1、一級建造師考試法規題庫每日練習100題含答案_15231. 題型：多選題 下列情形中，不得撤銷的要約包括（）oa要約人確定了承諾期限b要約人明確表示要約不可以撤銷c撤銷的通知在要約到達后才到達受要約人d撤銷的通知在承諾通知發出之后到達受要約人e受要約人有理由認為要約不可撤銷，并已經為履行合同做了準備工作答案a,b,e 解析有下列情形之一的，要約不得撤銷：（1）要約人確定了承諾期限或者以其他形式 明示要約不可撤銷；（2）受要約人有理巾認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合 同作了準備工作。p1192. 題型：單選題勞務分包單位作業人員發現本班組作業現場鋼管堆放過高且無防護措施時，應立即 向（）報告

2、。a兼職安全巡查員b專業監理工程師c發包人代表d建設工程安全生產監督站答案a解析本題考核的是施工安全事故隱患報告的義務。安全生產法規定，從業人員發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負 責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。只有兼職安全巡查員屬于安全生產 管理人員。3. 題型：多選題關于保修范圍和最低保修期限說法正確的有（）oa基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該 工程合理使用年限b屋面防水工程和有防水要求的衛生間、房間，最低保修期限為4年c供熱與供冷系統，為3個采暖期、供冷期d電氣管線、給水排水管道、設備安裝和裝修工程，

3、最低保修期限為2年e外墻面的防滲漏，最低保修期限為5年答案a,d,e解析本題涉及的考點是建設工程質量的最低保修期限。建設工程質量管理條例規 定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：基礎設施工程、房屋建筑 的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；屋 面防水工程、有防水要求的衛生闖、房間和外墻面的防滲漏，為5年；供熱與供 冷系統，為2個采暖期、供冷期；電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工 程，為2年。4. 題型：多選題小王在某建筑工程公司上班并簽訂了一份勞動合同。根據我國勞動法的規定, 下列情況下，小王可以單方解除與公司的勞動合同的有（）。a建筑公司拖欠小王4

4、個月工資b小王向公司請假探親，公司沒有同意c公司一直未給小王繳納社會保險費d公司強令小王冒險作業，危及小王人身安全e小王處于試用期階段答案a,c,d5. 題型：多選題甲公司以國產設備為樣品，謊稱進口設備，與乙施工企業訂立設備買賣合同，后乙 施工企業知悉實情。有關該合同爭議處理的說法，正確的有（）oa若買賣合同被撤銷后，有關爭議解決條款也隨之無效b乙施工企業有權自主決定是否行使撤銷權c乙施工企業有權自合同訂立之日起1年內主張撤銷該合同d該買賣合同被法院撤銷后，則該合同自始沒有法律約束力e乙施工企業有權自知道設備為國產之日起1年內主張撤銷該合同答案b,d,e解析本合同是在欺詐脅迫的條件下簽訂的，屬

5、于可撤銷可變更合同。行使撤銷權應當 在知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內行使，并應當向人民法院或者仲裁機構 申請。無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。合同部分無效，不影響 其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同無效、被撤銷或者終止的，不影響合同 中獨立存在的有關解決爭議方法的條款的效力。6. 題型：多選題根據2017年6月經修改后頒布的民事訴訟法第58條規定，下列選項中可以被 委托為訴訟代理人的包括（）。a律師b當事人的近親屬c被推薦的公民d法律工作者e當事人所在單位答案a,b,c,d解析當事人所在單位推薦的公民可以作為訴訟代理人，而不是所在單位，故e錯 誤。7. 題型：多選題根據

6、建設工程質量管理條例，關于施工單位質量責任和義務的說法，正確的有 ()0a對施工質量負責b按照工程設計圖紙和施工技術標準施工c對建筑材料、設備等進行檢驗檢測d建立健全施工質量檢驗制度e審查批準高大模板工程的專項施工方案答案a,b,c,d解析建設工程質量管理條例第二十九條施工單位必須按照工程設計要求、施工 技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢 驗應當有書面記錄和專人簽字；未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。8. 題型：多選題關于訴訟時效中斷的說法，正確的有()oa自訴訟時效中斷的原因消除之日起六個月訴訟時效期間屆滿b人民法院應當認定申報破產債權與提起訴訟具有同

7、等訴訟時效中斷的效力c權利人對同一債權中的部分債權主張權利，訴訟時效中斷的效力不及于剩余債權d債權轉讓的，應當認定訴訟時效從債權轉讓通知到達債務人之日起中斷e因權利人被義務人控制，不能行使請求權的，訴訟時效中斷答案b,d解析民法總則規定，有下列情形之一的，訴訟時效中斷，從中斷、有關程序終結 時起，訴訟時效期間重新起算：(1)權利人向義務人提出履行請求；(2)義務人 同意履行義務；(3)權利人提起訴訟或者中請仲裁；(4)與提起訴訟或者中請仲 裁具有同等效力的其他情形。參考教材p341o【題庫維護老師chenj9. 題型：單選題王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國中華人民共和國合同法調整范圍的是 (

