二級建造師之二建建設工程法規及相關知識強化訓練題型匯編帶答案

單選題（共100題）1、施工單位于2013年6月1日提交工程竣工驗收報告，建設單位因故遲遲不予組織竣工驗收；同年10月8日建設單位組織竣工驗收時因監理單位的過錯未能正常進行；10月20日建設單位實際使用該工程。則施工單位承擔的保修期應于()起計算。A.2013年6月1日B.2013年8月30日C.2013年10月8日D.2013年10月20日【答案】A2、關于仲裁調解的說法，正確的是（）A.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調解書B.仲裁調解達成協議的，仲裁庭應當根據協議的內容制作裁決書C.仲裁調解達成協議的，當事人可以撤回仲裁申請D.在仲裁調解書簽收前當事人反悔的，當事人應當重新申請仲裁【答案】C3、甲設備租賃公司與乙建筑工程公司簽訂了融資租賃合同，雙方約定甲應按照乙的要求從國外購買起重設備租賃給乙，乙支付租金。在乙使用起重設備中發生了故障，并及時告知出售商，而國外出售商不履行修理義務。此時，應行使索賠的權利的是（）。A.甲設備租賃公司B.擔保人C.乙建筑工程公司D.代理人【答案】C4、甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發生了變更，于是要求簽訂合同變更協議，遭到乙方的拒絕，針對該情形，正確的是（）。A.合同已經終止B.必須簽訂變更協議C.合同主體未變更D.合同內容已變更【答案】C5、（2018年真題）根據《綠色施工導則》，施工現場500km以內生產的建筑材料用量應當占建筑材料總重量的（）以上。A.50%B.60%C.80%D.70%【答案】D6、關于建設工程專利權的保護，下列說法正確的有（）A.專利權人在起訴前向法院申請采取責令停止有關侵權行為的措施時，可以提供擔保B.人民法院應當自接受申請之時起24小時內作出裁定C.裁定責令停止有關行為的，應當立即執行D.當事人對裁定不服的，可以提起上訴【答案】C7、關于施工節能的說法，正確的是（）A.嚴格限制損毀耕地燒磚B.鼓勵使用黏土磚C.推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿D.國家禁止使用散裝水泥【答案】C8、下列物權中不屬于益物權的是（）。A.地役權B.建設用地使用權C.土地承包經營權D.土地所有權【答案】D9、下列關于施工安全費的提取與管理不符合法律規定的是（）。A.礦山工程為工程造價的2.5％B.總承包單位應將安生生產費直接支付給分包單位并監督使用，分包單位不再重復提取C.安全費在合同中約定不明，合同期1年以內的，建設單位預付不低于該費用30％D.安全文明施工費包括環境保護費、文明施工費、安全施工費、臨時設施費【答案】C10、甲與乙因施工合同糾紛訴至人民法院。在首次開庭前，乙出示了雙方訂立的有效仲裁協議，此時人民法院應當（）。A.駁回起訴B.終止起訴C.繼續審理D.將案件移交合同約定的仲裁機構【答案】A11、關于工程建設中民事責任承擔的說法,正確的是（）。A.發包人按照“折價返還”的規則支付工程價款應當按照當地市場價格B.承擔民事責任的方式多樣,可以單獨適用,也可以合并適用C.施工合同中承擔民事責任是行政處罰的前提D.罰款是民事責任的承擔方式之一【答案】B12、試用期過后，勞動者單方解除合同的，勞動者提前（）以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。A.3日B.7日C.15日D.30日【答案】D13、分期付款的買受人未支付到期貨款的金額達到全部價款的（），經催告后在合理期限內仍未支付到期價款的，出賣人有權要求解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【答案】D14、根據《行政復議法》，下列事項中，屬于不可申請行政復議的情形是()。A.對建設行政主管部門責令施工企業停止施工的決定不服的B.對建設行政主管部門撤銷施工企業資質證書的決定不服的C.對規劃行政主管部門撤銷建設工程規劃許可證的決定不服的D.對建設行政主管部門就建設工程合同爭議進行的調解結果不服的【答案】D15、下列關于建筑施工企業負責人施工現場帶班制度，不正確的是（）。A.企業負責人指的是法定代表人、總經理、主管質量安全和生產工作的副總經理、總工程師和副總工程師B.施工企業負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%C.對于有分公司的企業集團，集團負責人因故不能到現場的應口頭通知工程所在地的分公司負責人對施工現場進行帶班檢查D.企業主要負責人和領導班子成員輪流現場帶班【答案】C16、2010年5月14日超越公司進行招標，經過對投標人評標后世紀公司中標，但其中標后，超越公司要求其壓低報價，如不壓低報價將不與其簽訂合同。于是雙方先按照中標人的投標報價簽訂了A合同并備案。接著，雙方又根據施工單位同意壓價后的價格簽訂了B合同。后來，雙方因工程款結算產生糾紛。關于工程款結算的合同依據，下列說法中正確的是()。A.A合同不是雙方實際履行的合同，應當作為無效合同處理B.B合同是雙方真實意思的表示，應當以B合同作為結算依據C.B合同背離了中標合同的實質性內容，應當以A招標文件作為結算依據D.A.B合同均不能作為結算依據，雙方應當依據工程造價簽訂合同【答案】C17、關于招標方式的說法，正確的是（）。