第25頁共25頁承攬加工合?同書樣本?定作單位：?某某項目經?理部（以?下簡稱甲方?）承攬單?位：某某鋼?結構制造有?限公司（?以下簡稱乙?方）根據?《中華人民?共和國建筑?法》、《中?華人民共和?國民法典》?、《加工承?攬合同條例?》等有關規?定，甲方將?本工程風口?平臺出鐵場?構件加工制?作委托給乙?方承攬加工?，結合具體?情況，雙方?本著公平合?理的原則，?經充分協商?一致，簽訂?本合同，以?資共同遵照?履行。第?一條加工?構件品名與?價款一、?加工品名?：某某高爐?大修項目鋼?結構工程風?口平臺出鐵?場構件加工?制作,乙方?不得以任何?理由拒不接?受甲方委托?加工的構件?。二、?承攬方式：?本加工構件?采用包人工?、包輔材、?包機械、包?工期、包質?量、包安全?及綜合單價?包干、完工?結算的承攬?方式。三?、加工單?價：每噸壹?仟元整人民?幣（：10?00.00?元人民幣）?四、本?加工構件綜?合單價一次?包定，不受?市場物價浮?動和有關部?門調價文件?的影響；已?包含了加工?制作時所要?發生及所涉?及到的所有?加工內容及?費用，加工?制作范圍內?將不再發生?的其它費用?支出。五?、本加工?構件不含防?腐涂裝，由?甲方防腐涂?裝分包單位?在制作場地?進行防腐涂?裝，乙方提?供構件機械?翻身。六?、本合同?價款已含乙?方應繳納的?稅費和各種?規費，乙方?開具發票。?第二條?加工成品期?限與交付?一、加工?期限：暫定?為____?_日歷天。?按甲方施工?進度要求、?加工順序和?出廠時間及?時交付加工?構件。具體?交付日期甲?方提前五天?通知乙方。?二、交?付狀態：按?甲方提供的?加工制作轉?換圖全部圖?示狀態交付?，并配合防?腐涂裝。?三、交付?地點：運輸?至甲方指定?場地，甲方?負責卸車。?第三條?加工材料供?應與采購?一、甲方?負責供應的?材料：本加?工構件的所?有工程鋼材?由甲方供應?，并負責送?貨到乙方指?定地點，乙?方負責卸貨?。乙方應設?專人向甲方?辦理甲供材?的限額領料?手續。甲供?鋼材按乙方?編制的材料?預算經甲方?審核后，作?為供料依據?（板材材損?2％、型材?材損3％）?。乙方按圖?紙要求負責?組織排版套?材下料，排?版圖必須經?過甲方確認?后方可下料?切割，超供?用料甲方負?責回收或按?市場廢鋼價?在乙方工程?款中扣除；?如因乙方原?因超領用料?或浪費材料?按同期市場?價在乙方工?程款中扣除?，并加收5?％的采管費?。二、?乙方負責供?應的材料：?本加工構件?的所有輔材?、措施用料?均由乙方自?行采購；采?用甲控乙供?形式；所有?材料必須符?合施工圖設?計要求。?三、乙方?自行采購的?材料、構配?件等應具有?產品合格證?或質量證明?文件，沒有?合格證書，?且未經鑒定?或經過試驗?定為不合格?的材料、構?配件等，甲?方有權制止?使用，由此?而造成的損?失由乙方負?責。四、?具有合格?證書的材料?、構配件等?應按規定復?驗，其檢驗?費用由乙方?承擔，如屬?不合格產品?，其不合格?產品由乙方?在48小時?內清理出場?。五、?材料代用，?經甲方批準?后，乙方方?可使用代用?材料；因乙?方原因使用?時，由乙方?承擔發生的?費用。第?四條加工?成品質量與?驗收一、?根據設計?施工圖、修?改圖、轉化?圖、變更通?知、施工說?明及有關技?術文件資料?，遵照國家?現行《建筑?安裝工程施?工及驗收規?范》、《建?設工程質量?管理辦法》?和有關工程?質量的規定?，由乙方確?保本加工構?件質量。?二、質量?等級：一次?驗收合格?三、保修?期限：保修?_____?年。四、?技術資料?：由甲方提?供壹套加工?圖紙及加工?技術說明資?料，交付完?畢后收回，?乙方不得留?存技術資料?的復制品。?技術資料必?須按甲方貫?標程序記錄?整理，格式?采用甲方提?供的表格格?式承攬加?工合同書樣?本（二）?定作方：_?____(?簡稱甲方)?營業執照?號碼：__?___承?攬方：__?___(簡?稱乙方)?營業執照號?碼：___?__根據?《加工承攬?合同條例》?有關規定，?經雙方協商?一致，訂立?下列條款，?共同信守：?品名或項?目規格、?型號單位數?量單價價款?或酬金元金?額：仟佰拾?萬仟佰拾元?角分一、?產品的質量?、包裝、加?工方法：_?____?二、原材料?的提供以及?規格、數量?、質量：_?____?三、履行的?期限、地點?和方式：_?____?