檔案館遷建工程承攬合同（精選27篇）

檔案館遷建工程承攬合同篇1_______________(甲方)_______________(乙方)依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：1、250KVA變受電工程的設計2、設備購置3、安裝調試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按執行。2、工程預算款總計：_______________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計_______________元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據。四、施工及竣工驗收：1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。五、合同未盡事宜，雙方協商解決。六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)代表：_______________代表：______________________________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日檔案館遷建工程承攬合同篇2發包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：一、工程概況1、項目名稱：2、工程地點：4、合同總金額：人民幣(大寫)(小寫)二、結算、付款方式及限期1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方三日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。2。計人民幣(大寫)元整，元整。3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，三日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為一年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。三、甲方責任1、施工現場具開工條件。2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。四、乙方責任1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。4、負責產品運輸及負擔運輸費用。5、售后服務，一年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，一年滿后乙方收取成本費用。五、工期延誤對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：1、工程量變化2、工地現場停電造成停工3、人力不可抗拒因素造成停工4、非乙方因素的其他原因六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。七、合同變更、解除本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。八、解決處理合同爭議本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。九、合同的效力本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。十、其他約定事項甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日檔案館遷建工程承攬合同篇3甲方：乙方：經雙方協商，甲方將珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協議，以資雙方共同遵守。一、承攬范圍及方式1、承攬范圍：珍珠泉花園裝飾。2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。二、工期及進場時間本工作自20__年5月10日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節，甲方將給以一定的經濟處罰。三、結算方式1、按定額標準，以工日單價計算：分項合格：/元/工日分項優良：/元/工日2、按施工圖上建筑面積單價結算：一次通過驗收合格：72元/平方米按國家規定計算建筑面積，3、其他計算方式：4、定額外用工結算：根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工160元/工日;輔助工110元/工日。四、承攬工作范圍圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。五、付款方式1、自備一個月生活費，以后按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費1000元;2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預留保修費，竣工后一年付清。3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;4、其他付款方式：六、雙方責任(一)甲方1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯系;2、負責各工種之間的協調工作，并對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;3、對乙方做好安全生產教育;4、負責乙方施工人員食宿安排;5、按預算用量做好材料、設備的供應;6、根據本協議按時撥付月度生活費;7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;8、甲方派現場代表楊偉同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。(二)乙方1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(復印一份交甲方備案)，并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經甲方檢查后方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。5、負責雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的`一切經濟損失。7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。9、乙方委派方勝茹，梁建和同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。七、安全生產及保安規則：1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規范。3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衛生，維護施工區域的正常秩序。5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。6、對打架、斗毆的有關人員，除處于必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。八、材料及工具1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工后如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衛生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。九、其他1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。甲方：乙方：檔案館遷建工程承攬合同篇4甲方：______________________聯系電話：______________________乙方：______________________聯系電話：______________________甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____百____拾整)工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)2、付款方式乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。以上付款方式均為現金付款。3、甲方責任(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。4、乙方責任(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。(2)乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方_____的，甲方發生的費用全部由乙方負責。5、其他事項(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。6、違約責任雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效!甲方：(蓋章)_______負責人：_____________時間：_______________地點：_______________乙方：(蓋章)_______負責人：_____________時間：_______________地點：_______________系統設備工程承攬合同工程承攬合同(3)委托方：_____________(以下稱甲方)承接方：_____________(以下稱乙方)簽約地點：________________________施工地點：________________________簽約時間：________________________1、合同內容本合同項所指的項目是：___________________________(系統配件參考“附件一：物料清單”)2、合同金額2、1合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)2、2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。3、付款方式3、1付款合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。3、2設備進度款當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。3、3工程結算付款本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。3、4最終驗收付款經甲方代表驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。3、5其它事項________________________________________________4、合同雙方責任4、1甲方責任4、1、1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。4、1、2提供好施工現場的土建、水、電等條件。4、1、3安排好貨物在工地的倉儲設施。4、1、4協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。4、1、5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。4、2乙方責任4、2、1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。4、2、3確保所提供的設備材料與附件一質量相符。4、2、4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)5、安裝及調試5、1安裝及調試責任乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。5、2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。6、其它本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。甲方：________________乙方：___________________地址：________________地址：___________________電話：________________電話：___________________傳真：________________傳真：___________________簽約代表：____________簽約代表：_______________指定聯絡人員：________指定聯絡人員：___________檔案館遷建工程承攬合同篇5發包人：_______________(以下簡稱甲方)承包人：_______________(以下簡稱乙方)根據《_____》和《中華人民共和國建筑法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本著平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：一、工程慨況工程名稱：_______________工程地址：_______________二、合同價格木質門_______________元/樘，(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。三、承包范圍承包的內容：_______________四、工期期限1、開始工作日期：_______________年_______________月_______________日，結束工作日期：門必須于_______________年_______________月_______________日完成。2、乙方必須按甲方計劃完成;3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。五、質量要求1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。