8、)。a勞動合同b借款合同c勞務分包合同d房屋租賃合同答案a解析中華人民共和國合同法的調整范圍是指我國中華人民共和國合同法調 整對象的范圍，并非所有的合同都受中華人民共和國合同法調整，現行中華 人民共和國合同法只調整一部分合同，即狹義的合同。部分合同卻不受中華人 民共和國合同法調整，主要包括：有關身份關系的合同；有關政府行使行政 管理權的行政合同；勞動合同；政府間協議。10. 題型：單選題根據環境噪聲污染防治法，在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域，不能在夜間 進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業的是()。a搶修作業b搶險作業c搶工期作業d生產工藝要求必須連續的作業答案c11. 題型：單選題根據文物保

9、護法，因特殊需要在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他 建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，在相應人民政府批準前應當征得（）同盡、0a省、自治區、直轄市文物行政部門b城鄉規劃部門c國務院文物行政部門d建設行政主管部門答案c12. 題型：單選題2012年4月1日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公 司無法實現債權，丙公司于2013年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截 止日期為（）。a2015年4月1日b2013年1月1日c2013年4月1日d2014年1月1日答案d解析享有撤銷權的當事人一方請求撤銷合同的，應適用合同法第55條關于1年撤銷期間的規定，行使撤銷權應當

10、在知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內行 使，并應當向人民法院或者仲裁機構申請。13. 題型：單選題 起重機械，使用單位應當按照安全技術規范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前（）向特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特 種設備，不得繼續使用。a7日b15日c1個月d14日答案c解析起重機械，使用單位應當按照安全技術規范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前1 個月向特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種 設備，不得繼續使用14. 題型：單選題施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會或人民法院 管轄氣當該合同產生糾紛時，當事人（）a

11、應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁b只能向合同履行地的人民法院起訴c既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴d必須重新確定受訴人民法院考點1z308031仲裁協議的規定解析（1）民事仲裁的協議管轄 要求雙方具備明確、肯定的申請仲裁的意思表示。根 據最高人民法院關于適用中華人民共和國仲裁法辛若干問題的解釋（法釋2006 7號）第七條規定：當事人約定爭議可以向仲裁機構申請仲裁也可以向人 民法院起訴的，仲裁協議無效。（2）根據民事訴訟法第25條規定：當事人可 以通過書面協議從被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所 在地法院中選擇確定一家管轄法院。如無約定、約定不明或約定錯

12、誤則依照第24條規定向被告住所地或合同履行地法院起訴。 考點:仲裁協議的內容15. 題型：單選題某施工單位法定代表人授權市場合約部經理趙某參加某工程招標活動，這個行為屬 于（）。a指定代理b委托代理c法定代理d表見代理答案b解析本題考核的是委托代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理權。因委托代 理中，被代理人是以意思表示的方法將代理權授予代理人的，故又稱“意定代理”或 “任意代理”。16. 題型：多選題下列情形中，視為投標人相互串通投標的有（）。*a不同投標人的投標文件相互混裝b屬于同一集團、協會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協同投標c招標人授意投標人撤換、修改投標文件d不同投標人委

13、托同一單位辦理投標e單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位參加同一招標項目不同 階段的投標答案a,d17. 題型：多選題建設工程以賠償損失方式承擔違約責任的構成要件包括（）。a違及職業道德規范b造成損失后果c具有違約行為d違約行為與財產等損失之間有因果關系e違反建筑企業內部文件考點1z304015建設工程賠償損失的規定解析承擔賠償損失責任的構成要件是：1 .具有違約行為；2.造成損失后果；3.違約行為 與財產等損失之間有因果關系；4.違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規定應當 賠償?？?quot;點:承擔賠償損失責任的構成要件；18. 題型：多選題施工單位下列用水做法符合綠色施工導

14、則的是（）。a自然養護混凝土b現場機具、車輛沖洗用循環水c生活、工程用水分別計量管理d現場設置雨水收集利用系統e現場供水管網就近設置多個用戶點答案b,c,d解析綠色施工導則對提高用水效率規定：（1）施工中采用先進的節水施工工藝。（2）施工現場噴灑路面、綠化澆灌不宜使用市政自來水?，F場攪拌用水、養護用水 應采取有效的節水措施，嚴禁無措施澆水養護混凝土。（3）施工現場供水管網應根 據用水量設計布置，管徑合理、管路簡捷，采取有效措施減少管網和用水器具的漏 損。（4）現場機具、設備、車輛沖洗用水必須設立循環用水裝置。施工現場辦公 區、生活區的生活用水采用節水系統和節水器具，提高節水器具配置比率。項目臨