四、驗收標?準和方法：?_____?五、結算?方式：__?___六?、違約責任?：除不可抗?力的原因外?，任何一方?不履行合同?，都要承擔?違約責任。?1.承攬?方的違約責?任：不能交?付定作物或?完不成工作?，償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價?款總值__?___%或?酬金總額_?____%?的違約金。?其余違約?行為按《加?工承攬合同?條例》第二?十一條的有?關規定執行?。2.定?作方的違約?責任：中途?變更定作物?的數量、規?格、質量和?設計等，賠?償承攬方因?此造成的損?失，中途廢?止合同，屬?承攬方提供?原材料的，?償付未履行?部份價款總?值____?_%的違約?金;不屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方以?未履行部分?酬金___?__%的違?約金。其余?違約行為按?《加工承攬?合同條例》?第二十二條?的有關規定?執行。七?、雙方約定?的其它條款?：____?_八、以?上條款如有?未盡事宜，?應以書面協?議，作為附?件。九、?本合同執行?中發生糾紛?，雙方應及?時協商解決?，協商不成?時，任何一?方都可以向?合同管理機?關申請調解?、____?_，也可以?直接向人民?法院起訴。?十、本合?同一式__?___份，?正本雙方各?執____?_份，副本?送工商行政?管理局所存?查。十一?、本合同有?效期限：從?雙方簽章之?日起到__?___年_?____月?_____?日止。十?二、本合同?簽訂日期：?_____?年____?_月___?__日定?作方：__?___代?表：___?__開戶?銀行：__?___帳?號：___?__承攬?方：___?__代表?：____?_開戶銀?行：___?__帳號?：____?____?__年__?___月_?____日?承攬加工?合同書樣本?（三）訂?立合同雙方?：承攬人?：____?_定作人?：____?_定作人?委托承攬人?加工___?__，經雙?方充分協商?，特訂立本?合同，以便?共同遵守。?第一條加?工成品編?號：___?__名稱?：____?_規格：?_____?單位：_?____?數量：__?___備?注：___?__第二?條加工成品?質量要求?(加工定作?物品，需要?封存樣品的?，應當由雙?方代表當面?封簽，并妥?為保存，作?為驗收的依?據)編號?名稱規?格單位?數量備注?第三條原?材料的提供?辦法及規格?、數量、質?量___?__(1?.用承攬人?原料完成工?作的，承攬?人必須依照?合同規定選?用原材料，?并接受定作?人檢驗。承?攬人隱瞞原?材料的缺陷?或者用不符?合合同規定?的原材料而?影響定作物?的質量時，?定作人有權?要求重作、?修理、減少?價款或退貨?。2.用定?作人原材料?完成工作的?，合同應當?明確規定原?材料的消耗?定額。定作?人應按合同?規定的時間?、數量、質?量、規格提?供原材料。?承攬人對定?作人提供的?原材料要按?合同規定及?時檢驗，不?符合要求的?.，應立即?通知定作人?調換或補齊?。承攬人對?定作人提供?的原材料不?得擅自更換?，對修理的?物品不得偷?換零部件。?3.原材料?等物品交(?提)日期計?算，參照第?七條規定執?行。)第?四條技術資?料、圖紙提?供辦法_?____?(1.承攬?人在依照定?作人的要求?進行工作期?間，發現提?供的圖紙或?技術要求不?合理，應當?及時通知定?作人;定作?人應當在規?定的時間內?回復，提出?修改意見。?承攬人在規?定的時間內?未得到答復?，有權停止?工作，并及?時通知定作?人，因此造?成的損失，?由定作人賠?償。2.承?攬人對于承?攬的工作，?如果定作人?要求保密，?應當嚴格遵?守，未經定?作人許可不?得留存技術?資料的復制?品。3.定?作人應當按?規定日期提?供技術資料?、圖紙等。?)第五條?價款或酬金?____?_(價款?或酬金，按?照國家或主?管部門的規?定執行，沒?有規定的由?當事人雙方?商定。)?第六條驗收?標準和方法?____?_(1.?按照合同規?定的質量要?求、圖紙和?樣品作為驗?收標準。2?.定作人應?當按合同規?定的期限驗?收承攬人所?完成的工作?。驗收前承?攬人應當向?