第11頁共11頁供水工程施工合同(三)十九、?爭議的解決?４４爭議?調解４４?．１爭議的?提出發包?人和承包人?或其中任一?方對監理人?作出__決?定持有異議?，又未能在?監理人的協?調下取得一?致意見而形?成爭議，任?一方均可以?書面形式提?請爭議調解?組解決，并?抄送另一方?。在爭議尚?未按第４４?．___款?的規定獲得?解決之前，?承包人仍應?繼續按監理?人的指示認?真施工。?４４．２爭?議調解組?發包人和承?包人應在簽?訂協議書后?的___天?內，按本款?規定共同協?商成立爭議?調解組，并?由雙方與爭?議調解組簽?訂協議。爭?議調解組由?３（或５）?名有合同管?理和工程實?踐經驗的專?家組成，專?家的聘請方?法可由發包?人和承包人?共同協商確?定，亦可請?政府主管部?門推薦或通?過行業合同?爭議調解機?構聘請，并?經雙方認同?。爭議調解?組成員應與?合同雙方均?無利害關系?。爭議調解?組的各項費?用由發包人?和承包人平?均分擔。?４４．３爭?議的評審?（１）合同?雙方的爭議?，應首先由?主訴方向爭?議調解組提?交一份詳細?的申訴報告?，并附有必?要的文件圖?紙和證明材?料，主訴方?還應將上述?報告的一份?副本同時提?交給被訴方?。（２）?爭議的被訴?方收到主訴?方申訴報告?副本后的_?__天內，?亦應向爭議?調解組提交?一份申辯報?告，并附有?必要的文件?圖紙和證明?材料。被訴?方亦應將其?報告的一份?副本同時提?交給主訴方?。（３）?爭議調解組?收到雙方報?告后的__?_天內，邀?請雙方代表?和有關人員?舉行聽證會?，向雙方調?查和質詢爭?議細節；若?需要時，爭?議調解組可?要求雙方提?供進一步的?補充材料，?并邀請監理?人代表參加?聽證會。?（４）在聽?證會結束后?的___天?內，爭議調?解組應在不?受任何干擾?的情況下，?進行獨立和?公正的評審?，提出由全?體專家簽名?的評審意見?提交發包人?和承包人，?并抄送監理?人。（５?）若發包人?和承包人接?受爭議調解?組的評審意?見，則應由?監理人按爭?議調解組的?評審意見擬?定爭議解決?議定書，經?爭議雙方簽?字后作為合?同的補充文?件，并遵照?執行。（?６）若發包?人和承包人?或其中任一?方不接受爭?議調解組的?評審意見，?并要求提交?仲裁，則任?一方均可在?收到上述評?審意見后的?___天內?將仲裁意向?通知另一方?，并抄送監?理人。若在?上述___?天期限內雙?方均未提出?仲裁意向，?則爭議調解?組的意見為?最終決定，?雙方均應遵?照執行。?４５友好解?決發包人?和承包人或?其中任一方?按第４４．?___款（?６）項的規?定發出仲裁?意向通知后?，爭議雙方?還應共同作?出努力直接?進行友好磋?商解決爭議?，亦可提請?政府主管部?門或行業合?同爭議調解?機構調解以?尋求友好解?決。若在仲?裁意向通知?發出后__?_天內仍未?能解決爭議?，則任何一?方均有權提?請仲裁。?４６仲裁或?訴訟４６?．１仲裁?（１）發包?人和承包人?應在簽訂協?議書的同時?，共同協商?確定本合同?的仲裁范圍?和仲裁機構?，并簽訂仲?裁協議。?（２）發包?人和承包人?未能在第_?__條規定?的期限內友?好解決雙方?的爭議，則?任一方均有?權將爭議提?交仲裁協議?中規定的仲?裁機構仲裁?。（３）?在仲裁期間?，發包人和?承包人均應?暫按監理人?就該爭議作?出__決定?履行各自的?職責，任何?一方均不得?以仲裁未果?為借口拒絕?或拖延按合?同規定應進?行的工作。?４６．２?訴訟發包?人和承包人?因本合同發?生爭議，未?達成書面仲?裁協議的，?