15、 時用水應使用節水型產品，安裝計量裝置，采取針對性的節水措施。（5）施工現場 建立可再利用水的收集處理系統，使水資源得到梯級循環利用。（6）施工現場分別 對生活用水與工程用水確定用水定額指標，并分別計量管理。（7）大型工程的不同 單項工程、不同標段、不同分包生活區，凡具備條件的應分別計量用水量。在簽訂 不同標段分包或勞務合同時，將節水定額指標納入合同條款，進行計量考核。（8） 對混凝土攪拌站點等用水集中的區域和工藝點進行專項計量考核。施工現場建立雨 水、中水或可再利用水的收集利用系統。19. 題型：單選題建設工程施工許可證的申請主體是（）oa施工單位b建設單位c監理單位d項目管理服務單位答案b

16、20. 題型：單選題投標有效期應從（）之日起計算。a招標文件規定的提交投標文件截止b提交投標文件c提交投標保證金d確定中標結果答案a21 .題型：單選題某施工企業派采購員王某采購一批外墻面磚，王某與某建筑材料公司簽訂了一份外 墻面磚供應合同，因洽談順利，旦該生產公司的衛生潔具質量上乘，價格優惠，遂 以公司名義又簽訂了 50套潔具供應合同，則該潔具供應合同屬于（）oa效力待定合同b無效合同c可變更合同d可撤銷合同答案a解析本題涉及的考點是效力待定合同。效力待定合同是指合同雖然已經成立，但因其 不完全符合有關生效要件的規定，其合同效力能否發生尚未確定，一般須經有權人 表示承認才能生效。合同法規定的

17、效力待定合同有三種，即限制行為能力人訂 立的合同，無權代理人訂立的合同，無處分權人處分他人的財產訂立的合同。22. 題型：單選題無效合同從（）之日起就不具備法律效力。a確認b訂立c履行d談判答案b23. 題型：單選題下列各項關系中，屬于合同法調整范圍的是（）oa企業內部管理關系b買賣關系c勞動合同關系d行政管理關系答案b解析合同法第2條規定：“本法所稱合同是平等主體的自然人、法人、其他組 織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議?；橐?、收養、監護等有關身份 關系的協議，適用其他法律的規定”。行政法律關系以及企業內部管理關系，因其 不是平等主體之間的法律關系，所以均不屬于合同法調整范圍。故b

18、為正確選 項。24. 題型：單選題2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同 意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（）。a趙先生2010年1月入職丁企業后，該企業在2010年11月才與之簽訂書面勞動 合同b張女士于1991年1月份到甲企業后一直在該企業工作c王先生于1989年進入乙國有企業工作，2008年3月，該企業改制，王先生已年 滿50歲d李女士已經連續與丙企業簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續訂勞動合同時，該 企業將李女士提升為市場部部長答案a解析本題考查的是無固定期限勞動合同。無固定期限勞動合同，是指用人單位與勞動 者約定無確定終止時間的勞動合

19、同。無確定終止時間的勞動合同并不是沒有終止時 間，一旦出現了法定的解除情形（如到了法定退休年齡）或者雙方協商一致解除 的，無固定期限勞動合同同樣可以解除。用人單位與勞動者協商一致，可以訂立無 固定期限勞動合同。有下列情形之一，勞動者提出或者同意續訂、訂立勞動合同 的，除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外，應當訂立無固定期限勞動合同：（1）勞動者在該用人單位連續工作滿10年的；（2）用人單位初次實行勞動合同 制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10 年且距法定退休年齡不足10年的；（3）連續訂立兩次固定期限勞動合同，且勞動 者沒有勞動合同法第39條和第40條第1項、

20、第2項規定的情形，續訂勞動合 同的。需要注意的是，用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，則視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。25. 題型：單選題甲建設單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作 出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執行。a仲裁委員會b人民法院c人民政府d建設行政主管部門答案b26. 題型：多選題下列選項中，屬于勞動合同必備條款的有()o a 勞動合同期限b試用期c社會保險d勞動報酬e培訓考占/、1z304021勞動合同訂立的規定 解析 勞動合同的必備條款主要包括用人單位基本信息，勞動者基本信息，合同期限、工 作內容和工作地

21、點、工作時間和休息休假、勞動報酬、社會保險、勞動保護、勞動 條件和職業危害防護及其他。而約定試用期、培訓、保守秘密、補充保險和福利待 遇等事項屬于可備條款。考 點：勞動合同的基本條款27. 題型：單選題投標有效期應從（）之日起計算。a開始提交投標文件b提交投標保證金c確定中標結果d招標文件規定的提交投標文件截止考點1z303012招標基本程序和禁止肢解發包、限制排斥投標人 解析投標有效期是從投標人提交投標文件截止之日起算?？?點.編制招標文件及標底；28. 題型：單選題根據建設工程安全生產管理條例的規定，施工起重機械安裝單位發生重大安全 事故或者造成其他嚴重后果，應承擔的法律責任是（）oa行政