定作人提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協商，在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題，?除定作人使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬人負?責修復或退?換。3.當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發生爭議時?，可由法定?質量)監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。)第七?條交貨的時?間和地點?_____?(1.交?(提)定作?物期限應當?按照合同規?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交(提)定?作物，應當?在事先與對?方達成協議?;并按協議?執行。2.?交(提)定?作物日期的?計算：承攬?人自備運輸?工具送交定?作物的，以?定作人接收?的戳記日期?為準;委托?運輸部門運?輸的，以發?運定作物時?承運部門簽?發戳記日期?為準，自提?定作物的，?以承攬人通?知的提取日?期為準，但?承攬人在發?出提取定作?物的通知，?必須留給定?作人以必要?的途中時間?;雙方另有?約定的，按?約定的方法?計算。)?第八條包裝?要求及費用?負擔__?___第?九條運輸辦?法及費用負?擔___?____?___第?十條結算方?式及期限?_____?第十一條?其他__?___(?如：1.根?據國家有關?規定，定作?人可向承攬?人交付定金?，定金數額?由雙方協商?確定。定作?人不履行合?同的，無權?請求返還定?金，承攬人?不履行合同?的，應當雙?倍返還定金?。2.根據?國家有關規?定，經當事?人雙方約定?，定作人可?向承攬人給?付預付款。?承攬人不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數返還?預付款。定?作人不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金;?有余款的可?以請求返還?，等等。)?第十二條?承攬人的違?約責任一?、未按合同?規定的質量?交付定作物?或完成工作?，定作人同?意利用的，?應當按質論?價，酌減酬?金或價款;?不同意利用?的，應當負?者修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后，仍不符?合合同規定?的，定作人?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?人賠償。?二、交付定?作物或完成?工作的數量?少于合同規?定，定作人?仍然需要的?，應當照數?補齊，補交?部分按逾期?交付處理;?少交、遲交?部分定作人?不再需要的?，承攬人應?賠償定作人?因此造成的?損失。三?、未按合同?規定包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作人?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬人應當償?付定作人不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合合?同規定造成?定作物毀損?、滅失的，?由承攬人賠?償損失。?四、逾期交?付定作物(?包括返修、?更換、補交?等)，應當?向定作人償?付違約金_?____元?;(合同中?無具體規定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定作?人償付違約?金。)以酬?金計算的，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的酬?金總額的1?%償付違約?金。未經?定作人同意?，提前交付?定作物，定?作人有權拒?收。五、?不能交付定?作物或不能?完成工作時?，應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_%(10?%--30?%的幅度)?或酬金總額?的____?_%(20?%--60?%的幅度)?違約金。?六、異地交?付的定作物?不符合合同?規定，暫由?定作人代保?