A.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織投標B.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的法人或者其他組織投標C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民政府批準可以進行邀請招標的D.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標【答案】C18、（2019年真題）施工合同當事人向人民法院主張的訴訟請求中，可以得到支持的是()。A.解除合同并賠償損失B.繼續履行并解除合同C.支付違約金和雙倍返還定金D.確認合同無效并支付違約金【答案】A19、（2017年真題）關于行政復議的說法，正確的是()。A.行政復議既可以解決行政爭議，也可以解決民事或者其他爭議B.在行政復議中隨時可以調解C.行政復議可以應申請一并審查抽象行政行為D.行政復議決定具有終局性【答案】C20、根據國家有關消防法規和建設工程安全生產法規，施工單位應當建立施工現場消防組織并且至少每（）組織一次演練。A.一季度B.半年C.一年D.兩年【答案】B21、某仲裁委員會在受理仲裁案件時，發現一些仲裁協議無效，并因此不予受理。下列屬于無效仲裁協議的是()。A.在合同中約定發生爭議可以提交仲裁，也可以提交訴訟B.約定的仲裁事項是不動產爭議C.仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構D.在合同中就爭議達成了仲裁條款，但合同已經終止【答案】A22、關于建筑施工企業應急救援說法正確的是（）。A.所有建筑施工單位應當建立應急救援隊伍B.建筑施工單位應當建立應急值班制度，配備應急值班人員C.建筑施工單位至少每1年組織1次事故應急救援預案演練D.分包單位不需要建立應急組織【答案】B23、根據《行政訴訟法》第41條的規定，下列不屬于提起行政訴訟應符合條件的是()A.原告是認為抽象行政行為侵犯其合法權益的公民、法人或者其他組織B.有明確的被告C.有具體的訴訟請求和事實根據D.屬于人民法院受案范圍和受訴人民法院管轄【答案】A24、關于招標方式的說法，正確的是（）。A.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請特定的法人或者其他組織投標B.邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式要求五個以上特定的法人或者其他組織投標C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經省級人民政府批準可以進行邀請招標的D.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目一律公開招標【答案】C25、某咨詢公司與某寫字樓業主協商租用部分辦公用房，寫字樓業主認為該咨詢公司提出租用期25年的要求不符合我國《合同法》規定的租賃期限。我國《合同法》規定，租賃期限不得超過(）年。A.5B.10C.15D.20【答案】D26、擔保方式中，必須由第三人為一方當事人提供擔保的是（）。A.保證B.抵押C.留置D.定金【答案】A27、（2018年真題）關于仲裁的說法，正確的是（）。A.沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的，法院對當事人的糾紛應當予以受理B.對于仲裁協議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權C.只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理D.仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予以受理【答案】A28、關于評標的說法，正確的是（）。A.招標人可以不向評標委員會提供評標所必需的信息B.投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字，評標委員會不應當直接否決其投標C.投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價時，評標委員會應當否決其投標D.評標過程中，評標委員會成員不能繼續評標被更換后，由更換后的評標委員會成員繼續進行評審【答案】C29、（2021年真題第2批）關于人民調解說法，正確的是（）。A.經人民調解委員會調解達成調解協議的，必須制作調解協議書B.經人民調解委員會調解達成調解協議具有法律強制力C.調解協議的履行發生爭議的，一方當事人可以向人民法院申請強制執行D.經人民調解委員會調解達成調解協議后，雙方當事人可以共同向調解組織所在地基層人民法院申請司法確認【答案】D30、工程建設施工合同對付款時間沒有約定或者約定不明，則應付款時間為（）。A.建設價款確定之日B.建設工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日C.建設工程未交付的，工程款價也未結算的，為當事人起訴之日D.