22、責任b憲政責任c刑事責任d國家賠償責任答案a解析根據建設工程安全生產管理條例的規定，施工起重機械和整體提升腳手 架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸單位有下列行為之一的，責令限期改正，處 5萬元以上10萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，降低資質等級，直 至吊銷資質證書；造成損失的，依法承擔賠償責任:（1）未編制拆裝方案，制定安全施工措施的；（2）未由專業技術人員現場監督的；（3）未出具自檢合格證明或者出 具虛假證明的；（4）未向施工單位進行安全使用說明，辦理移交手續的。施工起重 機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸單位有前款規定的第（1） 項、第（3）項行為，經有關部門或

23、者單位職工提出后，對事故隱患仍不采取措施， 因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果，構成犯罪的，對直接責任人員，依 照刑法有關規定追究刑事責任。因此，施工起重機械安裝單位可能承擔的法律責任 是行政責任，而刑事責任主體是直接責任人員而非單位。故a為正確選項。29.題型：單選題甲建筑公司雇用的4名員工的具體情況見下表，甲建筑公司應當對（）員工定期 進行健康檢查。姓名性別年齡凋歲身體狀況工作性質備注甲男17良好無職業危害乙男20良好無職業危害丙女28良好無職業危害懷孕5個月丁女29良好無職業危害哺乳8個月嬰兒b乙c丙dt答案a解析本題涉及的考點是未成年工的特殊保護。用人單位應對未成年工定期進行健康

24、檢 查。30.題型：單選題生產安全事故報告和調查處理條例規定，安全事故調查組應當自事故發生之日 起60日內提交事故調查報告;特殊情況，經批準可以適當延長，但延長的期限最長不超過（）。a15日b30日c60日d120 日答案c31 .題型：多選題下列情形中，評標委員會應當否決投標人投標的有（）o a投標報價高于招標文件設定的最高限價b投標報價低于成本c投標文件沒有響應招標文件的實質性要求d投標人有串通投標行為e投標人主動提出了對投標文件的澄清、修改答案a,b,c,d32. 題型：單選題建筑施工企業申請安全生產許可證時，應當向建設主管部門提供的材料不包括（）o a建筑施工企業安全生產許可證申請表b

25、企業法人營業執照c與申請安全生產許可證應當具備的安全生產條件相關的文件、材料d 施工許可證考點1z306012安全生產許可證的有效期和政府監管的規定解析建筑施工企業安全生產許可證管理規定進一步明確，建筑施工企業申請安全生產許可證時，應當向建設主管部門提供下列材料：（1）建筑施工企業安全生產許 可證申請表；（2）企業法人營業執照；（3）與申請安全生產許可證應當具備的安 全生產條件相關的文件、材料。建筑施工企業申請安全生產許可證，應當對申請材 料實質內容的真實性負責，不得隱瞞有關情況或者提供虛假材料?？?點:安全生產許可證的申請33. 題型：單選題某施工單位分別對兩個建設單位的工程項目投標，但是，

26、在提交標書時，不慎將兩 個項目的投標文件互相錯投。則此施工單位的兩個投標文件均不構成要約，其原因 是（）。a要約內容不明確b要約人不特定c受要約人錯誤d無訂立合同的意思表示考占1z304012合同的要約與承諾解析要約構成要件有：1.內容具體確定；2.表明經受要約人承諾，要約人即受該意思表 示約束。要約是特定人作出的意思表示，要約必須有訂立合同的意思表示?？?點:要約；34. 題型：單選題建設單位申請施工許可證時，向發證機關提供的施工圖紙及技術資料應當滿足 （）。*a施工需要并通過監理單位審查b施工需要并按規定通過了審查c編制招標文件的要求d工程竣工驗收備案的要求答案b35. 題型：單選題甲公司

27、將施工機械借給乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情況下將該施工機械 賣給知悉上述情況的丙公司，關于乙、丙公司之間施工機械買賣合同效力的說法， 正確的是（）oa有效b可變更或撤銷c無效d效力待定答案c36. 題型：單選題刑法規定，投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節 嚴重的，（）,并處或者單處罰金。a處3年以下有期徒刑或者拘役b處3年以上7年以下有期徒刑c處3年以下有期徒刑或者管制d處5年以上10年以下有期徒刑答案a 解析本題考核的是串通投標罪。刑法第223條規定，投標人相互串通投標報 價，損害招標人或者其他投標人利益，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑或者拘 役，并處或者單處