管時，應當?償付定作人?實際支付的?保管、保養?費。七、?實行代運或?送貨的定作?物，錯發到?達地點或接?收單位(人?)，除按合?同規定負責?運到指定地?點或接收單?位(人)外?，并承擔因?此多付的運?雜費和逾期?交付定作物?的責任。?八、由于保?管不善致使?定作人提供?的原材料、?設備、包裝?物及其他物?品毀損、滅?失的，應當?償付定作人?因此造成的?損失。九?、未按合同?規定的辦法?和期限對定?作人提供的?原材料進行?檢驗，或經?檢驗發現原?材料不符合?要求而未按?合同規定的?期限通知定?作人調換、?補齊的，由?承攬人對工?作質量、數?量承擔責任?。十、擅?自調換定作?人提供的原?材料或修理?物的零部件?，定作人有?權拒收，承?攬人應賠償?定作人因此?造成的損失?。如定作人?要求重作或?重新修理，?應當按定作?人要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條定作人?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數量、規?格、質量或?設計等，應?當賠償承攬?犬因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同，屬?承攬人提供?原材料的，?償付承攬人?的未履行部?分價款總值?_____?%(10%?一30%的?幅度)的違?約金;不屬?承攬人提供?材料的，償?付承攬人以?未履行部分?酬金總額_?____%?(20%一?60%的幅?度)的違約?金。三、?未按合同規?定的時間和?要求向承攬?人提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作，承攬?人有權解除?合同，定作?人應當賠償?承攬人因此?而造成的損?失;承攬人?不要求解除?合同的，除?交付定作物?的日期得以?順延外，定?作人應當償?付承攬人停?工待料的損?失。四、?超過合同規?定期限領取?定作物的，?除按本條第?五款規定償?付違約金外?，還應當承?擔承攬人實?際支付的保?管、保養費?。定作人超?過領取期限?六個月不領?取定作物時?，承攬人有?權將定作物?變賣，所得?價款在扣除?報酬和保管?、保養費后?，退還給定?作人;變賣?定作物所得?少于報酬和?保管、保養?費時，定作?人還應補償?不足部分，?如定作物不?能變賣，應?當賠償承攬?人的損失。?五、超過?合同規定日?期付款，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定向承?攬人償付違?約金;以酬?金計算的，?每逾期一天?，按酬金總?額的1%償?付違約金。?六、無故?拒絕接收定?作物，應當?賠償承攬人?因此造成的?損失及運輸?部門的罰款?。七、變?更交付定作?物地點或接?收單位(人?)，承擔因?此而多支?出的費用。?第十四條?不可抗力?在合同規定?的履行期限?內，由于不?可抗力致使?定作物或原?材料毀損、?滅失時，承?攬人在取得?合法證明后?，可免予承?擔違約責任?，但應當采?取積極措施?，盡量減少?損失，如在?合同規定的?履行期限以?外發生的，?不得免除責?任，在定作?人遲延接受?或無故拒收?期間發生的?，定作人應?當承擔責任?，并賠償承?攬人由此造?成的損失。?第十五條?糾紛的處理?加工承攬?合同發生糾?紛時，當事?人雙方應協?商解決;協?商不成時任?何一方可向?合同管理機?關申請調解?、____?_，也可以?直接向人民?法院起訴。?本合同自?_____?年____?_月___?__日起生?效，合同履?行完畢即失?效。本合同?執行期間，?雙方不得隨?意變更和解?除合同，合?同如有未盡?事宜，應由?雙方共同協?商，作出補?充規定，補?充規定與本?合同具有同?等效力。?本合同正本?一式二份，?定作人和承?攬人各執一?份;合同副?本一式__?___份，?交____?_(如經鑒?證或公證，?則應送鑒證?機關或公證?機關)各留?存一份。?定作人：(?蓋章)__?___代?表人：(蓋?章)___?__地址?：____?_電話：?_____?開戶銀行?：____?_賬號：?_____?承攬人：?(蓋章)_?____?代表人：(?蓋章)__?___地?址：___?__電話?：____?_開戶銀?行：___?__賬號?：____?____?__年__?