建設工程未交付的，為竣工結算完成之日【答案】C31、關于二級建造師執業的說法，正確的是（）。A.二級建造師可以在造價咨詢企業執業B.建造師未受聘于施工企業也可以擔任該企業施工項目負責人C.注冊建造師擔任施工項目負責人期間一律不得更換D.注冊建造師擔任施工項目負責人期間一律不得變更注冊到另一企業【答案】A32、甲公司與乙公司因合同糾紛向某區基層法院起訴，乙應訴，經開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區法院的判決實體內容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協議為由向市中級法院提出起上訴，要求據此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）。A.查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B.仲裁協議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C.裁定駁回乙的上訴，維持原判決D.裁定撤銷一審判決，發回原法院重審【答案】C33、未經（）簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。A.項目經理B.專業監理工程師C.總監理工程師D.項目技術負責人【答案】C34、某材料供應商不按材料采購合同的約定交付材料，材料供應商應承擔的責任是（）。A.侵權責任B.違約責任C.刑事責任D.行政責任【答案】B35、關于對工程建設強制性標準的監督檢查的說法，正確的有（）。A.工程質量監督機構負責設計、施工、驗收階段強制性標準執行的監督B.工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定是監督檢查的工作內容C.工程建設標準批準部門可以定期對建設項目規劃審查機關實施強制性標準的監督進行檢查D.工程安全監督機構需在竣工驗收時進行監督管理【答案】B36、下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標的情形是（）。A.共同抬高投標報價B.借用他人資質證書C.行賄評標專家謀取高分D.低價中標、高價索賠【答案】B37、資質許可機關應當注銷建筑業企業資質的情形是（）A.施工企業資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的B.施工企業發生合并、分立、重組以及改制的C.施工企業被責令停產整頓的D.施工企業名稱、地址、法定代表人發生變更的【答案】A38、下列不屬于用益物權的是（）。A.建設用地使用權B.地役權C.財產權D.土地承包經營權【答案】C39、實行開工報告批準制度的建設工程，其開工報告是指()。A.施工單位向監理工程師提交的開工報告B.建設單位向政府主管部門提交的開工報告C.限額以下可以不辦理施工許可證的工程由施工單位向建設單位提交的開工報告D.施工單位項目部向公司總部提交的報告【答案】B40、沉井下沉施工時，挖土應分層、均勻、對稱進行；對于有底梁或支撐梁沉井，其相鄰格倉高差不宜超過（）。A.0.3mB.0.2mC.0.4mD.0.5m【答案】D41、（2018年真題）根據《民事訴訟法》，屬于人民法院應當定裁定中止執行情形的是（）。A.執行案件申請人撤銷申請的B.作為被執行人的公民死亡，無遺產可供執行，又無義務承擔人的C.追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權力人死亡的D.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權力義務承受人的【答案】D42、2014年12月1日小李經面試后合格并與某建筑公司簽訂了為期5年的用工合同，并約定了試用期，則試用期最遲至(）。A.2014年12月31日B.2015年2月28日C.2015年3月31日D.2015年5月31日【答案】D43、某建設單位出具銀行保函作為工程款支付擔保，則保證人應為()A.監理單位B.銀行C.建設單位D.施工企業【答案】B44、關于工程質量檢測的說法，正確的是()。A.檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬B.由施工企業委托具有相應資質的檢測機構進行檢測C.檢測機構可以監制建筑材料、構配件和設備D.檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由建設單位歸檔【答案】A45、實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在（）提出。A.第二階段B.第一階段C.資格預審階段D.資格后審階段【答案】A46、由（）承擔的損失額為免賠額。A.被保險人B.投保人C.施工單位D.損害責任人【答案】A47、場景(八）A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】A48、（2016年真題）關于投標文件的補充、修改與撤回的說法，正確的是（）。A.撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前進行B.