合同法》，此協議為

()o［單選題］*

A.財產租賃合同

B.融資租賃合同

C.買賣合同

D.租買合同

答案解析：解析：《合同法》規定，融資租賃合同是出租人根據承租人對出賣人、

租賃物的選擇，向出賣人購買租賃物，提供給承租人使用，承租人支付租金的合

同。

25.關于施工企業返修義務的說法，正確的是()o［單選題1*

A.施工企業僅對施工中出現質量問題的建設工程負責返修

B.非施工企業原因造成的質量問題，相應的損失和返修費用由責任方承擔

案）

C.施工企業僅對竣工驗收不合格的工程負責返修

D.對于非施工企業原因造成的質量問題，施工企業不承擔返修的義務

答案解析：解析:保修范圍保修期限內，施工單位都應當承擔維修義務，非施工單

位原因造成的質量問題，施工單位也應當負責返修，相應費用由責任方承擔。

26.根據《企業所得稅法》，下列納稅人中，屬于企業所得稅納稅人的是（）。

［單選題］*

A.私營企業（正確答案）

B.個體工商戶

C.個人獨資企業

D.合伙企業

答案解析：解析:個體工商戶、個人獨資企業、合伙企業不征企業所得稅。

27.同一債權既有保證又有物的擔保的，當債務人不履行債務時，如果當事人之間

沒有約定擔保責任的承擔方式，關于債權人債權實現的說法，正確的是（）。1單

選題］*

A.第三人提供物的擔保的，債權人應當先就該物的擔保實現債權

B.債務人自己提供物的擔保的，債權人可以就物的擔保實現債權，也可以要求承

擔保證責任

C.債權人放棄物的擔保的，保證人在債權人放棄權利的范圍內免除保證責任

答案）

D.提供物的擔保的，第三人承擔擔保責任后，有權向保證人或債務人追償

答案解析：解析：《最高人民法院適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的解釋》

第三十八條同一債權既有保證又有第三人提供物的擔保的，債權人可以請求保證

人或者物的擔保人承擔擔保責任。當事人對保證擔保的范圍或者物的擔保的范圍沒

有約定或者約定不明的，承擔了擔保責任的擔保人，可以向債務人追償，也可以要

求其他擔保人清償其應當分擔的份額。A錯誤。

28.甲將其房屋賣給乙，并就房屋買賣訂立合同，但未進行房屋產權變更登記，房

屋也未實際交付。關于該買賣合同效力和房屋所有權的說法，正確的是（）。1單

選題］*

A.買賣合同無效，房屋所有權不發生變動

B.買賣合同有效，房屋所有權不發生變動

C.買賣合同有效，房屋所有權歸乙所有，不能對抗善意第三人

D.買賣合同效力待定，房屋所有權不發生變動

答案解析：解析:不動產物權的變更，依法登記發生效力，當事人之間訂立有關設

立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，

自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力。

29.下列合同中，屬于實踐合同的是（）。［單選題］*

A.保管合同（正確答案）

B.運輸合同

C.租賃合同

D.建設工程合同

答案解析：解析:根據合同的成立是否需要交付標的物，可以將合同分為諾成合同

和實踐合同。

諾成合同（又稱不要物合同），是指當事人雙方意思表示一致就可以成立的合同。

大多數的合同都屬于諾成合同，如建設工程合同、買賣合同、租賃合同等。實踐合

同（又稱要物合同），是指除當事人雙方意思表示一致以外，尚須交付標的物才能

成立的合同，如保管合同。

30.下列法律文書中不具有強制執行效力的是（）o［單選題1*

A.由仲裁機構作出的仲裁調解書

B.經法院司法確認的人民調解委員會作出的調解協議書

C.由國家行政機關作出的調解書

D.由人民法院對民事糾紛案件作出的調解書

答案解析：解析:仲裁調解、司法調解和經過司法確認的人民調解做的調解書都具

有強制執行力。

31.某工程夜間施工產生的噪聲嚴重影響相鄰小區居民的休息，小區居民與該工程

施工企業談判，要求其停止夜間施工，并給予賠償。該施工企業與小區居民之間債

發生的根據是（）［單選題］*

A.不當得利

B.無因管理

C.侵權人為

D.合同

答案解析：解析:施工現場的施工噪聲擾民，產生的是侵權之債。

32.按照《建筑業企業資質管理規定》，企業未按照規定要求提供企業信用檔案信

息的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他有關部門給予警

告，責令限期改正，?逾期未改正的，可以（）。［單選題］*

A.降低資質等級

B.撤回資質證書

C.處以相應罰款

D.吊銷資質證書

答案解析：解析：《建筑業企業資質管理規定》中規定，企業未按照本規定要求提

供企業信用檔案信息的，由縣級以上地方人民政府住房城鄉建設主管部門或者其他

有關部門給予警告，責令限期改正；逾期未改正的，可處以1000元以上I萬元以

下的罰款。

33.在建設工程知識產權侵權的民事責任中，確定賠償損失數額，首選的方法是

0o［單選題］*

A.參照該知識產權許可使用費的數額合理確定

B.由人民法院確定給予一定數額的賠償

