第頁共頁關于承攬合同模板集錦6篇承攬合同篇1發包方〔簽章〕：〔以下稱甲方〕法定代表人：地址：聯絡：承包方〔簽章〕：〔以下稱乙方〕法定代表人：地址：聯絡：乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進展，雙方在平等、自愿、協商一致的根底上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程詳細情況，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條：工程概況工程地點：XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣〔大寫〕：施工工期：本工程暫定自20xx年月日開工，于20xx年月日開工，總工期為日歷天；另質保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第二條：施工圖紙2.1乙方進展設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。2.2甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進展書面簽字確認。2.3施工圖紙、施工說明及工程報價單經甲方書面確定后作為本合同的附件和組成局部。第三條：工程變更和終止3.1工程工程及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期。3.2工程量變化和設計變更(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進展書面簽訂《工程工程變更單》，否那么該變更單無效。(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用那么由甲方支付。(3)乙方私自進展工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。(4)《工程工程變更單》簽定后作為本合同的附件和組成局部。3.3合同終止〔1〕因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進展、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進展結算后雙方簽署結算單，本合同終止；〔2〕甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；〔3〕因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；〔4〕本合同履行期限屆滿自行終止；〔5〕本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1以下原因造成開工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：〔1〕工程量變化和設計變更；〔2〕不可抗力因素；〔3〕甲方同意工期順延的其他情況。4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。4.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。第五條：雙方權利與義務5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。5.2甲方按照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。5.4乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進場施工。5.5乙方應按照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購置裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否那么甲方有權回絕支付該材料費用；5.6乙方應標準、平安施工，保質保量。如施工過程中導致的平安事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；5.7乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。5.8乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；5.9甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。第六條：工程結算及工程款支付方式6.1本合同根據工程施工進度，按實際驗收進度進展結算。詳細為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。6.2在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程工程變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價范圍內；6.3工程款支付方式〔1〕合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；〔2〕工程施工進展至50%時，甲方按照6.1條款完成書面無異議確認之后的10日內支付工程總造價的20%作為工程進度款；〔3〕工程施工進展至80%時，甲方按照6.1條款完成書面無異議確認之后的10日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；〔3〕本工程開工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價的15%；〔4〕剩余工程總造價的5%做為質保金，待12個月的質量保修期經過后，如無質量問題，由乙方書面向甲方申請支付。〔5〕甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。第七條：工程驗收和工程保修7.1工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫工程驗收單，不得無故拖延。〔驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發的施工及驗收標準和質量檢驗標準為根據。〕如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復那么視為驗收通過。7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質量保證期為12個月。7.3以下情況不屬于本合同保修范圍〔1〕因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。〔2〕自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)7.4保修期內，乙方負責免費對由于乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進展維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用那么由責任方支付。第八條：違約責任8.1本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方承攬合同篇2委托方：承擔方：簽訂地點：簽訂時間：年月日按照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。第一條廣告承攬要求1、工程(媒介)：2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權回絕。3、發布地點或形式：4、顏色：5、規格或材料：6、刊播次數、起訖時間、日期：7、其他要求：第二條費用及支付方法1、費用：類別單價數量金額備注設計、制作費發布費代理費合計金額(大寫)2、結算方式和期限：3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否那么，委托方有權拒付廣告費。第三條驗收方式及時間第四條違約責任1、委托方中途廢止合同，按未履行局部廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造局部廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成局部廣告費的支付違約金。3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。第五條合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按以下第種方式處理：1、提交仲裁委員會仲裁2、依法向人民法院起訴。第六條雙方商定的其他事項：第七條附那么1、本合同附件，名稱。2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本份。3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。委托方：承攬方：單位名稱(蓋章)：單位名稱(蓋章)：承攬合同篇3定作方：_________〔簡稱甲方〕承攬方：_________〔簡稱乙方〕經雙方協商一致，訂立以下條款，共同信守。1．產品的質量、包裝、加工方法：_________。2．原材料的提供以及規格、數量、質量：_________。3．履行的期限、地點和方式：_________。4．驗收標準和方法：_________。5．結算方式：_________。