撤回已提交的投標文件，應當經過招標人的同意C.補充、修改已提交的投標文件，應當在提交投標保證金之前進行D.撤回已提交的投標文件，應當以書面形式通知其他投標人【答案】A49、總承包單位甲公司經建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現了施工質量問題。建設單位要求乙賠償。下列責任賠償的說法中，能夠成立的是（）。A.乙與建設單位無直接合同關系，建設單位應要求甲賠償B.若甲已全部賠償建設單位損失，則建設單位無權再向乙要求賠償C.該質量問題是乙造成的，與甲無關D.對該質量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償額的50％【答案】B50、甲房地產開發公司將一住宅小區工程以施工總承包方式發包給乙建筑公司，乙建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司。在工程開工前，應當由(）按照有關規定申請領取施工許可證。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地產開發公司和乙建筑公司共同D.甲房地產開發公司【答案】D51、關于知識產權的說法，不正確的是（）。A.是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利B.商標權具有財產權和人身權雙重屬性C.新穎性是授予專利權的共性條件D.發明專利的保護期限長于外觀設計專利【答案】B52、根據《節約能源法》，違反建筑節能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。A.建設、施工、監理B.設計、施工、監理C.建設、設計、施工D.建設、設計、監理【答案】B53、某公司擬新建總部辦公大樓，該公司于2012年10月15日領取施工許可證后因故不能按期開工，遂向發證機關申請第一次延期，但此次延期屆滿時仍不能開工，不得不申請第二次延期。根據《建筑法》的規定，該工程施工許可證經過兩次延期后，其有效期最遲將于（）截止。A.2013年2月14日B.2013年4月14日C.2013年7月14日D.2013年7月15日【答案】C54、實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在（）提出。A.第二階段B.第一階段C.資格預審階段D.資格后審階段【答案】A55、根據《安全生產許可證條例》，必須持特種作業操作證書上崗的人員是()。A.項目經理B.建筑架子工C.兼職安全員D.BIM系統操作員【答案】B56、關于施工生產安全事故報告的說法，正確的是（）。A.事故造成的傷亡人數發生變化的，應當及時補報B.報告事故發生地點不包括具體發生地點以外的波及區域C.單位負責人接到報告后，應立即向縣級以上人民政府報告D.立即報告是指在事故發生1小時內報告【答案】A57、代理的主要種類不包括（）。A.意定代理B.委托代理C.法定代理D.復代理【答案】D58、為進一步規范施工招標投標活動，各地應當建立中標候選人的公示制度，公示的時間應當不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】A59、（2020年12月真題）關于建筑工程一切險附加的第三者責任險的說法，正確的是()。A.保險人承擔保險責任的范圍包括保險期限屆滿后30日內的損失B.產生損失的意外事故應當與所保工程直接相關C.人身傷亡、疾病或者財產損失的發生地僅限于施工場地內D.投保人的人員傷亡或者財產損失均包括在承保范圍內【答案】B60、在民事訴訟中，當事人一方以合同中有仲裁條款為由，對人民法院受理本案提出異議的，應當在（）提出。A.首次開庭前B.收到傳票之日起7日內C.舉證期滿前D.庭審結束前【答案】A61、按照《招標投標法》及相關法規的規定，下列評標定標行為中違法的是（）A.甲企業投標報價明顯低于標底合理幅度，評標委員會要求其作出書面說明B.乙企業投標報價最低，但評標委員會認為該報價可能低于其企業成本，未作為中標候選人推薦C.招標人在評標委員會推薦的中標候選人之外確定了中標人D.由于排名第一的中標候選人未能按規定提交履約保證金，招標人將排名第二的候選人定為中標人【答案】C62、事業單位甲拖欠小型施工單位乙的工程款200萬元，拖欠了360天(按1年計)，合同中對逾期利息的利率沒有約定，經調查，合同訂立時市場上1年存款利率為3％、貸款利率為6％，那么甲方應支付乙方的逾期利息是（）萬元。A.合同沒有約定，可以不支付B.6C.12D.36【答案】D63、在債的發生依據中，既未受人之托，也不負有法律規定的義務，而自覺為他人管理事務或提供服務的行為屬于（）。A.無權代理B.不當得利C.侵權行為D.無因管理【答案】D64、關于工程建設強制性標準的說法，正確的是（）。A.工程建設強制性標準都是關于工程質量的強制性條文B.工程建設中擬采用的新技術、新工藝、新材料，可不受強制性標準的限制C.工程建設標準批準部門應當對工程項目執行強制性標準情況進行監督檢查D.工程建設中采用國際標準或者國外標準，可不受強制性標準的限制【答案】C65、根據《注冊建造師執業管理辦法（試行）》，注冊建造師可以同時擔任兩個及以上項目負責人的情形是（）。A.兩個項目的發包人是同一單位B.