28、罰金。37. 題型：多選題甲企業與乙銀行簽訂一份50萬元的借款合同，丙公司在借款合同的擔保人一欄加 蓋了企業的印章。貸款到期后，經甲企業與乙銀行協商，乙銀行同意貸款延期3個 月，但未告知丙公司。下列關于該債務清償的說法中，正確的有（）oa丙公司對此50萬元的債務不再承擔保證責任b乙銀行有權要求丙公司對50萬元債務承擔責任c乙銀行有權要求甲企業對50萬元債務承擔全部責任d乙銀行只能通過司法途徑要求甲企業承擔責任后，才可要求丙公司承擔責任e乙銀行有權要求甲企業對30萬元債務承擔責任，丙公司對20萬元債務承擔責任答案a,c解析債權人與債務人協議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經保證人書面 同

29、意的，保證人不再承擔保證責任。p3738. 題型：單選題下列糾紛可以申請仲裁的是（）。a建筑工程施工糾紛b婚姻糾紛c勞動糾紛d財產繼承糾紛答案a解析根據仲裁法的規定，該法的調整范圍僅限于民商事仲裁，即平等主體的公 民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權糾紛。39. 題型：多選題下列法律中，屬于社會法的有（）o a預算法b城鄉規劃法c職業病防治法d殘疾人保障法e安全生產法答案c,d,e解析本題考核的是社會法。社會法是調整勞動關系、社會保障和社會福利關系的法 律規范的總稱。殘疾人保障法、礦山安全法、勞動法、職業病防治 法、安全生產法、勞動合同法等屬于社會法。40. 題型：單選題 關于仲裁

30、審理的說法，正確的是（）。 a仲裁審理，必須開庭審理作出裁決b涉及當事人商業秘密的案件，當事人不得協議公開審理c申請人在開庭審理時未經仲裁庭許可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁決d被申請人提出了反請求，卻無正當理由開庭時不到庭的視為撤回反請求答案d41 .題型：單選題承包人己經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，竣工日期（ ）o a以合同約定的竣工日期為準b相應順延c以承包人提交竣工報告之日為準d以實際通過的竣工驗收之日為準答案42. 題型：單選題因企業分立而新設立的建筑業企業，其資質等級應按（）oa實際達到的資質條件核定b降低一級原企業的資質等級確定c最低資質等級核定d原企業的資質等綴確定答案a

31、解析根據建筑業企業資質管理規定第二十條企業合并的合并后存續或者新設 立的建筑業企業可以承繼合并前各方中較高的資質等級，但應當符合相應的資質等 級條件。企業分立的，分立后企業的資質等級，根據實際達到的資質條件，按照本 規定的審批程序核定。企業改制的，改制后不再符合資質標準的，應按其實際達到 的資質標準及本規定申請重新核定；資質條件不發生變化的，按本規定第十八條辦 理。43. 題型：單選題工程竣工1年后，房地產開發商尚欠施工企業一筆工程款，并以資金緊張為由拒不 付款。同時，購房者也拖欠房地產開發商的購房款，且己到該支付的時間。此時， 施工企業應（）。a以自己的名義向人民法院主張該購房款b以房地產開

32、發商名義向人民法院主張該購房款c以自己的名義直接向購房者主張該購房款d以房地產開發商名義直接向購房者主張該購房款答案a解析債權人代位權是債的保權制度的一種，所謂代位權是指因債務人怠于行使其到期 債權，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債 務人的債權的權利。題目中，施工企業可行使自己的代位權，以自己的名義向人民 法院主張該購房款。44. 題型：多選題下列爭議中，屬于勞動爭議范圍的是（）。* a家庭與家政服務人員之間的爭議b個體工匠與學徒之間的爭議c因確認勞動關系發生的爭議d因工作時間發生的爭議e因終止勞動合同發生的爭議答案c,d,e45. 題型：單選題關于房產稅的說

33、法，正確的是（）oa房產稅在城市、縣城征收，但不在建制鎮和工礦區征收b房產稅依照房產原值一次減除20%50%后的余值計算繳納c房產出租的，以房產租金收入為房產稅的計稅依據d房產稅的稅率，依照房產余值計算繳納的，稅率為1.6%答案c46. 題型：單選題 下列關于法人的表述，錯誤的是（）。a企業法人分立、合并的，應當向登記機關辦理登記但無需公告b企業法人分立、合并的，其權利和義務由變更后的法人享有和承擔c有獨立經費的機關從成立之日起，具有法人資格d具有法人條件的事業單位、社會團體，依法不需要辦理法人登記的，從成立之日 起，具有法人資格答案a解析企業法人分立、合并的，應當向登記機關辦理登記并公告。p

34、1047. 題型：單選題按照民事訴訟法規定，當事人對己經發生法律效力的判決、裁定申請再審，應 當在判決、裁定發生法律效力后（）提出。a6個月b1年c2年d20年答案a48. 題型：多選題工程建設標準批準部門應當對工程項目執行強制性標準情況進行監督檢查，監督檢 查的主要方式有（）。a復查b重點檢查c抽查d巡查e專項檢查答案b,c,e49. 題型：單選題 施工單位依法對本企業的安全生產工作負全面責任的是（）。a主要負責人b技術負責人c項目負責人d安全管理部門負責人答案a解析本題考點是施工單位的安全生產責任制度。根據建設工程安全生產管理條例 規定，施工單位主要負責人對安全生產工作全面負責。施工單位主