C.按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定:正確谷親）

D.按照侵權人因侵權所獲得的利益確定

答案解析：解析：知識產權侵權的民事責任中賠償損失的確定。賠償損失的數額有

4種確定方法：（1）按被侵權所受到的實際損失確定；（2）實際損失難以確定的，可

以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；（3）前兩者都難以確定的，參照該知識產

權許可使用費的倍數合理確定；（4）前三者都難以確定的，人民法院可以根據專利

權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一定數額的賠償。賠償數額還

應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

34.關于電子招標投標的說法，正確的是（）o［單選題］*

A.投標人在投標截止時間前不得補充、修改或者撤回投標文件

B.投標人在投標截止時間前未完成投標文件傳輸的，視為撤銷投標文件

C.投標人在投標截止時間后送達的投標文件，電子招標投標交易平臺不得拒收

D.投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交

答案解析：解析：投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交，并可以

補充、修改或者撤回投標文件，A選項錯，D選項正確。投標截止時間前未完成投

標文件傳輸的，視為撤回投標文件，B選項錯。投標截止時間后送達的投標文件，

電子招標投標交易平臺應當拒收，C選項錯。本題正確答案為D選項。

35.關于施工企業進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業的說法，正確的是

（）o［單選題］*

A.施工企業應當與建設單位共同制定應急預案

B.施工企業應當在開工的3日前通知管道所屬單位

C.施工企業通知管道所屬單位時應采用書面形式確答案）

D.建設單位應當指派專門人員到現場進行管道安全保護指導

答案解析：解析：《危險化學品安全管理條例》還規定，進行可能危及危險化學品

管道安全的施工作業，施工單位應當在開工的7日前書面通知管道所屬單位，并與

管道所屬單位共同制定應急預案，采取相應的安全防護措施。管道所屬單位應當指

派專門人員到現場進行管道安全保護指導。

36.企業收入總額中，不征收企業所得稅的收入是（）o［單選題］*

A.利息收入

B.財政撥款

C.接收捐款收入

D.租金收入

答案解析：解析:企業所得稅的不征稅收入：（1）財政撥款；（2）依法收取并納

入財政管理的行政事業性收費、政府性基金；（3）國務院規定的其他不征稅收

入。

37.某施工合同約定，工程通過竣工驗收后2個月內，結清所有工程款。2017年9

月1日工程通過竣工驗收，但直到2017年9月20日施工企業將工程移交建設單

位，之后建設單位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企業將建設單位

起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日為（）。［單選題］*

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C2018年5月2日

D.2017年11月2日E確答案）

答案解析：解析:利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者

約定不明的，下列時間視為應付款時間：①建設工程已實際交付的，為交付之日；

②建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；③建設工程未交付，工程價款

也未結算的，為當事人起訴之日。

38.下列建筑施工企業安全生產許可證違法行為中，應當承擔“吊銷安全生產許可

證”法律責任的違法行為是（）。［單選題］*

A.取得安全生產許可證后，發生較大安全事故的

B.轉讓安全生產許可證的（正確答案）

C.未取得安全生產許可證擅自進行生產的

D.安全生產許可證有效期滿未辦理延期手續，繼續從事建筑施工活動的

答案解析：解析：《安全生產許可證條例》規定，轉讓安全生產許可證的，沒收違

法所得，處10萬元以上5()萬元以下的罰款，并吊銷其安全生產許可證；構成犯罪

的，依法追究刑事責任；接受轉讓的，依照未取得安全生產許可證擅自進行生產的

規定處罰。

39.關于民事訴訟管轄權異議的說法，正確的是()o［單選題］*

A.當事人未提出管轄異議，并應訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權，但違反

級別管轄和專屬管轄規定的除外

B.人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，可以在訴訟進行的任何階段