___月_?____日?承攬加工?合同書樣本?（四）甲?方：(定?作方)__?___地?址:__?___工業?城法定代?表人:__?___營業?執照證號:?_____?乙方：?(承攬方)?_____?地址:_?____?法定代表人?:____?_營業執照?證號:__?___合?同編號：_?____?合同簽訂地?：____?_工業城內?乙方是為?甲方加工?_____?所需零部件?的生產廠家?，雙方本著?互惠互利，?友好合作的?原則，為明?確雙方權利?和義務，特?訂立本合同?。一、?本合同所指?加工行為是?：甲方向?乙方下達加?工訂單，由?乙方按照甲?方提供之加?工圖紙、技?術指標、質?量標準、驗?收標準及其?它約定條件?，加工產品?并送貨至甲?方指定地點?，經甲方驗?收合格后，?甲方支付加?工費給乙方?的行為。?二、本合?同所指加工?之零部件見?下表:甲?方企業物料?代碼產品?品名、規?格單位?單價備?注1.?根據生產實?際情況,增?加上表以外?的同類型零?部件加工,?雙方可簽訂?補充協議。?2.本?合同所指加?工之零部件?以下簡稱“?加工零部件?”三、?加工零部件?的技術標準?(包括質量?要求)：甲?方企業物料?代碼產品?品名規格?技術標準?或要求備?注四、?加工零部?件價格及加?工費的確定?：1.?乙方加工零?部件的價格?，由雙方依?據《報價核?算表》確認?，該價格自?確認之日起?生效。因市?場價格的變?動或其它原?因，需要調?整價格的，?按該程序重?新確認，之?前仍按原價?格執行。?2.為確?保甲乙雙方?長期有效的?合作關系，?乙方提供給?甲方的加工?零部件必須?最具市場競?爭力。如乙?方銷售與加?工零部件類?似的產品給?其它客戶，?則乙方必須?保證加工零?部件與這些?類似產品相?比價格最低?;在其它廠?家能以比乙?方更低的價?格提供相同?質量的加工?零部件時，?甲方有權要?求乙方在保?證質量的前?提下，將價?格調整到與?其它廠家相?同或更低。?乙方在甲方?提出要求之?日起15天?內不予調整?價格也不能?合理說明原?因的，甲方?可以終止本?合同的履行?。3.?加工費計算?方法：(?1)對甲?方提供的原?材料、零部?件，應在核?定加工零部?件價格基礎?上，扣除甲?方提供之原?材料、零部?件價格，余?額為乙方的?加工費。?(2)由?甲方提供原?材料、零部?件的，乙方?必須按照甲?方規定的程?序到甲方指?定倉庫辦理?領料手續，?領取物料并?按照甲方規?定之原材料?、零部件損?耗標準進行?加工，超過?規定標準，?造成甲方原?材料、零部?件損失的，?甲方有權直?接從乙方加?工費中扣除?。五、?加工訂貨：?1.甲?方向乙方下?達訂單，乙?方接受：?(1)甲?方以傳真或?電腦下單(?下同)的形?式向乙方發?出《委外加?工生產通知?單》訂貨，?乙方確認訂?單的具體要?求后回傳，?該訂單作為?甲方向乙方?訂貨的依據?。(2)?電話通知?訂貨。但訂?購的貨值或?甲方提供給?乙方加工的?材料貨值必?須在500?0元人民幣?以下，同時?，甲方必須?填寫《電話?通知訂貨記?錄》，作為?電話訂貨或?更改訂單的?原始記錄憑?證。2.?因甲方的?生產計劃變?動，要求更?改訂貨時，?乙方接受：?(1)?甲方向乙方?發出《加工?訂單更改通?知單》或取?消原《委外?加工生產通?知單》從新?發出《委外?加工生產通?知單》，乙?方確認后回?傳。(2?)電話通?知更改。但?更改的貨值?必須在50?00元人民?幣以下。?3.如甲?方通知取消?訂單：(?1)訂貨?當天通知取?消的，訂單?取消。(?2)在一?個貨期段內?(非訂貨當?天)通知取?消的，乙方?在接到通知?時應立刻停?止該訂單的?生產，并將?己生產數量?如實反映甲?方，經核實?是在乙方生?產力范圍內?的數量，甲?方僅負責安?排此數量已?生產的加工?零部件的使?用，協助乙?方消化為該?訂單生產的?正常備料。?4.乙?方需領用甲?方提供的原?材料、零部?件，于訂單?下達之日，?憑甲方訂單?按本合同第?三條規定辦?理領料手續?。六、?加工零部件?的包裝、運?輸與交貨：?1.加?工零部件的?包裝，按甲?方企業技術?規定執行：?_____?;2.?包裝物標識?規定：__?___;?3.如某?加工零部件?沒有甲方的?企業技術規?定則按國家?有關規定或?采用適宜運?輸與保證質?量的包裝。?4.乙?方必須按合?同及訂貨單?的要求將加?工零部件送?