任一方均有?權向人民法?院起訴。?二十、風險?和保險４?７工程風險?４７．１?發包人的風?險工程（?包括材料和?工程設備）?發生以下各?種風險造成?的損失和損?壞，均應由?發包人承擔?風險責任。?（１）發?包人負責的?工程設計不?當造成的損?失和損壞。?（２）由?于發包人責?任造成工程?設備的損失?和損壞。?（３）發包?人和承包人?均不能預見?、不能避免?并不能克服?的自然災害?造成的損失?和損壞，但?承包人遲延?履行合同后?發生的除外?。（４）?戰爭、__?_等社會因?素造成的損?失和損壞，?但承包人遲?延履行合同?后發生的除?外。（５?）其他由于?發包人原因?造成的損失?和損壞。?４７．２承?包人的風險?工程（包?括材料和工?程設備）發?生以下各種?風險造成的?損失和損壞?，均應由承?包人承擔風?險責任。?（１）由于?承包人對工?程（包括材?料和工程設?備）照管不?周造成的損?失和損壞。?（２）由?于承包人的?施工___?措施失誤造?成的損失和?損壞。（?３）其他由?于承包人原?因造成的損?失和損壞。?４７．３?風險責任的?轉移工程?通過完工驗?收并移交給?發包人后，?原由承包人?按上述第４?７．___?款規定承擔?的風險責任?同時轉移給?發包人（在?保修期發生?的在保修期?前因承包人?原因造成的?損失和損壞?除外）。?４７．４不?可抗力解除?合同合同?簽訂后發生?第４７．_?__款（３?）和（４）?項的風險造?成工程的巨?大損失和嚴?重損壞，使?雙方或任何?一方無法繼?續履行合同?時，經雙方?協商后可解?除合同。解?除合同后的?付款由雙方?協商處理。?４８工程?保險和風險?損失的補償?４８．１?工程和施工?設備的保險?（１）承?包人應以承?包人和發包?人的共同名?義向發包人?同意的保險?公司投保工?程險（包括?材料和工程?設備），投?保的工程項?目及其保險?金額在簽訂?協議書時由?雙方協商確?定。（２?）承包人應?以承包人的?名義投保施?工設備險，?投保項目及?其保險金額?由承包人根?據其配備的?施工設備狀?況自行確定?，但承包人?應充分估計?主要施工設?備可能發生?的重大事故?以及自然災?害造成施工?設備的損失?和損壞對工?程的影響。?（３）工?程和施工設?備的保險期?限及其保險?責任范圍為?：①從承?包人進點至?頒發工程移?交證書期間?，除保險公?司規定的除?外責任以外?的工程（包?括材料和工?程設備）和?施工設備的?損失和損壞?。②在保?修期內，由?于保修期以?前的原因造?成上述工程?和施工設備?的損失和損?壞。③承?包人在履行?保修責任的?施工中造成?上述工程和?施工設備的?損失和損壞?。４８．?２損失和損?壞的費用補?償（１）?自工程開工?至完工移交?期間，任何?未保險的或?從保險部門?得到的賠償?費尚不能彌?補工程損失?和修復損壞?所需的費用?時，應由發?包人或承包?人根據第４?７．___?款或第４７?．___款?規定的風險?責任承擔所?需的費用，?包括由于修?復風險損壞?過程中造成?的工程損失?和損壞所需?的全部費用?。（２）?若發生的工?程風險包含?第４７．_?__款和第?４７．__?_款所述的?發包人和承?包人的共同?風險，則應?由監理人與?發包人和承?包人通過友?好協商，按?各自的風險?責任分擔工?程的損失和?修復損壞所?需的全部費?用。（３?）若發生承?包人設備（?包括其租用?的施工設備?）的損失或?損壞，其所?得到的保險?金尚不能彌?補其損失或?損壞的費用?時，除第４?７．___?款所列的風?險外，應由?承包人自行?承擔其所需?的全部費用?。（４）?