1、你所需要的辦公文檔2020年工程施工合同范文時間 XXXXX【導語】工程施工前也是需要先簽訂合同的，也是為了保證施工的正常進行。我為大家提供 2020年工程施工合同范文，歡迎閱讀。篇一】2020年工程施工合同范文發包方（以下簡稱甲方） 承包方（以下簡稱乙方） 根據中華人民共和國經濟合同法，中華人民共和國建筑法，建筑工程質量管理條例及其他有關法律、行政法規及省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。一、工程概況（一）工程名稱（二）工程地點 二、工程承包范圍安全維護及整改三

2、、合同工期天四、工程造價工程造價為 元整五、質量標準質量標準達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。使用標準、規范（包括但不限于以下內容）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。本工程適用的地方標準、規程必須符合省標準規程。六、承包方式按本合同第2 條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。七、工程計價本工程計算編制原則按省住房和城鄉建設廳文件號建設工程工程量清單計價規范（gb50500-2017），省建設工程造價管理辦法（省人民政府令第 號）， 省建設工程計價辦法， 省修繕定額、 省建筑裝飾裝修工程量消耗標準、 省安裝工程消耗標準及工程消

3、耗標準動態調整統一解釋進行編制。人工、材料價格的確定人工工資按省住房和城鄉建設廳文件號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期 建設造價預算價，信息價及市場價格執行。具體工程量以甲方簽證單為準。八、工期有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨 mm或 mm以上（以市氣象局報告為準），一次停水、停電 小時以上。因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。因甲

4、方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。九、工程款的支付工程完工后，甲方在內向乙方支付工程預算價的 %.在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的 %，工程保修金留結算總價的 %，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題 天內全額返還，保修金不計利息。十、違約責任違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。十一、安全生產和文明施工認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式份，甲乙雙方各執份。雙方簽字蓋章后生效。甲方（公章） 乙方（公章）_法定代表人（簽字） 法定代表人（簽字）日期 年月日日期 月 日