因發包人原因導致停工超過3個月C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算D.建造師同時具有兩個專業的執業資格【答案】C66、（2017年真題）根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工企業工程安全不良行為的是（）。A.未按照節能設計進行施工B.未對涉及結構安全的試塊，試件以及有關材料取樣檢測C.按照規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重D.在城市市區內建設工程的施工現場未實行封閉圍擋【答案】D67、關于擔保的說法，正確的是（）。A.擔保合同有保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同、留置合同B.保證是最常用的擔保方式，必須由第三人提供保證C.抵押、質押不轉移占有，而留置轉移占有D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】B68、關于分包工程發生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法正確的是（）。A.分包單位只對總承包單位負責B.總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權向分包單位追償C.建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利D.建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利【答案】B69、關于保證責任的說法，正確的是（）。A.當事人在保證合同中約定債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的為連帶責任保證B.當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照一般保證承擔保證責任C.當事人對保證的范圍沒有約定，保證人應當對全部債務承擔責任D.一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿前六個月【答案】C70、（2020年真題）關于保險主體的說法，正確的是()。A.被保險人負有支付保險費的義務B.投保人可以與被保險人不一致C.受益人應當是被保險人D.被保險人不得為兩個以上【答案】B71、任何單位和個人進行建設，需要使用土地的，必須依法申請使用（）A.國有土地B.集體土地C.地方土地D.單位土地【答案】A72、（2017年真題）關于建設工程合同一方違約后、另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是（）。A.接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D.未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大【答案】A73、根據相關司法解釋的規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用后的（）工程質量不符合約定為由主張權利的，法院應予以支持。A.主體結構B.電氣C.裝飾D.暖通【答案】A74、甲建設單位與乙設計單位簽訂了設計合同，合同約定設計費為200萬元，定金為設計費的15%，甲支付定金后，如果乙在規定期限內不履行合同，甲可以要求乙返還（）元。A.80萬B.60萬C.40萬D.30萬【答案】B75、根據《物權法》，下列財產不能作為擔保物的是（）。A.生產設備B.建設用地使用權C.正在建設的建筑物D.集體所有的宅基地【答案】D76、關于訴訟代理人，下列說法正確的是（）。A.訴訟代理人就是委托訴訟代理人B.當事人的近親屬可以被委托為訴訟代理人C.當事人可以委托3人為自己代理D.授權委托書中的“全權代理”，可以認定為訴訟代理人已獲得特別授權【答案】B77、（2018年真題）關于建設工程返修的說法，正確的是（）A.施工企業只對自己原因造成的質量問題負責返修，費用由建設單位承擔B.施工企業對所有的質量問題均應當負責返修，費用由建設單位承擔C.施工企業對非自己原因造成的質量問題負責返修，費用由責任人承擔D.施工企業只對竣工驗收時發現的質量問題負責返修并承擔費用【答案】C78、在承攬合同中，除當事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是()。A.留置權B.抵押權C.所有權D.處分權【答案】A79、屬于污水處理方法的是（）。A.除鐵除錳B.曝氣C.消毒D.軟化【答案】B80、甲施工企業有一輛里程表存在故障的工程用車，該車實際行駛里程8萬公里，市場價格約為16萬元，里程表顯示行駛里程為4萬公里。甲明知上述情況存在，仍將該車以23萬元價格賣給了乙施工企業，乙知情后訴至法院。乙的下列訴訟請求不可以獲得支持的是()。A.請求減少價款至16萬元B.以欺詐為由請求撤銷合同C.以重大誤解為由請求撤銷合同D.請求甲承擔締約過失責任【答案】C81、某建設工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認為應該裁決合同無效，仲裁員乙認為合同為可撤銷合同，仲裁員丙認為本案的欺詐可能涉嫌刑事犯罪應移交公安機關，則仲裁應（）作出裁決。