在工程完工?移交給發包?人后，除了?在保修期內?發現的由于?保修期前承?包人原因造?成的損失或?損壞外，應?由發包人承?擔任何風險?造成工程（?包括工程設?備）的損失?和修復損壞?所需的全部?費用。４?９人員的工?傷事故４?９．___?人員工傷事?故的責任?（１）承包?人應為其執?行本合同所?雇用的全部?人員（包括?分包人的人?員）承擔工?傷事故責任?。承包人可?要求其分包?人自行承擔?自己雇用人?員的工傷事?故責任，但?發包人只向?承包人追索?其工傷事故?責任。（?２）發包人?應為其現場?機構雇用的?全部人員（?包括監理人?員）承擔工?傷事故責任?，但由于承?包人過失造?成在承包人?責任區內工?作的發包人?的人員傷亡?，則應由承?包人承擔其?工傷事故責?任。４９?．___人?員工傷事故?的賠償發?包人和承包?人應根據有?關法律、法?規和規章以?及按第４９?．___款?規定，對工?傷事故造成?的傷亡按其?各自的責任?進行賠償。?其賠償費用?的范圍應包?括人員傷亡?和財產損失?的賠償費、?訴訟費和其?他有關費用?。４９．?___人員?工傷事故的?保險在合?同實施期間?，承包人應?為其雇用的?人員投保人?身意外傷害?險。承包人?可要求分包?人投保其自?己雇用人員?的人身意外?傷害險，但?此項投保不?免除承包人?按第４９．?___款規?定應負的責?任。５０?人身和財產?的損失５?０．１發包?人的責任?發包人應負?責賠償以下?各種情況造?成的人身和?財產損失：?（１）工?程或工程的?任何部分對?土地的占用?所造成的第?三者財產損?失。（２?）工程施工?過程中，承?包人按合同?要求進行工?作所不可避?免地造成第?三者的財產?損失。（?３）由于發?包人責任造?成在其管轄?區內發包人?和承包人以?及第三者人?員的人身傷?害和財產損?失。上述?賠償費用應?包括人身傷?害和財產損?失的賠償費?、訴訟費和?其他有關費?用。５０?．２承包人?的責任承?包人應負責?賠償由于承?包人的責任?造成在其管?轄區內發包?人和承包人?以及第三者?人員的人身?傷害和財產?損失。上?述賠償費用?應包括人身?傷害和財產?損失的賠償?費、訴訟費?和其他有關?費用。５?０．３發包?人和承包人?的共同責任?由于在承?包人轄區內?工作的發包?人人員或非?承包人雇用?的其他人員?的過失造成?的人員傷害?和財產損失?，若其中含?有承包人的?部分責任時?，應由監理?人與發包人?和承包人共?同協商合理?分擔其賠償?費用。５?０．４第三?者責任險（?包括發包人?的財產）?承包人應以?承包人和發?包人的共同?名義投保在?工地及其毗?鄰地帶的第?三者人員傷?害和財產損?失的第三者?責任險，其?保險金額由?雙方協商確?定。此項投?保不免除承?包人和發包?人各自應負?的在其管轄?區內及其毗?鄰地帶發生?的第三者人?員傷害和財?產損失的賠?償責任，其?賠償費用應?包括賠償費?、訴訟費和?其他有關費?用。５１?對各項保險?的要求５?１．１保險?憑證和條件?承包人應?在接到開工?通知后的_?__天內向?發包人提交?按合同規定?的各項保險?單的副本，?并通知監理?人。保險單?的條件應符?合本合同的?規定。５?１．２保險?單條件的變?動承包人?需要變動保?險單的條件?時，應事先?征得發包人?同意，并通?知監理人。?５１．３?未按規定投?保的補救?若承包人在?接到開工通?知后的__?_天內未按?合同規定的?條件辦理保?險，則發包?人可以代為?辦理，所需?費用由承包?人承擔。?５１．４遵?守保險單規?定的條件?發包人和承?包人均應遵?守保險單規?定的條件，?