提出

C.人民法院審查后，認為異議成立的，判決將案件移送有管轄權的人民法院

D.對人民法院就級別管轄異議作出的裁定，當事人不得上訴

答案解析：解析:當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。異議成

立的，裁定將案件移交有管轄權的人民法院。對人民法院就級別管轄異議作出的裁

定，當事人不服可以上訴。

40.根據《勞務派遣暫行規定》，被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害，

關于申請工傷認定的說法，正確的是()or單選題］*

A.用工單位申請，勞務派遣單位協助

B.被派遣勞動者申請，勞務派遣單位協助

C.勞務派遣單位申請，用工單位協助

D.被派遣勞動者申請，勞動行政部門協助

答案解析：解析:被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，勞務派遣單位

應當依法申請工傷認定，用工單位應當協助工傷認定的調查核實。

41.關于招標人終止招標要求的說法，正確的是()。［單選題］*

A.以口頭形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的潛在投標人

B.已經發售的資格預審文件、招標文件,招標人無須退還所收取的資格預審文件、

招標文件的費用

C.已經收取投標保證金的，應當及時退還投標保證金，但不必退還銀行同期存款利息

D.應當及時發布公告

答案解析：解析：《招標投標法實施條例》規定，招標人終止招標的，應當及時發

布公告，或者以書面形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的潛

在投標人。已經發售資格預審文件、招標文件或者已經收取投標保證金的，招標人

應當及時退還所收取的資格預審文件、招標文件的費用，以及所收取的投標保證金

及銀行同期存款利息。選項D正確。

42.下列法律責任中，屬于民事責任承擔方式的是（）［單選題］*

A.警告

B.吊銷許可證

C.責令停產停業

D.停止侵害（正確答案）

答案解析：解析:民事責任的承擔方式：停止侵害；排除妨礙；消除危險；返還財

產；恢復原狀；修理、重作、更換；繼續履行；賠償損失；支付違約金；消除影

響、恢復名譽；賠禮道歉。

43.關于竣工工程質量問題處理的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.因發包人提供的設計有缺陷，造成建設工程質量缺陷的，發包人不承擔責任

B.因承包人的過錯造成的質量問題，發包人可以要求承包人修理、返工，但不能

減少支付工程價款

C.工程竣工時發現質量問題，無論是建設單位責任還是施工企業責任，施工企業

都有義務進行修復或返修

D.未經竣工驗收，發包人擅自使用建設工程的，工程質量責任全部由發包人承擔

答案解析：解析:A.《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律

問題的解釋》第?12條規定，發包人具有下列情形之一，造成建設工程質量缺

陷，應當承擔過錯責任：（D提供的設計有缺陷；（2）提供或者指定購買的建筑材

料、建筑構配件、設備不符合強制性標準；（3）直接指定分包人分包專業工程。

B.因承包人的過錯造成建設工程質量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改

建，發包人請求減少支付工程價款的，應予支持。

D.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由

主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎

工程和主體結構質量承擔民事責任。

44.關于轉代理的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.法定代理人死亡后可以轉代理

B.復代理人和代理人均為被代理人選定

C.轉代理不成立的，代理人對自己所轉托的人負民事責任

D.為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

答案解析：解析：《民法通則》規定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人

代理的，應當事先取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應當在事

后及時告訴被代理人，如果被代理人不同意，由代理人對自己所轉托的人的行為負

民事責任，但在緊急情況下，為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的除外。

45.根據《招標投標法實施條例》，關于聯合體投標的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體可以在資格預審后組成