A.重新組成仲裁庭經評議后B.請示仲裁委員會主任并按其意見C.按乙和丙的意見D.按甲的意見【答案】D82、根據《招標投標法》，關于投標人提交投標文件的說法，正確的是（）。A.在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件，招標人可以拒收B.投標人少于5個的，招標人應當重新招標C.招標人收到投標文件后，應當開啟檢查并簽收保存D.投標截止后，投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金【答案】D83、（2014年真題）建設工程招標的基本程序主要包括：①發售招標文件；②編制招標文件；③委托招標代理機構；④履行項目審批手續；⑤開標、評標；⑥簽訂合同；⑦發布招標公告或投標邀請書；⑧發出中標通知書。上述程序正確的排列順序是()。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥【答案】D84、某建設工程合同約定，建設單位應于工程驗收合格交付后兩個月內支付工程款。2018年9月1日，該工程經驗收合格交付使用，但建設單位遲遲不予支付工程款。按照最新規定，下列情形中，會導致訴訟時效中止的是（）。A.2020年8月，施工單位所在地突發洪災，一個月后恢復生產B.2021年6月，施工單位所在地發生強烈的地震，一個月后恢復生產C.2021年7月，施工單位法定代表人生病住院，一個月后痊愈出院D.2021年9月，施工單位向人民法院提起訴訟，但隨后撤訴【答案】B85、下列情形中，導致建設工程施工合同無效的是（）。A.工程款支付條款訂立時顯失公平的B.發包人對投標文件有重大誤解訂立的C.依法應當招標的項目中標無效后訂立的D.承包人超越資質等級訂立但在竣工前取得相應等級資質證書的【答案】C86、關于建筑施工企業安全生產許可證的說法，正確的是（）。A.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生行政責任B.安全生產許可證有效期可以自動延期C.企業破產應當將安全生產許可證交回發證機關予以注銷D.施工企業是否具有安全生產許可證不影響施工許可證的核發【答案】C87、建設單位申領施工許可證時，建設資金應當巳經落實。按照規定，建設工期不足一年的，到位資金原則上不少于工程合同價款的()A.10%B.30%C.50%D.80%【答案】C88、施工單位應當組織專家對專項施工方案進行論證、審查的專項工程是（）。A.爆破工程B.腳手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D89、（2017年真題）關于施工生產安全事故報告的說法，正確的是()。A.報告事故發生地點不包括具體發生地點以外的波及區域B.單位負責人接到報告后，應立即向縣級以上人民政府報告C.事故造成的傷亡人數發生變化的，應當及時補報D.立即報告是指在事故發生1小時內報告【答案】C90、下列關于依法必須進行招標的項目招標方式的表述中，錯誤的是（）。A.國有資金占控股或主導地位的項目，應當公開招標?B.政府采購貨物邀請招標，采購人依法從符合相應資格條件的供應商中選取3家以上供應商，并以投標邀請書的方式邀請其參加投標?C.招標人對工程及有關的貨物、服務可進行總承包招標?D.對于技術復雜的項目，招標人可分兩階段進行招標【答案】B91、項目業主與監理單位簽訂了委托監理合同，監理單位在監理工作中遇到了突發事件，未經業主同意，處理不當，作出不利于業主的決定。事后監理單位未在規定的時間內將該情況及時報告給業主，并給業主帶來了一定的損失。下列說法正確的是()。A.業主可以要求監理單位賠償損失B.監理單位不承擔任何責任C.業主無權要求監理單位賠償損失D.監理單位應承擔刑事責任【答案】A92、（2020年真題）關于知識產權的期限性的說法，正確的是()。A.期限由當事人約定B.超過期限，權利經注銷消滅C.期限的設定與社會公共利益相關D.期限的設定與國家之間的利益相關【答案】C93、關于民事責任，下列說法，正確的是（）。A.施工合同約定的工期延誤罰款屬于行政處罰B.無效合同的民事責任屬于違約責任C.民事責任可以單獨適用，也可以合并適用D.民事責任全部是財產責任且不具有任何懲罰性【答案】C94、關于承攬合同中解除權的說法，正確的是（）。A.定作人提供材料不合格的，承攬人可以解除合同B.承攬人將承攬的工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同C.承攬人可以隨時解除合同，造成定作人損失的，應當賠償損失D.定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失【答案】D95、關于仲裁協議效力確認的說法，正確的是()。A.當事人對仲裁協議效力有異議的，應當在仲裁裁決作出前提出B.一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請民法院作出裁定的，由仲裁委員會決定C.當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件，只能由仲裁協議約定的仲裁機構所在地的中級人民法院管轄D.