35、要負責人可以是 董事長，也可以是總經理或總裁等。50. 題型：單選題建設工程施工總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，關于安全生產責任的 說法，正確的是（）a分包合同中就應當明確總、分包單位各自的安全生產方面的權利和義務b分包單位的安全生產責任由分包單位獨立承擔c總承包單位對分包單位的安全生產承擔全部責任d總承包單位和分包單位對施工現場安全生產承擔同等責任答案a51 .題型：單選題某施工企業于2009年3月5日向發包人提交了竣工驗收報告，比合同約定工期提 前1周，但發包人以質量存在嚴重缺陷為由拒絕組織驗收。雙方經協商，于2009 年3月20日提請有關部門進行質量鑒定，鑒定部門于2009年4

36、月10日出具了工 程質量合格的鑒定結論。則該工程的實際竣工日期應為（）oa2009年3月5日b2009年3月12日c2009年3月20日d2009年4月10日答案a 解析本題考核的是竣工日期。最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件 適用法律問題的解釋規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，承包人已 經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日 期。52. 題型：多選題行政機關及其工作人員在行使行政職權時（）,受害人有取得賠償的權利。a違法征收、征用財產的b違法對財產采取凍結措施的c違法對財產采取查封、扣押等行政強制措施的d行政機關工作人員作出的與行使職權無關

37、的個人行為e違法實施罰款、吊銷許可證和執照、責令停產停業、沒收財物等行政處罰的答案a,b,c,e解析行政機關及其工作人員在行使行政職權時有下列侵犯財產權情形之一的，受害人 有取得賠償的權利：（1）違法實施罰款、吊銷許可證和執照、責令停產停業、沒收 財物等行政處罰的；（2）違法對財產采取查封、扣押、凍結等行政強制措施的；（3）違法征收、征用財產的；（4）造成財產損害的其他違法行為。但是，屬于下列情形之一的，國家不承擔賠償責任：（1）行政機關工作人員與行 使職權無關的個人行為；（2）因公民、法人和其他組織自己的行為致使損害發生 的；（3）法律規定的其他情形。p35953. 題型：多選題根據勞動合同

38、法，用人單位在招用勞動者以及訂立勞動合同時，不得（）。 a要求勞動者提供擔保b訂立無終止時間的勞動合同c向勞動者收取財物d扣押勞動者的證件e約定競業限制條件答案a,c,d解析用人單位招用勞動者，不得要求勞動者提供擔保或者以其他名義向勞動者收取財 物、不得扣押勞動者的居民身份證或者其他證件。54. 題型：單選題甲地法院在乙地對被執行人執行過程中，查明被執行人確無財產可供執行，此時應 （）o a由甲地法院裁定中止執行b由乙地法院裁定中止執行c由甲地法院裁定終結執行d由乙地法院裁定終結執行考點1z308026民事訴訟的執行程序解析執行中止是指在執行過程中，因發生特殊情況，需要暫時停止執行程序。有下列

39、情 況之一的，人民法院應裁定中止執行：（1）申請人表示可以延期執行的；（2）案 外人對執行標的提出確有理由異議的；（3）作為一方當事人的公民死亡，需要等 待繼承人繼承權利或承擔義務的；（4）作為一方當事人的法人或其他組織終止， 尚未確定權利義務承受人的；（5）人民法院認為應當中止執行的其他情形，如被 執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后，恢復執行?？键c:執行中止和終結55. 題型：單選題建筑業企業資質證書的有效期為（）年。a1b2c3d5答案d56. 題型：單選題某建設單位支付工程最終結算款的時間應為2013年4月1 口。由于建設單位逾期 未予支付，故施工單位于2013年8月1日致函建設

40、單位要求付款，但未得到任何 答復。則施工單位請求人民法院保護其權利的訴訟時效期間屆滿的時間為（）。 a2014年4月1日b2014年8月1日c2015年4月1日d2016年8月1日答案d解析訴訟時效，是指權利人在法定期間內，不行使權力即喪失請求人民法院保護的權 利。本題訴訟時效為普通訴訟時效，為3年，該時效自施工單位”知道或應當知道” 其權益受到侵害之日起計算，即2013年4月2日。此后，施工單位于2013年8月 1日致函建設單位要求付款，屬于訴訟時效中斷，從中斷時起，訴訟時效期間重新 計算。故d選項正確。57. 題型：單選題關于建設工程共同承包的說法，正確的是（）。a 中小型工程但技術復雜的