B.資格預審后聯合體增減、更換成員的,應當書面通知招標人

C.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體

投標（正確答案）

D.聯合體各方在同招標項目中可以以自己名義單獨投標

答案解析：解析：本題考查聯合體投標的規定。

招標人接受聯合體投標并進行資格預審的，聯合體應當在提交資格預審申請文件前

組成。選項A錯誤。

資格預審后聯合體增誠、更換成員的，其投標無效。選項B錯誤。招標人應當在

資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯合體投標。選項C正

確。聯合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標

的，相關投標均無效。選項D錯誤。

46.根據《環境噪聲污染防治法》，關于建設項目環境噪聲污染防治的說法，正確

的是0o［單選題］*

A.建設項目可能產生環境噪聲污染的，施工企業必須提出環境影響報告書

B.環境影響報告書中應當有施工企業的意見

C.環境影響報告書應當報環境保護行政主管部門批準

D.環境影響報告書，應當征得該建設項目所在地單位和居民的同意

答案解析：解析：建設項目可能產生環境噪聲污染的，建設單位必須提出環境影響

報告書；環境影響報告書中應當有建設項目所在地單位和居民的意見。

47.根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列施工企業的行為

中，屬于工程安全不良行為認定標準的是（）。［單選題］*

A.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的

B.在施工中偷工減料的

C.使用未經驗收的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的

確答案）

D.拖延履行保修義務的

答案解析：解析：ABD是質量不良。

48.關于工程建設標準的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.國家標準和行業標準均是強制性標準

B.工程建設國家標準由國務院工程建設主管部門審查批準

C.公布國家標準后，原有的行業標準繼續實施

D.國家標準的復審一般是在頒布后5年進行一次

答案解析：解析:A錯誤，國家標準和行業標準均分為強制性標準和推薦性標準兩

種。B正確，工程建設國家標準由國務院工程建設行政主管部門審查批準，由國

務院標準化行政主管部門統一編號，由國務院標準化行政主管部門和國務院工程建

設行政主管部門聯合發布。C錯誤，《標準化法》規定，對沒有國家標準而又需要

在全國某個行業范圍內統一的技術要求，可以制定行業標準。在公布國家標準之

后，該項行業標準即行廢止。

D錯誤，國家標準的復審一般在實施后5年進行1次。

49.關于建設工程代理的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.招標活動應當委托代理

B.代理人不可以自行辭去委托

C.被代理人可以單方取消委托

D.法定代表人與法人之間是法定代理關系

答案解析：解析:招標的組織形式包括自行招標和委托招標，招標人具備自行招標

能力的也可以自行招標。A錯誤。在委托代理中，代理人可以辭去委托，被代理人

也能取消委托，因此B錯誤C正確。法定代表人是經法人的授權，行使職權行

為，其法律后果由法人承擔。D錯誤。

50.甲建設單位與乙設計院簽訂了設計合同，合同約定，設計費為200萬元，定金

為設計費的15%,甲已支付定金。如果乙在規定期限內不履行合同，應該返還給

甲（）萬元。［單選題］*

A.30

B.40

C.60（正確答案）

D.70

答案解析：解析:定金不得超過主合同的20%,收受定金一方不履行的，應雙倍返

還。

51.根據《城鎮污水排入排水管網許可管理辦法》，關于城鎮污水排入排水管網許

可的說法，正確的是（）o［單選題】*

A.城鎮排污許可根據排放的污染物濃度收費

B.因施工作業需要排水的，排水許可證有效期不得超過施工期限口答案）

C.排水戶可根據需要向城鎮排水設施加壓排放污水

D.施工作業時，施工單位向當申請領取排水許可證

答案解析：解析:城鎮排水主管部門實施排水許可不得收費，A錯誤；排水戶應當

按照排水許可證確定的排水類別、總量、時限、排放口位置和數量、排放的污染物

項目和濃度等要求排放污水，不得擅自向城鎮排水設施加壓排放污水，C錯誤；建

設單位申請領取施工許可證，D錯誤。

52.關于安裝工程一切險保險期限的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.安裝期保險期限的起始或終止可以超出保險單明細表中列明的保險生效日或終止