至甲方指定?倉庫，運輸?、裝卸費用?自負。送貨?時應包裝完?整，標識明?確，規格統?一，并在送?貨單上注明?甲方制訂的?物料碼、名?稱規格、數?量、單位及?生產廠的合?格證。5?.甲方收?到乙方的加?工零部件時?，經檢驗合?格開具合格?檢驗報告后?，開具《收?料單》。?6.甲方?負責乙方要?求回收的加?工零部件包?裝物的保護?并統一地點?存放。乙方?應在七(7?)天內將加?工零部件的?包裝物運走?，否則，對?包裝物的任?何問題甲方?不負責。?七、雙方?就合同產品?所需模具，?約定如下：?1.圖?紙的設計與?提供：乙方?進行圖紙的?設計開發，?圖紙及技術?資料需經甲?方確認，費?用由乙方承?擔。2.?模具的制?造及其費用?承擔：由乙?方承擔;?3.模具?的驗收及其?標準：由甲?方或甲方確?認的圖紙及?零件檢驗標?準確定。?4.模具?的使用、維?修、保養及?費用承擔：?由乙方承擔?;5.?模具的知識?產權：甲方?所有;6?.模具的?所有權：甲?方所有。?八、知識?產權保護?1.按照?雙方簽訂的?《知識產權?保護協議》?規定執行，?有商標許可?的，還須簽?訂《商標使?用許可合同?》。九、?產品技術?、質量標準?與控制1?.合同生?效后___?__日內，?甲方應向乙?方提供相關?圖紙、檢驗?標準及下列?文件、資料?：(1)?(2)?(3)2?.產品質?量控制：?(1)乙?方須先按甲?方提供的相?關資料、首?樣等要求，?制作樣品，?并經甲方檢?驗合格后，?進行小批量?生產。小批?量產品質量?經甲方檢測?合格確認后?，才能進入?批量生產。?(2)?甲方有權向?乙方派駐技?術管理人員?并對乙方的?產品、材料?、零部件及?生產裝配過?程隨時進行?抽檢;乙方?應予配合，?并安排住宿?。甲方及時?將每次抽檢?、驗收結果?通報乙方，?以幫助乙方?解決質量問?題。(3?)甲方原?則上每年一?次派具內審?資格人員對?乙方的質保?體系進行檢?查評審，并?出具由甲方?管理者代表?簽發的審廠?報告，乙方?有責任按照?質保體系要?求配合甲方?進行工廠審?查，并對甲?方提出的不?合格項目及?時進行整改?。甲方針對?乙方質保體?系中的不合?格項進行二?次評審，如?仍未達到要?求，則可中?止或終止本?合同。(?4)乙方?同意將加工?零部件之主?要原材料及?關鍵零配件?供應商名單?及價格之詳?細書面資料?送甲方備案?，乙方更改?零配件及其?供應商前必?須經甲方書?面確認并報?甲方備案。?乙方已通過?_____?認證的產品?品種，零部?件不得更改?。(5)?一般情況?下，乙方可?在甲方推薦?的供應商范?圍內選擇，?也可選擇符?合甲方質量?要求的其它?供應商，但?應向甲方提?供該供應商?生產的關鍵?零配件足夠?檢驗數量的?樣品，經甲?方檢測合格?并書面確認?、封樣交甲?方后，方可?采購并投入?生產。(?6)雖然?甲方根據經?驗或樣品檢?測結果向乙?方推薦供應?商，或者同?意了乙方選?定的供應商?，或者借甲?方名義采購?原材料、零?配件后向乙?方提供，或?對加工零部?件進行了檢?驗。但是甲?方的認可或?受托購買行?為并不代表?乙方進貨質?量控制責任?的免除，由?乙方對所采?購零配部件?的質量承擔?責任。雖然?甲方進行了?上述質量檢?驗與控制活?動，但甲方?不對加工零?部件的質量?承擔任何責?任，由乙方?承擔全部的?產品質量責?任。3.?質量整改?(1)?同一型號的?加工零部件?，乙方若連?續出現二次?不合格，甲?方可發出整?改通知書，?并可應乙方?要求，派出?技術檢驗人?員予以幫助?，但其費用?由乙方支出?，經整改仍?不合格的，?甲方有權終?止與乙方之?間的合同履?行。4.?產品技術?、質量與控?制，不合格?品與產品質?量事故的處?理適用雙方?簽訂的《質?量保證協議?書》。十?、加工費?的結算1?.加工費?的結算方式?為：每月二?十五(25?)日前結清?截止上月二?十五(25?)日檢驗合?格的加工零?部件之加工?費，扣除加?工費___?__作為質?量保證金，?乙方根據余?額開具發票?，甲方以三?(3)個月?承兌匯票的?方式支付加?工費(乙方?如要求將承?兌方式改為?現匯支付，?由乙方不低?于月息0.?28%貼息?給甲方)。?2.質?量保證金于?雙方終止業?務來往的_?____年?內結清。第?_____?年結算__?___%，?第____?_年結算_?____%?，第___?__年結算?