任何一方違?反保險單規?定的條件時?，應賠償另?一方由此造?成的損失。?二十一、?完工與保修?５２完工?驗收５２?．１完工驗?收申請報告?當工程具?備以下條件?時，承包人?即可向發包?人和監理人?提交完工驗?收申請報告?（附完工資?料）。（?１）已完成?了合同范圍?內的全部單?位工程以及?有關的工作?項目，但經?監理人同意?列入保修期?內完成的尾?工項目除外?。（２）?已按第５２?．___款?的規定備齊?了符合合同?要求的完工?資料。（?３）已按監?理人的要求?編制了在保?修期內實施?的尾工工程?項目清單和?未修補的缺?陷項目清單?以及相應的?施工措施計?劃。５２?．２完工資?料完工資?料（一式_?__份）應?包括：（?１）工程實?施概況和大?事記。（?２）已完工?程移交清單?（包括工程?設備）。?（３）永久?工程竣工圖?。（４）?列入保修期?繼續施工的?尾工工程項?目清單。?（５）未完?成的缺陷修?復清單。?（６）施工?期的觀測資?料。（７?）監理人指?示應列入完?工報告的各?類施工文件?、施工原始?記錄（含圖?片和錄像資?料）以及其?他應補充的?完工資料。?５２．３?工程完工的?驗收監理?人收到承包?人按第５２?．___款?規定提交的?完工驗收申?請報告后，?應審核其報?告的各項內?容，并按以?下不同情況?進行處理。?（１）監?理人審核后?發現工程尚?有重大缺陷?時，可拒絕?或推遲進行?完工驗收，?但監理人應?在收到完工?驗收申請報?告后的__?_天內通知?承包人，指?出完工驗收?前應完成的?工程缺陷修?復和其他的?工作內容和?要求，并將?完工驗收申?請報告同時?退還給承包?人。承包人?應在具備完?工驗收條件?后重新申報?。（２）?監理人審核?后對上述報?告及報告中?所列的工作?項目和工作?內容持有異?議時，應在?收到報告后?的___天?內將意見通?知承包人，?承包人應在?收到上述通?知后的__?_天內重新?提交修改后?的完工驗收?申請報告，?直至監理人?同意為止。?（３）監?理人審核后?認為工程已?具備完工驗?收條件，應?在收到完工?驗收申請報?告后的__?_天內提請?發包人進行?工程驗收。?發包人在收?到完工驗收?申請報告后?的___天?內簽署工程?移交證書，?頒發給承包?人。（４?）在簽署移?交證書前，?應由監理人?與發包人和?承包人協商?核定工程的?實際完工日?期，并在移?交證書中寫?明。５２?．４單位工?程驗收在?單位工程完?工后，經發?包人同意，?承包人可申?請對本合同?專用合同條?款第１．_?__款所列?的單位工程?項目中某些?需要進行驗?收的項目進?行驗收，其?驗收的內容?和程序應按?第５２．_?__款至第?５２．__?_款的規定?進行。單位?工程的驗收?成果和結論?可作為本合?同工程完工?驗收申請報?告的附件，?驗收后應由?發包人或授?權監理人按?第５２．_?__款的規?定簽發該單?位工程的移?交證書。?５２．__?_部分工程?驗收在全?部工程完工?驗收前，發?包人根據合?同進度計劃?的安排，需?要提前使用?尚未全部完?工的某項工?程時，可以?對已完成的?部分工程進?行驗收，其?驗收的內容?和程序可參?照第５２．?___款至?第５２．_?__款的規?定進行，并?應由發包人?或授權監理?人簽發臨時?移交證書，?其完工驗收?申請報告應?說明已驗收?的該部分工?程的項目或?部位，還需?列出應由承?包人負責修?復的未完成?缺陷修復項?目清單。?５２．６施?工期運行?（１）按第?５２．__?_款、第５?２．___?款進行驗收?的單位工程?或部分工程?，發包人需?要在施工期