日

B.安裝工程一切險對舊機械設備不負考核期的保險責任，但需承擔其維修期的保險

責任

C.安裝工程一切險的保險期內一般應包括一個試車考核期，試車考核期的長短可以

超出安裝工程保險單明細表中列明的試車和考核期限

D.安裝工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備

運抵工地之時起始：角答案）

答案解析：解析:安裝工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工

程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收

證書或驗收合格，或工程所有人實際占有或使用接收該部分或全部工程之時終止，

以先發生者為準。但在任何情況下，安裝期保險期限的起始或終止不得超出保險單

明細表中列明的保險生效日或終止日。安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一

個試車考核期。試車考核期的長短一般根據安裝工程合同中的約定進行確定，但不

得超出安裝工程保險單明細表中列明的試車和考核期限。安裝工程一切險對考核期

的保險責任一般不超過3個月，若超過3個月，應另行加收保險費。安裝工程一切

險對于舊機器設備不負考核期的保險責任，也不承擔其維修期的保險責任。

53.在買賣合同中，標的物在訂立合同之前已為買受人占有，合同生效即視為完成

交付的方式，稱為（）。［單選題］*

A.擬制交付

B.占有改定

C.現實交付

D.簡易交付（正確答案）

答案解析：解析：簡易交付：標的物在訂立合同之前已為買受人占有，合同生效即

視為完成交付。

54.分包工程總承包發生質量問題時，關于總分包質量責任的說法，正確的是

（）o［單選題］*

A.建設單位必須先向總承包單位請求賠償，不足部分再向分包單位請求賠償

B.建設單位應當在分包合同價款限額內向分包單位求償

C.其他受害人可以向分包單位請求賠償，也可以向總承包單位請求賠償

D.其他受害人必須先向分包單位請求賠償,不足部分再向總承包單位請求賠償

答案解析：解析:總分包連帶質量責任。總承包單位與分包單位對分包工程的質量

承擔連帶責任，即分包工程發生質量問題時，建設單位或其他受害人既可以向分包

單位請求賠償，也可以向總包單位請求賠償。

55.關于法人的說法，正確的是()o［單選題］*

A.法人分為企業法人和行政法人

B.企業法人合并、分立的，應當向登記機關辦理登記并公告

C.有獨立經費的機關法人從批準之日取得法人資格

D.具有法人條件的事業單位經核準登記取得法人資格

答案解析：解析:A錯誤，法人可以分為企業法人和非企業法人兩大類。非企業法

人包括行政法人、事業法人、社團法人。B正確，企業法人分立、合并或者有其他

重要事項變更，應當向登記機關辦理登記并公告。C、D錯誤，有獨立經費的機關

從成立之日起，具有法人資格。具有法人條件的事業單位、社會團體，依法不需要

辦理法人登記的，從成立之日起，具有法人資格；依法需要辦理法人登記的，經核

準登記，取得法人資格。

56.根據《生產安全事故應急預案管理辦法》，關于應急預案評審的說法，正確的是

()o［單選題］*

建設單位應當對施工企業編制的應急預案進行評審

評審人員由經濟、技術方面的專家組成

施工企業專職安全管理人員可作為評審人員

評審活動應當形成書面評審紀要

答案解析：解析：《生產安全事故應急預案管理辦法》規定，建筑施工企業……應

當對本單位編制的應急預案進行評審，并形成書面評審紀要。選項A錯誤，選項

D正確。參加應急預案評審的人員應當包括有關安全生產及應急管理方面的專家。

選項B、C錯誤。

57.關于建筑節能的說法，正確的是()。［單選題］*

A.已經建成的項目，2年后方可投入生產、使用

B.在新建建筑和既有建筑節能改造中，必須使用節能建筑材料和節能設備

C.在具備太陽能利用條件的地區，地方人民政府可以要求單位必須安裝使用太陽

能熱水系統

D.不符合強制性節能標準的項目，建設單位不得開工建設

答案解析：解析：《節約能源法》規定，國家實行固定資產投資項目節能評估和審

查制度。不符合強制性節能標準的項目，依法負責項目審批或者核準的機關不得批

準或者核準建設；建設單位不得開工建設；已經建成的，不得投入生產、使用。A

錯誤，D正確。國家鼓勵在新建建筑和既有建筑節能改造中使用新型墻體材料等節

能建筑材料和節能設備，安裝和使用太陽能等可再生能源利用系統。B錯誤。在具

備太陽能利用條件的地區，有關地方人民政府及其部門應當采取有效措施，鼓勵和

扶持單位、個人安裝使用太陽能熱水系統、照明系統、供熱系統、采暖制冷系統等

太陽能利用系統。C錯誤。

58.根據《最高人民法院關于審理工傷保險行政案件若干問題的規定》，關于承擔