當事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定【答案】D96、施工企業取得法人成立的時間為（）之日。A.注冊資金到位B.法定代表人確定C.營業執照簽發日期D.建設行政主管部門頒發資質證書【答案】C97、下列關于施工質量檢驗和返修的規定，說法正確的是（）。A.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和監理單位B.對于非施工單位原因造成的質量問題，施工單位可以不負責返修C.施工單位只對竣工驗收不合格的質量問題承擔返修義務D.因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人可以要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建【答案】D98、關于二級建造師執業范圍的說法，正確的是（）。A.可以在建設監理企業從事管理活動B.只能擔任大型工程施工項目負責人C.可以同時擔任兩個建設工程施工項目負責人D.擔任施工項目負責人期間一律不得更換【答案】A99、關于訴訟證據當事人的陳述，下列表述錯誤的有（）。A.當事人陳述的于己不利的事實，無須對方舉證B.當事人對于己不利的事實明確表示承認的，無須對方舉證C.一方當事人對于另一方當事人主張的于己不利的事實既不承認也不否認，視為對該事實的承認D.當事人在場對訴訟代理人的自認明確否認的，不視為自認【答案】C100、法律責任通過（）實現。A.訴訟B.調解C.談判D.國家強制力【答案】D多選題（共40題）1、以下關于法律備案的說法中正確的有（）。A.法律報全國人民代表大會備案B.部門規章報全國人大常務委員會備案C.行政法規應當在公布后的15日內，按照規定報有關機關備案D.地方政府規章報國務院備案E.自治條例、單行條例報送備案時，應當說明對法律、行政法規、地方性法規作出變通的情況【答案】D2、民商事仲裁裁決生效后，應當向（）申請執行。A.作出仲裁的仲裁委員會B.申請人住所地的中級人民法院C.被執行人住所地的中級人民法院D.仲裁委員會所在地的中級人民法院E.被執行人財產所在地的中級人民法院【答案】C3、關于人民法院調解民事案件的說法，正確的有（）。A.人民法院進行調解，只能由審判員一人進行調解B.人民法院只能在雙方當事人都同意的情況下才能進行調解C.調解達成協議，人民法院一般應制作調解書D.能夠即時履行的案件，人民法院可以不制作調解書E.調解書一經制作，即發生法律效力【答案】BCD4、某公司聘用首次就業的王某，口頭約定勞動合同期限2年，試用期3個月，月工資1200元，試用期滿后1500元。2015年7月1日起，王某上班，不久即與同事李某確立戀愛關系。9月，由經理辦公會討論決定并征得工會主席同意，公司公布施行《工作紀律規定》，要求同事不得有戀愛或婚姻關系，否則一方必須離開公司。公司據此解除王某的勞動合同。經查明，當地月最低工資標準為1000元，公司與王某一直未簽訂書面勞動合同，但為王某買了失業保險。下列說法正確的有（）。A.試用期超過法定期限B.試用期工資符合法律規定C.王某及該公司累計繳納失業保險費尚未滿1年，無權領取失業保險金D.王某被解除勞動合同的原因與其能否領取失業保險金無關E.王某與該公司因未簽訂書面勞動合同，故不存在勞動關系【答案】ABCD5、根據《拖欠農民工工資“黑名單”管理暫行辦法》，下列情形中，人力資源社會保障行政部門按照管轄權限應當將用人單位列入拖欠工資“黑名單”的有（）。A.將勞務違法分包給不具備用工主體資格的組織的B.克扣、無故拖欠農民工工資報酬，數額達到認定拒不支付勞動報酬罪數額標準的C.因拖欠農民工工資違法行為引發群體性事件、極端事件造成嚴重不良社會影響的D.將勞務轉包給不具備用工主體資格的個人的E.沒有在工程項目所在地銀行開設農民工工資專用賬戶的【答案】BC6、當事人對已經發生法律效力的判決、裁定，認為有錯誤的()A.只能向原審法院申請再審B.只能向上一級法院申請再審C.可以向原審法院申請再審D.可以向上一級法院申請再審E.可以同時向原審法院和上一級法院申請再審【答案】CD7、建筑企業就以下行為可以提出行政復議的有()。A.罰款B.取消投標資格C.仲裁裁決書D.吊銷資質證書E.判決書【答案】ABD8、關于人民調解的說法，正確的是（）。A.人民調解委員會是調解民間糾紛的群眾組織B.人民調解委員會經調解達成的調解書與仲裁調解書具有相同的法律效力C.人民調解委員會經調解達成的調解協議具有法律約束力D.當事人對人民調解委員會經調解達成的調解協議有爭議的，不得起訴E.人民調解委員會經調解可以達成協議，也可采取口頭方式【答案】AC9、下列情形中，能導致注冊建造師注冊證書和執業印章失效的情形有（）。A.未達到注冊建造師繼續教育要求B.聘用單位破產C.聘用單位被吊銷營業執照D.與聘用單位解除了合同關系E.注冊有效期滿但未延續注冊【答案】BCD10、根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，下列生產安全事故中，屬于較大生產安全事故的有（）。A.2人死亡事故B.10人死亡事故C.3人死亡事故D.20人重傷事故E.1000萬元經濟損失事故【答案】CD11、有下列情形的，生產安全事故應急救援預案制定單位應當及時修訂相關預案（）。A.制定預案所依據的法律、法規、規章、標準發生重大變化B.