七、工程價款的支付和結算方式1、付款方式：每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。2、結算方式：(1)本工程預付款_______________元;(2)全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位后，甲方在確定工程結算后2個月內支付至工程結算的95%;(3)其余5%作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。八、工程驗收與結算1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。2.工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。3.甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收，并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。4.經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。5.驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔九、安全文明施工1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場后必須做好入場教育、_____教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規，嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。十、事故處理1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，并保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。十一、雙方權利義務甲方權利義務1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。2、在本合同簽訂后五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。(二)乙方權利義務1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。(1)乙方在門制作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。(2)乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次復測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。2、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。3、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委托他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。十二、工程變更1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。2、雙方確認：對于涉及工程價款的確認，雙方協商后進行解決。十三、成品保護工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。甲方_______________乙方______________________________年_______________月_______________日檔案館遷建工程承攬合同篇6甲方：乙方：依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按執行。2、工程預算款總計：102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據。四、施工及竣工驗收：1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。五、合同未盡事宜，雙方協商解決。六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)代表：代表：年月日：檔案館遷建工程承攬合同篇7甲方：___________法人代表：___________乙方：___________法人代表：___________甲乙雙方經友好協商，本著互利互惠的原則，依據《中華人民共和國民法典》以及相關國家法律、法規，就花池護欄工程制作安裝達成如下協議：一、工程范圍和工作內容1、工程名稱：__________2、工程范圍：工程護欄的制作安裝施工。3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。二、合同工期本工程項目工期為日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。三、工程價款及付款方式(一)工程價款以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整(二)結算方式工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。五、施工要求：護欄高度_______㎝;立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預埋件，水泥澆筑;其余部分為_______×_______方管，欄桿頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底，黑漆罩面。六、本協議一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。甲方：(簽章)___________乙方：(簽章)___________負責人：___________負責人：___________代理人：___________代理人：______________________年___________月___________日___________年___________月___________日檔案館遷建工程承攬合同篇8甲方：乙方：為將工程承攬到手，雙方達成如下協議條款，共同遵照執行。一、職責分工甲方負責工作。乙方負責工作。二、全部經營費用劃分甲方承擔部分：乙方承擔部分：三、經營費用來源：四、招攬成功（合同簽訂）乙方的`費用提成：根據公司制定的《工程承攬費用的計算標準（業務提成費）》選定。五、本協議未盡事宜，雙方執行公司業務部績效考核暫行辦法。六、補充內容及特別約定：七：本協議一式三份，甲方執二份，乙方執一份，自雙方簽字后生效，工程招攬費用考評兌現，互不負債后失效。甲方：乙方：年月日年月日檔案館遷建工程承攬合同篇9甲方：___________乙方：___________依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按執行。2、工程預算款總計：102496元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據。四、施工及竣工驗收：1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。五、合同未盡事宜，雙方協商解決。六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)代表：代表：____年_____月_____日____年_____月_____日檔案館遷建工程承攬合同篇10甲方：乙方：經雙方協商，甲方將珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協議，以資雙方共同遵守。一、承攬范圍及方式1、承攬范圍：。2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。二、工期及進場時間本工作自年月日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節，甲方將給以一定的經濟處罰。三、結算方式1、按定額標準，以工日單價計算：分項合格：/元/工日分項優良：/元/工日2、按施工圖上建筑面積單價結算：一次通過驗收合格：元/平方米按國家規定計算建筑面積，3、其他計算方式：/。4、定額外用工結算：根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工元/工日;輔助工元/工日。四、承攬工作范圍圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。五、付款方式1、自備一個月生活費，以后按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費1000元;2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預留保修費，竣工后一年付清。3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;4、其他付款方式：六、雙方責任(一)甲方1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯系;2、負責各工種之間的協調工作，并對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;3、對乙方做好安全生產教育;4、負責乙方施工人員食宿安排;5、按預算用量做好材料、設備的供應;6、根據本協議按時撥付月度生活費;7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;8、甲方派現場代表楊偉同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。(二)乙方1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(復印一份交甲方備案)，并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經甲方檢查后方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。5、負責雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的一切經濟損失。7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。9、乙方委派方勝茹，梁建和同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。七、安全生產及保安規則：1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規范。3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衛生，維護施工區域的正常秩序。5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。6、對打架、斗毆的有關人員，除處于必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。八、材料及工具1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工后如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衛生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。九、其他1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。甲方：乙方：年月日檔案館遷建工程承攬合同篇11________________有限公司(甲方)________________有限公司(乙方)依照《________》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試二、有關技術及服務要求：1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。三、工程款項及費用的結算：1、工程款結算按執行。2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)3、本工程款分2次結清，其中：(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。4、工程款的結算以審計決算為依據。四、施工及竣工驗收：1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。五、合同未盡事宜，雙方協商解決。六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________代表：________________代表：________________檔案館遷建工程承攬合同篇12建設單位：(以下簡稱甲方)施工單位：(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。第一條工程概況及承包范圍一、工程名稱：二、工程地點：三、工程范圍和內容：1、承包范圍：2、工程建筑面積：3、結構：----------------------------------4、層數、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍墻，地坪，第二條合同價款及調整一、工程合同價款采用固定合同，總造價為(大寫):人民幣:萬元，(大寫)二、雙方約定合同價款的其他調整因素：1、調整方式：(1)遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。(2)遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證后予以調整。2、調整原則：(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執行。(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。