工傷保險責任單位的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.職工與兩個單位建立勞動關系，工傷事故發生時，該兩個單位共同為承擔工傷

保險責任的單位

B.勞務派遣單位派遣的職工在用工單位工作期間因工傷亡的，用工單位為承擔工

傷保險責任的單位

C.單位指派到其他單位工作的職工因工傷亡的，職工為之工作的單位為承擔工傷

保險責任的單位

D.個人掛靠其他單位對外經營，其聘用人員因工傷亡的，被掛靠單位為承擔工傷

保險責任的單位

答案解析：解析:職工與兩個單位建立勞動關系，工傷事故發生時，職工為之工作

的單位為承擔工傷保險責任的單位，A錯誤；勞務派遣單位派遣的職工在用工單位

工作期間因工傷亡的，派遣單位為承擔工傷保險責任的單位，B錯誤；單位指派到

其他單位工作的職工因工傷亡的，指派單位為承擔工傷保險責任的單位，C錯誤。

59.根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解

釋》，關于實際施工人主張工程價款的說法，正確的是0o［單選題］*

A.實際施工人只能起訴與其有合同關系的轉包人或違法分包人

B.發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任

C.實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院不得追加轉包人或違法分包人

為本案當事人

D.發包人和轉包人或違法分包人對實際施工人就工程價款的清償承擔連帶責任

答案解析：解析:當作為無資質的“實際施工人”的利益受到侵害時，其可以向合同

相對方（即轉包方或違法分包方）主張權利，甚至可以向建設工程項目的發包方主

張權利。2004年10月發布的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件

適用法律問題的解釋》第26條規定，“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起

訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院

可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發包人只在欠付工程價款的范圍內

對實際施工人承擔責任”。

60.在安裝工程一切險中，保險人應當賠償損失的有（）。［單選題］*

A.自然磨損

B.維修保養

C.意外事故

D.盤點時發現的短缺

答案解析：解析:保險人對于自然事件、意外事故承擔保險責任。

61.關于建設工程質量保修的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.不同類型的建設工程，其保修范圍相同

B.建設工程保修期內由于使用不當造成的損壞，施工企業不負責維修

C.建設工程保修期與缺陷責任期的起始日相同

D.建設工程質量保證金應在保修期滿后返還

答案解析：解析:A錯誤，不同類型的建設工程，其保修范圍是有所不同的

B錯誤，因使用單位使用不當造成的損壞問題，先由施工單位負責維修，其經濟責

任由使用單位自行負責。

D錯誤，缺陷責任期內，承包人認真履行合同約定的責任，到期后，承包人向發包

人申請返還保證金。

62.下列可視為投標人相互串通投標的是（）。［單選題］*

A.不同投標人的投標文件相互混裝

B.投標人之間約定中標人

C.投標人之間約定部分投標人放棄投標

D.投標人以弄虛作假方式騙取中標

答案解析：解析：有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：

⑴不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；

⑵不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；

⑶不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；

(4)不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；

⑸不同投標人的投標文件相互混裝；

⑹不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。

63.關于履約保證金的說法，正確的是()。［單選題］*

A.履約保證金不得低于中標合同金額的10%

B.中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的

損失超過履約保證金數額的，對超過部分不予賠償

C.招標文件要求中標人提交履約保證金的，中標人應當提交詢答案)