41、，可以采取聯合共同承包b 兩個不同資質等級的單位實施聯合共同承包的，應當按照資質等級高的單位的業務許可范圍承攬工程c共同承擔的各方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任d聯合體各方應當與建設單位分別簽訂合同，就承包工程中各自負責的部分承擔責任 考占p /、1z303022建設工程共同承包的規定解析a錯誤，大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯合 共同承包；b錯誤，兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照 資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程；c正確；共同承包的各方對承包合同 的履行承擔連帶責任；d錯誤，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項 目向招

42、標人承擔連帶責任。考點:建設工程共同承包的規定；58. 題型：多選題甲將一設備出租給了乙，租期3個月。乙未經甲同意便將這一設備轉租給丙。在租 賃期限還有20天屆滿時，甲通過其他渠道得知這個情況后，便解除了與乙的租賃 合同，收回了設備.由此給丙帶來了損失。按照租賃合同的法律規定，下列說法中 正確的有（）。a甲可以解除合同b甲提前解除合同要承擔違約責任c甲和乙應共同承擔給丙造成的損失d丙只能自認倒霉e乙應承擔給丙造成的損失答案a,e59. 題型：多選題關于施工現場環境噪聲污染防治的說法，正確的有（）。a在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑 施工作業b科研單位的建筑

43、物屬于噪聲敏感建筑物c建筑施工場界環境噪聲排放限值與時間段無關d環保行政管理部門有權對排放環境噪聲的施工單位進行現場檢查e“夜間”是指22： 00至次日8： 00之間的時段答案b,d60. 題型：單選題全國重點文物保護單位的建設控制地帶，應經（）批準后再劃定公布。a國務院文物行政部門b國家發改委c省、自治區、直轄市人民政府d省、自治區、直轄市文物行政部門考點1z305032在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶施工規定解析全國重點文物保護單位的建設控制地帶，經省、自治區、直轄市人民政府批準，由 省、自治區、直轄市人民政府的文物行政主管部門會同城鄉規劃行政主管部門劃定 并公布0考 ' 點：

44、文物保護單位的建設控制地帶61 .題型：多選題下列權利中，屬于用益物權的有（）。 a地役權b留置權c土地承包經營權d宅基地使用權e建設用地使用權答案a,c,d,e解析根據物權法的規定，用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法 享有占有、使用和收益的權利。益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅 基地使用權和地役權;而留置權屬于擔保物權。故正確答案為a、c、d、eo62. 題型：單選題根據建筑市場誠信行為信息管理辦法建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限一 般為（）。*a3個月b6個月至3年c3個月至6個月d6個月至1年答案b63. 題型：單選題根據建設工程安全生產管理條例，注冊執業人員

45、因未執行法律、法規和工程建 設強制性標準的而造成重大安全事故的，應當受到的處罰是（）。a停止執業3個月以上1年以下b停止執業1年以上3年以下c吊銷執業資格證書，5年內不予注冊d吊銷執業資格證書，終身不予注冊答案d64. 題型：單選題根據建筑節能的有關規定合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采 暖制冷系統和照明設備的，建設單位應當保證其符合（）要求。*a企業標準b地方標準c施工圖設計文件d建筑節能任意性標準答案c65. 題型：多選題根據建設工程安全生產管理條例的規定，施工單位采購或者租賃的安全防護用 具、機械設備等必有有產品合格證和制造許可證。施工現場的安全防護用具、機械 設備、施工

46、機具及配件必須（）oa由專人管理b堆放在特定位置c定期檢查、維修和保養d建立相應的資料檔案e按照國家規定及時報廢答案a,c,d,e解析安全防護用具、機械設備的法定要求66. 題型：單選題根據建設工程質量管理條例的規定，設計單位應當參與建設工程（）分析, 并提出相應的技術處理方案。 a工期延誤b投資失控c質量事故d施工組織答案c解析本題涉及的考點是依法參與建設工程質量事故分析。建設工程質量管理條例 規定，設計單位應當參與建設工程質量事故分析，并對因設計造成的質量事故，提 出相應的技術處理方案。67. 題型：單選題某房屋建筑工程于2009年3月15日通過竣工驗收，建設單位于2009年3月31日 辦

47、理了竣工驗收備案手續。按照建設工程質量管理條例的規定，該工程電氣管 線的最低保修期限截止日期是（）。a2011年3月15日b2011年3月31日c2013年3月15日d2013年3月31日答案a68. 題型：單選題在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以 外，毀損、滅失的風險自（）時起由買受人承擔。a合同成立b標的物交付c合同生效d支付貨款考占p八、1z304032買賣合同的法律規定 解析 出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失 的風險自合同成立時起由買受人承擔。考 點:標的物毀損滅失風險的承擔69. 題型：單選題根據特種設備安