_____?%。十一?、驗收方?法1.?甲方自合同?物料入庫之?日起七個工?作日內完成?驗收，驗收?標準與手段?按照本合同?第三條的規?定或行業通?行標準或國?家標準執行?。雙方如對?質量問題產?生爭議的，?按甲方所在?地質量監督?檢查機關檢?測結果為準?。十二、?對加工零?部件提出異?議的時間和?辦法1.?甲方在驗?收過程中，?如果發現加?工零部件的?品種、型號?、規格、花?色和質量不?符合規定，?應妥為保管?并在天內?向乙方提出?書面異議。?書面異議中?，應說明合?同號、運單?號、車或船?只、發貨和?到貨日期;?不符合規定?的加工零部?件的名稱、?型號、規格?、花色、標?志、牌號、?批號、合格?證或質量保?證書號、數?量、包裝、?檢驗方法和?檢驗情況;?提出不符合?規定的加工?零部件的處?理意見。在?付款期內，?甲方有權拒?付不符合合?同規定部分?的貨款。?2.乙方?在接到需方?書面異議后?，應在__?___天內?負責處理，?否則即視為?默認甲方提?出的異議和?處理意見。?3.加?工零部件在?用于甲方生?產的過程中?出現質量問?題，乙方應?對此負全部?責任，甲方?負責協助。?造成甲方無?法正常使用?的加工零部?件，乙方應?負責退、換?。由此引起?所涉及之加?工費無法按?時付款的，?甲方不承擔?任何責任，?但由此造成?甲方不能生?產或延誤的?，其損失由?乙方承擔賠?償責任。?4.加工?零部件出現?售后質量問?題的，由甲?方將存在問?題的產品提?交甲方所在?地質量監督?檢查機關檢?測，報告確?認屬乙方責?任的，由乙?方承擔全部?責任。十?三、乙方?違約責任：?1.乙?方不能按時?、按質、按?量交貨的，?根據不同情?況進行處理?，具體如下?：(1)?因質量問?題批次檢驗?不合格退貨?的，扣罰當?批貨值的5?%，但不低?于500元?，不高于5?000元;?在甲方通知?乙方后，乙?方做出返工?、挑選、重?新生產或其?它手段在原?訂單要求的?交貨期內重?新提交合格?之加工零部?件;不能在?原訂單要求?的交貨期內?重新提交合?格之加工零?部件品的，?應及時知會?甲方，并按?第(4)條?接受扣罰。?(2)?因質量問題?批次檢驗不?合格讓步接?收的，扣除?當批貨值的?10%;?(3)因?批次或零星?不合格(料?廢)造成停?工、返工或?全檢的，按?未能按期按?量交貨造成?停工處理，?按50元工?時累計扣罰?，物料損失?由乙方負責?;(4)?未能按期?、按量交貨?或不合格造?成計劃調整?的，扣罰違?約金300?0元次;?(5)未?能按期、按?量交貨或不?合格造成出?貨延誤，批?次或零星不?合格(料廢?)造成出貨?延誤的，扣?罰違約金5?000元次?，損失另計?;(6)?故意將不?合格的加工?零部件混放?在合格品中?，或明知是?不合格品卻?冒充合格品?的，扣罰0?元以上的違?約金，情節?嚴重的除罰?款外取消供?應商資格;?(7)?未經確認，?私自更換、?更改原材料?、零部件規?格型號或供?應廠家，扣?罰0元以上?的違約金，?情節嚴重的?除罰款外取?消供應商資?格;(8?)送貨實?物數量或重?量不足，扣?除欠貨價值?10～10?0倍的違約?金;2.?乙方所交?的加工零部?件品種、型?號、規格、?花色、質量?不符合合同?規定的，除?按以上進行?扣罰，乙方?還必須負責?包換或包修?，并承擔修?理、調換或?退貨而支付?的實際費用?。乙方不能?修理或者不?能調換的按?不能交貨處?理。3.?乙方因加?工零部件的?包裝不符合?合同規定，?除按以上進?行扣罰，乙?方必須返修?或重新包裝?的，乙方應?負責返修或?重新包裝，?并承擔支付?的費用。甲?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?乙方應當償?付甲方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合規?定造成加工?零部件損壞?或滅失的，?乙方應當負?責賠償。?4.乙方?提前交貨的?、多交的和?品種、型號?、規格、花?色、質量不?符合合同規?定的加工零?部件，甲方?在代保管期?內實際支付?的保管、保?養等費用以?及非因甲方?保管不善而?發生的損失?，由乙方承?擔。5.?乙方提前?交貨的，甲?方接貨后，?仍可按合同?規定的交貨?時間付款;?合同規定自?提的，甲方?可拒絕提貨?。乙方逾期?交貨的，乙?方應