D.施工企業不得以銀行保函或擔保公司保函的形式，向建設單位提供履約擔保

答案解析：解析：《招標投標法實施條例》進一步規定，履約保證金不得超過中標

合同金額的10%。選項A錯誤。

中標人不履行與招標人訂立的合同的，履約保證金不予退還，給招標人造成的損失

超過履約保證金數額的，

還應當對超過部分予以賠償。選項B錯誤。招標文件要求中標人提交履約保證金

的，中標人應當提交。選項C正確。《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發

展的意見》還規定，引導承包企業以銀行保函或擔保公司保函的形式，向建設單位

提供履約擔保。選項D錯誤。

64.關于建設單位安全責任的說法，正確的是()。［單選題］*

A.建設單位不得調整合同工期

B.需要進行爆破作業的，建設單位應當委托施工企業辦理申請批準手續

C.建設單位應當在拆除工程施工前告知施工企業，將施工企業資質等級證明和拆

除施工組織方案報送有關部門備案

D.建設單位應當向施工企業提供毗鄰區的地下管線資料并保證資料的真實、準

確、完整

答案解析：解析:建設單位具有七項安全責任，應當向施工單位提供資料真實準確

完整。資料包括施工現場及毗鄰區域內供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣

播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的

有關資料。因此，D正確。

65.根據《綠色施工導則》，四節一環保的“四節”是指（）o［單選題］*

A.節工、節材、節機、節能

B.節能、節地、節水、節材誦答案）

C.節水、節電、節氣、節機

D.節氣、節材、節工、節水

答案解析：解析：本題考查施工合理使用與節約能源的規定。

四節一環保（節能、節地、節水、節材和環境保護）。

66.根據《建筑工程施工合同（示范文本）》，關于隱蔽工程檢查程序的說法，正

確的是（）。［單選題］*

A.隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人按監理人指示完成修復后即可覆

蓋，無需重新檢查

B.隱蔽工程必須經監理人檢查且質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包

人方可覆蓋（正確答案）

C.監理人不能按時進行檢查的，應在檢查前48小時向承包人提交書面延期要求

D.監理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

答案解析：解析：隱蔽工程經監理人檢查質量不合格的，承包人應在監理人指示的

時間內完成修復，并由監理人重新檢查，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承

包人承擔，A選項錯。經監理人檢查確認質量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字

后，承包人才能進行覆蓋，B選項正確。除專用合同條款另有約定外，監理人不能

按時進行檢查的，應在檢查前24小時向承包人提交書面延期要求，但延期不能超

過48小時，由此導致工期延誤的，工期應予以順延。C選項錯。監理人未按時進

行檢查，也未提出延期要求的，視為隱蔽工程檢查合格，承包人可自行完成覆蓋工

作，并作相應記錄報送監理人，監理人應簽字確認。D選項錯。

67.關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是（）［單選題］*

A.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

B.用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式支付

C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

D.勞動者在婚喪假期間，用人單位可以不支付工資

答案解析：解析：本題考查的是勞動合同的履行和變更。選項A,貨幣工資，包括

各種工資、獎金、津貼、補貼等，A選項錯。選項B,工資應當以貨幣形式按月支

付勞動者本人，即不得以實物或有價證券等形式替代貨幣支付，B選項錯。選項

D,勞動者在法定休假日、婚喪假期間、探親假期間、產假期間和依法參加社會活

動期間以及非因勞動者原因停工期間，用人單位應當依法支付工資。C選項正確，

D選項錯。

68.根據《民事訴訟法》，當事人申請司法確認經人民調解委員會調解達成的調解

協議，由雙方當事人依法共同向0基層人民法院提出。［單選題］*

A.當事人所在地

B.調解協議履行地

C.調解協議簽訂地

D.調解組織所在地

答案解析：解析：考查民事訴訟的特別程序。申請司法確認調解協議，由雙方當事

人依照《人民調解法》等法律，自調解協議生效之日起3()日內，共同向調解組織

所在地基層人民法院提出。

69.關于建設工程合同一方違約后，另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的

是()。［單選題1*

A.接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大

B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償

C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔

