建筑工程施工合同標準版_第1頁
建筑工程施工合同標準版_第2頁
建筑工程施工合同標準版_第3頁
建筑工程施工合同標準版_第4頁
建筑工程施工合同標準版_第5頁
已閱讀5頁,還剩8頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、建筑工程施工合同標準版建筑工程施工合同標準版1發包方(以下簡稱甲方):_承包方(以下簡稱乙方):_根據中華人民共和國經濟合同法,中華人民共和國建筑法,建筑工程質量管理條例及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。一、工程概況(一)工程名稱:_(二)工程地點:_二、工程承包范圍_安全維護及整改。三、合同工期_天。四、工程造價工程造價為:_元整五、質量標準5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。5.2使用標準、規范(包括但不限于

2、以下內容)5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。七、工程計價7.1本工程計算編制原則:按_省住房和城鄉建設廳文件_建價_號建設工程工程量清單計價規范(_,_省建設工程造價管理辦法(省人民政府令第_號),_省建設工程計價辦法,_省修繕定額、_省建筑裝飾裝修工程量消耗標準、_省安裝工程消耗標準及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。7.2人工、材料價格的確定:人工工資按_省住房和城鄉建設廳文件_建價_號文件綜

3、合工資單價計取,材料價格按照施工同期_建設造價預算價,信息價及市場價格執行。7.3具體工程量以甲方簽證單為準。八、工期有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨_mm或_mm以上(以_市氣象局報告為準),一次停水、停電_小時以上。8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。九、工

4、程款的支付9.1工程完工后,甲方在_內向乙方支付工程預算價的_%。9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的_%,工程保修金留結算總價的_%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_天內全額返還,保修金不計利息。十、違約責任10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。十一、安全生產和文明施工認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合

5、同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_份,甲乙雙方各執_份。雙方簽字蓋章后生效。甲方:_乙方:_日期:_年_月_日建筑工程施工合同標準版2發包方:_(以下簡稱甲方)承包方:_(以下簡稱乙方)根據中華人民共和國合同法和有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成

6、如下協議:一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。二、該土地位于_,四至為:東至_,南至_,西至_,北至_,使用年限為_年。甲方對該土地享有所有權和使用權。三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。六、乙方應當按照該合同約定的

7、土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。八、該建筑工程應在本合同生效后_天內動工,_天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_%支付乙方投資回報。(二)、該建筑工程竣

8、工驗收合格后,甲方每年支付乙方_%的實際建設成本,每年的_月_日前一次性全額支付,余款按年_%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_月_日前一次性全額支付,所有款項在_月_日前付清。十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由

9、甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的_%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。十六、本合同的簽訂地在_,凡因本合同引起的或與本合同有關的.任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據_省高級人民法院關于各級法

10、院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定,由_人民法院或_中級人民法院管轄。該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽蓋章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同標準版3甲方:乙方:甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:第一條:工程名稱_(指分包部分之間工程名稱)第二條:工程地點_。第三條:工程范圍_。第四條:質量標準_可依照工程施工詳圖、施工說明書及安裝工程施工驗收技術規范列出)。第五條:承包人_(如按預算實行包工包料,屬于

11、總承包人及發包人負責供應之材料,分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。第六條:工程總價本工程包價計人民幣_元整。第七條:工程包價本工程包價計人民幣_元整(本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值)。第八條:付款辦法:_。第九條:工程期限按本合同第三條的工程范圍自_年_月_日開工至_年_月_日止全部完工。第十條:本工程范圍內的_工程,自_年_月_日開工于_年_月_日完成交工。_第十一條:雙方聯系制度及協作辦法_。第十一條:本合同正式兩份,雙方各執一份,副本_份,總承包人收執_份(其中送撥款銀行及發包人各一份)分包方收執_份。甲方:乙方:_年_月_日建筑工程

12、施工合同標準版4甲方:_乙方:_雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協商一致,訂立本合同。一、工程概況工程名稱:_工程地點:_工程內容:_二、工程承包范圍承包范圍:_面積為準三、合同工期開工日期:_年_月_日坯房竣工日期:_年_月_日(中途如有下雨一天則往后推遲一天)竣工日期:_年_月_號合同工期總日歷天數:_年_月_日四、工期延誤因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延1.設計變更和工程量增加;2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過_小時;3.不可抗力自然條件;五、工程竣工乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責任。六、工程質量標準:_縣質量檢測局為準(不包括材料質量)。七、合同價款金額:建筑面積每平方米¥_元建筑面積的總平方米工程預支款:¥_萬元竣工日付款:余下總金額的_%工程款結算:檢測工程竣工日后_個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。八、組成合同的文件1.本合同協議書2.標準、規范及有關技術文件3.圖紙雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。十、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前_個工作日向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論