應急指揮機構及其職責發生調整C.安全生產面臨的風險發生變化D.應急資源發生變化E.在預案演練或者應急救援中發現需要修訂預案的重大問題【答案】AB12、（2019年真題）在租賃合同中屬于承租人義務的是（）。A.維修租賃物B.第三人主張權利通知C.權利瑕疵擔保D.轉租E.妥善保管租賃物【答案】B13、（2020年真題）關于投標保證金的說法，正確的有（）。A.退還投標保證金時，無須退還保證金利息B.投標保證金不得超過招標項目結算價的2%C.招標人在招標文件中可以要求投標人提交投標保證金D.投標保證金有效期應當與投標有效期一致E.中標人無正當理由不與招標人訂立合同，取消其中標資格，投標保證金不予退還【答案】CD14、以下行為屬于投標人違法可能導致投標無效或被否決的有（）。A.投標人與招標人存在利害關系，參與投標明顯影響投標公正性B.存在控股、管理關系的兩家單位參加同一項目中兩個不同標段的投標C.投標人借用其母公司資質證書參與投標D.按規定期限內，投標人對招標文件發出異議E.投標人通過在投標文件中明確給予折扣，但低于成本【答案】AC15、從事建筑活動的建筑施工企業，按照其擁有的（）等條件，劃分為不同的資質等級。A.凈資產B.專業技術人員C.咨詢服務人員D.已完成的建筑工程業績E.已完成和正在進行的建筑工程業績【答案】ABD16、人民法院審理民事案件，除（）以外，應當公開進行。A.離婚案件B.涉及國家秘密的案件C.涉及個人隱私的案件D.當事人申請再審的案件E.涉及商業秘密的案件【答案】BC17、建設工程民事責任的主要承擔方式有（）。A.修理B.返還財產C.賠償損失D.消除危險E.繼續履行【答案】ABC18、下列關于兩階段招標說法，正確的是()。A.技術復雜項目和無法精確擬定技術規格的項目適用兩階段招標B.第一階段提出不帶價格的技術方案C.第二階段提交投標保證金D.第二階段提交最終的技術方案和投標報價E.第一階段既要提交技術方案還要提交投標保證金【答案】BCD19、根據《建筑法》，關于建筑工程分包的說法，正確的有（）。A.建筑工程的分包單位必須在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程B.資質等級較低的分包單位可以超越一個等級承接分包工程C.建設單位指定的分包單位，總承包單位必須采用D.嚴禁個人承攬分包工程業務E.勞務作業分包可不經建設單位認可【答案】AD20、關于施工許可證核驗的規定，說法正確的是（）。A.施工許可證的有效期為3個月B.項目停工1個月內，建設單位應當向發證機關報告C.因故不能按期開工超過1年的，應當核驗施工許可證D.由施工單位負責申請辦理施工許可證E.停工項目恢復施工的，建設單位應當向發證機關報告【答案】AB21、根據《民事訴訟法》的規定，下列民事訴訟案件，一般由基層人民法院管轄的有（）。A.婚姻、繼承糾紛?B.人身損害賠償?C.名譽權糾紛?D.勞動爭議糾紛?E.施工合同糾紛【答案】ABCD22、某住宅工程，建筑工程一切險的被保險人具體包括（）。A.監理工程師B.路人C.鋼筋工D.待入住人E.登高架設工【答案】AC23、下列屬于非營利法人的有（）。A.某外國企業B.機關法人C.事業單位D.社會團體E.集體所有制企業【答案】CD24、根據《招標投標法實施條例》，按照國家有關規定需要履行項目審批、核準手續的依法必須進行招標的項目，應當報項目審批、核準部門審批、核準的有()。A.投標人的組織形式B.招標公告C.招標方式D.招標范圍E.招標組織形式【答案】CD25、（2014年真題）施工作業人員享有的主要安全生產權利有()。A.建議權B.檢舉權C.收益權D.獲得工傷保險賠償權E.緊急避險權【答案】ABD26、某建筑施工企業制訂了如下安全生產教育培訓工作制度，其中符合法律規定的有（）。A.對管理人員和作業人員每年進行兩次安全生產教育培訓B.對安全生產教育培訓考核不合格的人員，不得競聘上崗C.項目經理必須經有關主管部門考核合格方可任職D.登高架設作業人員，按照企業有關規定經過安全作業培訓即可上崗E.作業人員進入新的施工現場前，必須接受安全生產教育培訓【答案】ABC27、關于民事訴訟時效的描述，錯誤的有()。A.海上貨物運輸向承運人要求賠償的訴訟時效為1年B.普通訴訟時效期間通常為2年C.特殊訴訟時效期間通常為3年D.因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議的時效期間為4年E.權利的最長保護期限為20年【答案】BC28、（2021年真題第1批）有效的民事法律行為具備的條件有（）。A.行為人具有相應的民事行為能力B.行為人意思表示真實C.不違反法律，法規的強制性規定D.行為人獲得行政許可E.不違背公序良俗【答案】ABC29、根據《建設工程質量管理條例》，關于建設工程質量保修期的說法，正確的有（）。A.質量保修期的起始日是竣工驗收合格之日B.對于電氣管線工程，建設單位與施工企業經平等協商可以約定5年的質量保修期C.建設工程在超過合理使用年限后一律不得繼續使用D.建設單位與施工企業就景觀綠化工程可以約定1年的質量保修期E.質量保修期內，施工企業對工程的一切質量缺陷承擔責任【答案】ABD30、根據《招標投標法》，以下關于招標代理的表述正確的有（）。A.招標代理機構是建設行政主管部門所屬的專門負責招標投標代理工作的機構B.招標代理機構是社會中介組織C.招標代理機構應當具備經國家建設行政主管