D.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大

答案解析：解析：對于當事人一方違反合同的，另一方不能任憑損失的擴大，在接

到對方的通知后，應當及時采取措施防止損失擴大，即使沒有接到對方通知，也應

當采取適當措施；如果沒有及時采取措施致使損失擴大的，無權就擴大的損失部分

請求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。本題選項A

正確。

70.關于民事訴訟送達的說法，正確的是（）。［單選題］*

A.送達訴訟文書必須有送達回證

B.訴訟文書寄出的日期為送達日期

C.受送達人被監禁的，應當公告送達

D.直接送達訴訟文書有困難的，應當公告送達

答案解析：解析：考查民事訴訟的審判程序。受送達人在送達回證上的簽收日期為

送達日期，B選項錯；選項C,受送達人被監禁的，應當轉交送達；選項D,直接

送訴訟文書有困難的，可以委托其他人民法院代為送達，或者郵寄送達。

二、多項選擇題（共3（）題，每題1分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合

題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；）

71.關于工程建設缺陷責任期的說法，正確的有（）。*

A.缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月

B.缺陷責任期從承包人提交竣工驗收報告之日起計

C.缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計

D.發包人原因導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后6（）天后，工程自動

進入缺陷責任期

E.承包人原因導致竣工遲延的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計

案）

答案解析：解析:A正確，缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月，具體可由

發承包雙方在合同中約定。B錯誤，C正確，缺陷責任期從工程通過竣（交）工驗

收之日起計。D錯誤，由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣（交）工驗

收的，在承包人提交竣（交）工驗收報告90天后，工程自動進入缺陷責任期。E

正確，由于承包人原因導致工程無法按規定期限進行竣（交）工驗收的，缺陷責任

期從實際通過竣（交）工驗收之日起計。

72.關于商標專用權的說法，正確的有（）。*

A.商標專用權是指商標所有人對注冊商標所享有的具體權利

B.商標專用權的內容只包括財產權

C.商標專用權包括使用權和禁止權兩個方面

D.未經核準注冊的商標不受商標法保護

E.商標設計者的人身權由專利權法保護

答案解析：解析:A正確，商標專用權是指商標所有人對注冊商標所享有的具體權

利。

B正確，同其他知識產權不同，商標專用權的內容只包括財產權。

C正確，商標專用權包括使用權和禁止權兩個方面。

D正確，商標專用權的保護對象是經過國家商標管理機關核準注冊的商標，未經核

準注冊的商

標不受商標法保護。

E錯誤，商標設計者的人身權受著作權法保護。

73.根據《生產安全事故應急預案管理辦法》，生產經營單位應急預案應當及時修

訂并歸檔的情形有（）o*

A.應急指揮機構及其職責發生調整的

B.單位經營情況發生變化的

C.面臨的事故風險發生重大變化的，正確答案）

D.重要應急資源發生重大變化的搭車;?

E.在應急演練和事故應急救援中發現問題需要修訂的

答案解析：解析:有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂并歸檔：

（-）依據的法律、法規、規章、標準及上位預案中的有關規定發生重大變化的；

（-）應急指揮機構及其職責發生調整的；

（三）面臨的事故風險發生重大變化的；

（四）重要應急資源發生重大變化的；

（五）預案中的其他重要信息發生變化的；

（六）在應急演練和事故應急救援中發現問題需要修訂的；

（七）編制單位認為應當修訂的其他情況。

74.關于安全專項施工方案審核的說法，正確的有（）。*

A.專項方案應當由施工企業技術部門組織本企業施工技術、安全、質量等部門的

專項技術人員進行審核

B.專項方案經審核合格的，由施工企業安全部門負責人簽字

C.實行施工總承包的，專項方案應當由總承包企業技術負責人及相關專業承包單

位技術負責人簽字

D.不需專家論證的專項方案，經施工企業審核合格后報監理單位，由項目總監理

工程師審核簽字

E.超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當由施工企業組織召開

專家論證會

答案解析：解析:A正確，專項方案應當由施工單位技術部門組織本單位施工技

術、安全、質量等部門的專業技術人員進行審核。

B錯誤，經審核合格的，由施工單位技術負責人簽字。

C正確，實行施工總承包的，專項方案應當由總承包單位技術負責人及相關專業承

包單位技術負責人簽字。

D正確，不需專家論證的專項方案，經施工單位審核合格后報監理單位，由項目總

監理工程師審核簽字。

75.關于安全生產許可證有效期的說