(4)增加的工程量務必確定增加價款。三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協議或工程聯系單)。第三條合同價款的支付與結算一、工程款支付：1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款(即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%)，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。二、結算：1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。第四條工程期限一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時;2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時;4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。第五條施工準備甲方：1、--年--月--日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。2、--年--月--日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。乙方：1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，并保證資料數據真實、準確。2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。第六條雙方的職責甲方的職責1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：(1)下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效;(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。(5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。乙方的職責1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。第七條施工與設計變更正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。第八條安全施工一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。第九條工程質量一、工程質量標準：合格。二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。第十條工程驗收1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。第十一條違約責任乙方的違約責任1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。第十二條解決合同糾紛方式合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。第十三條附則一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。第十四條附件1、屋面的顏色：2、墻面的顏色：3、外門顏色：4、內門顏色建設單位：承攬單位：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：經辦人：經辦人：電話：開戶銀行：賬號：電話：身份證號：檔案館遷建工程承攬合同篇13第一部分協議書發包人(全稱)：_______________有限公司承包人(全稱)：_______________有限責任公司依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：_______________工程地點：_______________工程內容：由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________資金來源：自籌資金二、工程承包范圍承包范圍：設計圖所列的施工范圍三、合同工期開工日期：_______________竣工日期：_______________合同工期總日歷天數_________________天四、質量標準工程質量標準：合格五、合同價款金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)￥：_____________________________元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同條款6、標準、規范及有關技術文件7、圖紙8、工程量清單9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：________年__________月__________日合同訂立地點：_______________本合同雙方約定_______________后生效。發包人：(公章)_______________承包人：_______________(公章)住所：_______________住所：_______________法定代表人：_______________法定代表人：_______________委托代表人：_______________委托代表人：_______________電話：_______________電話：_______________傳真：_______________傳真：_______________開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________賬號：_______________賬號：_______________郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________第二部分條款一、詞語定義及合同文件1、詞語定義下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：1.1條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，于建設工程施工的條款。1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對條款的具體化、補充或修改。1.3發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。1.4承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。1.6設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。1.7監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。1.8工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。1.9工程造價管理部門：指_____有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委托的工程造價管理機構。1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。1.18施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。1.21索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。1.22不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。2、合同文件及解釋順序2.1合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：(1)本合同協議書(2)中標通知書(3)投標書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標準、規范及有關技術文件(7)圖紙(8)工程量清單(9)工程報價單或預算書合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的.情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本條款第37條關于爭議的約定處理。3、語言文字和適用法律、標準及規范3.1語言文字本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。在_____地區，雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、說明本合同。3.2適用法律和法規本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。3.3適用標準、規范雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的名稱;沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的，約定適用行業標準、規范的名稱;沒有國家和行業標準、規范的，約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。國內沒有相應標準、規范的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。4、圖紙4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。4.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。二、雙方一般權利和義務5、工程師5.1實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。5.4合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本條款第37條關于爭議的約定處理。5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。5.6不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。6、工程師的委派和指令6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。6.2工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。7、項目經理7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。7.2承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。檔案館遷建工程承攬合同篇14甲方(定做人)：簽訂地點：乙方(承攬人)：甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：<strong>一、產品及相關說明</strong><strong>二、定作物的質量</strong>1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。<strong>三、技術資料與圖紙</strong>1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。<strong>四、定作物的交付與運輸</strong>1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。<strong>五、定作物的驗收</strong>1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的`款項。3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。<strong>六、違約責任</strong>1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。<strong>七、爭議解決</strong>本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。<strong>八、</strong>本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。甲方:________________乙方：________________地址:________________地址：________________開戶行：_____________開戶行:_____________賬號:________________賬號：________________電話：_______________電話：________________簽約代表：__________簽約代表：_____________檔案館遷建工程承攬合同篇15甲方：_______________乙方：_______________住址：_______________身份證號碼：_______________甲方承建的_____富園物流商業中心工程，經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，并就有關事宜達成如下協議：一、工程概況框架結構：層數_______________層，總高度_______________米，建筑面積約_______________平方米。二、工程地址_______________三、承包形式1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包干的形式承包給乙方。2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、_____、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。四、承包工作內容及勞務承包單價1、工作內容：(1)