48、全監察條例，經核準的特種設備檢查檢測機構對特種設備進行 的檢測包括（）。a旁站檢驗b型式試驗c平行檢驗d破損檢驗答案b解析特種設備安全監察條例規定，特種設備的監督檢驗、定期檢驗、型式試驗 和無損檢測應當由經核準的特種設備檢驗檢測機構進行。70. 題型：單選題下列情形中，評標委員會應當否決其投標（）oa投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字b投標報價明顯高于成本c一切同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價的情形d投標聯合體已經提交了共同投標協議答案a解析根據招標投標法實施條例，有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投 標：（1）投標文件未經投標單位蓋章和單位負責人簽字；（2）投標聯合

49、體沒有提交共 同投標協議；（3）投標人不符合國家或者招標文件規定的資格條件；（4）同一投標人 提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除 外；（5）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；（6）投標文件沒 有對招標文件的實質性要求和條件作出響應；（7）投標人有串通投標、弄虛作假、 行賄等違法行為。因此，b、c、d錯誤，a選項正確。71 .題型：單選題某商品房開發工程因故停建，承包人及時起訴要求結算工程款并勝訴.法院在對該 項目進行拍賣執行中，有許多債權人主張權利.各債權人的清償順序依法應為（）o a承包人、抵押權人、普通債權人、全款購房人b抵押權人、普通

50、債權人、全款購房人、承包人c晉通債權人、全款購房人、承包人、抵押權人d全款購房人、承包人、抵押權人、普通債權人考占p八、1z304014建設工程工期和支付價款的規定解析最高人民法院關于建設工程價款優先受償權間題的批復：一、人民法院在審理房地 產糾紛案件和辦理執行案件中，應當依照中華人民共和國合同法第二百八十六 條的規定，認定建筑工程的承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權；二、消費 者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優 先受償權不得對抗買受人?？?點:承包人工程價款的優先受償權；72. 題型：單選題下列合同訂立的原則中，屬于民事法律關系區別于行政法律關系、刑

51、事法律關系特 有原則的是（）。a平等原則b自愿原則c公平原則d誠實信用原則答案b73. 題型：單選題甲單位負有向乙單位支付50萬元工程款的義務，乙單位負有向甲單位交付50萬元 建材的義務，則下列關于雙方債務抵銷的說法，正確的是（）oa雙方的債務法定抵銷b雙方債務基于一方主張而抵銷c雙方債務性質不同不得抵銷d雙方債務只有約定方可抵銷答案d解析根據中華人民共和國合同法第一百條，當事人互負債務，標的物種類、品 質不相同的，經雙方協商一致，也可以抵銷。74. 題型：單選題某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規強制性規定的是（）。 a主體結構工程為10年b供熱與供冷系統為3年c屋面防水工程為3

52、年d有防滲漏要求的房間和內外墻為2年答案b解析建設工程質量管理條例規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限 為：（1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件 規定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間 和外墻面的防滲漏，為5年；（3）供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期 限由發包方與承包方約定。結合題干，已符合題意為b75. 題型：單選題乙施工單位自行研發的異形特種結構施工技術獲得國家專利，甲建設單位投資 7000萬元人民幣，建設的體育場館項目必須使用該專利技術

53、。則對該項目設計任 務的發包方式表述表述中，正確的是（）oa因總投資額超過3000萬元人民幣，故必須公開招標b采用特定的專利技術，經有關主管部門批準后可以直接發包c關系社會公共利益的項目，即使采用特定的專利技術也不能直接發包d若其施工合同估算價超過200萬元人民幣必須公開招標答案b解析本題考核的是可以不進行招標的建設工程項目。項目總投資額在人民幣3000 萬元以上的工程建設項目必須招標，但并不是必須采用公開招標的方式。工程建 設項目施工招標投標辦法規定，施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的， 可以不進行施工招標。施工單項合同估算價在人民幣200萬元以上的工程建設項目 必須招標，但并不是必須

54、采用公開招標的方式。76. 題型：多選題按照建筑法的規定，申請人以欺騙手段取得資質證書應承當的法律責任主要包 括（）。a吊銷資質證書b處以罰款cl年內不得再次申請建筑業企業資質d3年內不得再次申請建筑業企業資質e構成犯罪的，依法追究刑事責任答案a,b,d,e解析建筑法規定，以欺騙手段取得資質證書的，吊銷資質證書，處以罰款；構成 犯罪的，依法追究刑事責任。以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業企業資質證書的，由縣級以上地方人民政府 建設主管部門或者有關部門給予警告，并依法處以罰款，中請人3年內不得再次中 請建筑業企業資質。77. 題型：單選題 開庭審理的步驟正確的是（）。a法庭辯論.法庭筆錄宣判法庭調查b法庭辯論-法庭調查.法庭筆錄.宣判c法庭調查法庭辯論法庭筆錄宣判d法庭辯論.法庭筆錄法庭調查宣判答案c解析開庭審理的程序依次為：法庭調查