6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。〔1〕承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。〔2〕定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行局部價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金_________％的違約金。7．雙方約定的其它條款：_________。8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。定作方〔蓋章〕：_________承攬方〔蓋章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日承攬合同篇4甲方：__汽車住所地：法定代表人：：乙方：住所地：法定代表人：：鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車裝潢及汽車維修效勞等三大類業務；乙方擁有品牌售后效勞的`豐富客戶資積累以及維修效勞經歷。甲乙雙方經協商一致，就共同合作創辦維修售后業務達成如下協議：一、合作工程標的：維修售后效勞。二、合作時間及地址：年月日至年月日。地址：〔詳見附圖〕，其中車間〔平方米〕，鈑金、噴漆〔平方米〕，接待室〔平方米〕。三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣萬元及現金人民幣萬共萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資萬元作為投資。雙方約定：①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作工程的共有財產。②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的根據。四、合作的經營管理形式：雙方約定共同管理和經營汽車的汽車維修售后效勞工程。原那么上甲方委派財務部經理和維修效勞部副經理，乙方委派財務部副經理和維修效勞部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及分配方式：公司合作工程的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶〔含轉帳帳戶及現金帳戶〕，合作工程經營收入扣除本錢〔場租分攤工程、工資、稅金及日常經營管理費用〕后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。六、合作工程經營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為萬元，合作工程專用帳戶須分攤甲方場地費每年萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每年月日前入帳。從年度開場，合作工程按每年萬元分攤場地費，于每年月日前入帳。七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作工程中提取設備折舊。詳細折舊率以雙方確認為準。八、雙方責任：〔一〕、甲方：①繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。〔二〕、乙方：①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作工程中。②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。③開發客戶并介紹給甲方。九、特別約定：①原__汽車場地系為爭取"4s"品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。②在本合同有效期內任何一方不得在市區〔除外〕內與第三方就本工程進展合作。③自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作工程增開新店，乙方無正當理由不得回絕。十、違約責任：①任何一方有違背上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計〕。②任何一方就本合作工程事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。③任何一方無正當理由不得提早解約。否那么另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為萬元/年乘以本合同未到期年度〔不滿一年的按一年計〕。十一、爭議解決方式：雙方協商解決，協商不成那么由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。十三、文本：本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。甲方：乙方：法定代表人：代理人：承攬合同篇5一、外發方:，以下簡稱甲方;承攬方:以下簡稱乙方。二、1.乙方根據甲方的產品2D和3D要求來設計模具,并按客戶確認好的2D構造圖制作以上模具。2.此款模具是____出口模，要求很高：模具所有外觀面要求光亮平整，線條明晰。加工精細，完全按標準制作!3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標準進展一流工藝制作.4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規正牌來,鋼材須有正規鋼廠的材質證明及熱處理證明.5.甲方因乙方鋼材及配件的品質問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。6.乙方保證此模具試模的樣品，完全到達客戶的2D產品圖的尺寸公差要求.并每次附有產品全檢報告.7.乙方每次須免費提供不少于50個試模樣件給甲方.最后一次試模及小批量試產材料由甲方提供.8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此消費數量之內模具出現異常(不含人意破環)那么由乙方負責維修，一切費用由乙方承擔。9.模具開場時間,從簽訂合同日開場計.10.乙方模具逾期,不能按期交付合格樣品時，甲方會處分每天以該模具總款5%的賠償金，直到甲方收到合格樣品為止，假如逾期時間超過15天乙方所開的模具還不能到達甲方的品質要求，甲方有權拒支付乙方一切費用并取消以后的合作供給商資格,模具甲方收回處理.三.交貨方式交貨方法：工廠提貨。四.付款方式合同簽訂一周內預付40%，試模合格樣板付30%(走模前)，交模并確認后90天內付清30%(走模后)。五.解決合同糾紛的方式雙方一旦產生爭議，應通過友好協商解決。協商不能達成一致，提交東莞市經濟合同仲裁委員會申請仲裁。六、其它約定事項：本協議一式兩份，雙方各執一份，示盡事宜甲乙雙方協議解決，本協議在雙方簽字或蓋章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日承攬合同篇6發包人：承攬人：根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程詳細情況，雙方達成以下合同條款內容：一、承包工程：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程工程，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，到達優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格前方可進展下道工序施工。三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格前方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度方案如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日開工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進展罰款，罰款在合同總價中直接扣除。五、平安責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程平安消費根本規定》，盡心盡責做好平安工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程完畢不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切平安事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。六、文明施工：乙方必須到達市級文明施工工地要求。七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術效勞。八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日建立工程承攬施工合同范文2發包方：承包方：甲方經相關部門批準，在建蓋磚混構造房屋層，約平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進展建筑施工，乙方完成全部工程施工并去除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。二、工期自年月日起至年月日止。三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除