1、never lie, cheat or steal. always smile a fair deal.簡單易用輕享辦公（頁眉可刪）有關工程工程合同范文匯編7篇 工程工程合同 篇1甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)按照中華人民共和國經濟合同法及其他有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事宜達成如下協議。一、工程地點：二、工程內容：三、工期要求：開工時間為 年 月 日，竣工時間為 年 月 日。如遇雨天、停電、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期順延。四、工程款結算及付款方式1、結算價格：以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算(包括兩邊封擋)單價每平方米

2、 萬元，水槽每米 元計算。另外：所做棚高度超過9米以上的單價為 元每平方米。以實際竣工面積為準(此價格包括生產制作、運輸、安裝、材料、工人工資乙方自行負責，乙方不承擔稅費)2、付款方式：預付 元，中途 元，竣工 元。3、工程大約面積 平方米，總造價約 萬元，以完工計算為準。五、甲方駐工地代表： 電話：乙方駐工地代表： 電話：六、甲方責任1、乙方人員、材料進場前，甲方負責提供完善的施工條件，即水通、電通，其費用由甲方承擔。2、甲方需委派一名專業技術人員，以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工，應及時要求改正，其損失由乙方負責，并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。3、甲方應

3、按合同約定的付款方式結算工程款。七、乙方責任1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計，鋼架構造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。2、材料標準：彩鋼板型號 型，彩鋼板厚度 mm，上白下藍，立柱為 型鋼管，厚度為 mm，檀條采用 型鋼，立柱混凝土部分由甲方負責材料，乙方承做，人工工資由乙方負責。3、乙方進場后，制定詳細的施工進度計劃，文明施工管理條例及崗位責任制交甲方認可。4、施工過程中，乙方應確保文明、安全施工，如出現安全責任事故，概由乙方承擔責任。八、質保事宜本工程主結構架(含彩鋼材)保用 年，在保修期內，鋼屋架甲方應每年處

4、理防銹漆一次，七級以上大風、基礎沉降、地震、人為因素除外。九、違約責任甲方違約責任未按照本合同約定按時支付工程款，甲方應向乙方支付應付未付工程款的 的違約金。乙方違約責任：1、不按合同規定的工期交付使用的，乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。十、糾紛解決辦法任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第二條方式解決。1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。2、向人民法院起訴。十一、附則：1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。2、本合同簽定后，甲、乙雙方除單價外如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽定補充協議，作為本合同的補充合

5、同，與主合同具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：代表人： 代表人：年 月 日工程工程合同 篇2根據中華人民共和國經濟合同法和加工承攬合同條例等有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方友好協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。第一條：立合同雙方(以下簡稱甲方)(以下簡稱乙方)第二條：工程概況2-1：工程名稱：2-2：工程地點：2-3：工程內容：外墻涂料工程。第三條：工程承包范圍3-1：工程面積約 平方米。第四條：承包的方式4-1：本工程采用包施工、包材料、包質量、包安全的承包方式。第五條：甲乙雙方的職責5-1：甲方的職責1、負責按本合同規定支付乙方的工程款;2、負責協商乙方和現場施工工作關系

6、;3、向乙方提出本工程實施過程中的技術要求施工任務，并對施工過程進行監督和管理;4、甲方應向乙方提供工地用水、電。5、工程完工后，甲方應協商并采取提供，落實工地各單位注意對已完成墻面的保護，避免因現場其它工程施工等原因破壞。6、工程竣工后及時組織驗收，并在十日之內辦妥工程決算手續。5-2：乙方的職責1、嚴格按照建筑設計圖紙，合同規定的承包范圍及變更簽證設計施工。2、乙方對施工過程中的工程安全和人身安全屬于乙方方面的全面負責。3、積極主動與土建方及其他專業隊伍作好施工配合，接受甲方和監理公司的監督。4、及時準確地向甲方及監理單位報告工程進度情況，便于甲方及監理單位對工程質量管理和進度實施監察。第

7、六條：工期6-1：施工工期1、本工程合同有效工期為 個有效工作日;工期以甲方將合格找平基底書面交乙方施工之日起算。2、如因氣候或非乙方原因等其它不可抗拒因素造成工程延誤，甲方應予確認并順延工期。6-2：保修期1、工程的保修期為 年，保修期按工程驗收合格之日起計算。2、在保修期間，乙方負責免費對由于乙方施工質量所造成的任何質量問題進行維修。非乙方原因造成的維修費用則由甲方支付。第七條：工程造價和工程款的支付7-1：工程總量：7-2：單位面積造價：外墻涂料人民幣 元/。外墻真石漆人民幣 元/。7-3：總造價：按實際造價結算(最終的工程量按甲、乙雙方實際測量面積計算)7-4：本合同價不包括稅金和其他

8、配合費。7-5：關于工程價款及結算的約定。本合同生效后，甲方分 4次，按施工進度付款。(按下表約定支付第八條：其它約定第九條：甲、乙雙方指定專人負責本工程的工作協商，聯絡和調度，甲方為： ，乙方為： ，雙方之間的所有意見、承諾、指令等均以書面形式提出，否則視為無效。第十條：其他10-1：本合同由甲、乙雙方簽章之日起生效。其他經雙方合同規定職責人員簽認的附件具有同等法律效力。10-2：本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。10-3：本合同未盡事宜可由甲、乙雙方共同協商簽訂補充協議。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日工程工程合同 篇3

9、發（總）包單位：_（甲方）承（分）包單位：_（乙方）根據中華人民共和國合同法，以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。第一條 工程名稱：錨桿工程建設地點：_第二條 建設規模、面積（工程量）和承發包工程的范圍及內容：1基坑錨桿_條，包括現場已澆注_條錨桿的張拉及鎖定，總工程量為_延米。2錨桿施工依據設計方案和相應施工規范，工作內容包括：錨桿鉆孔；錨桿設置及灌漿；錨桿張拉與鎖定。第三條 本合同所承包工程的工期定為_個日歷天，工期計算的起止時間是：_年_月_日開工，_年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期為準。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期和甲方責任、不可抗

10、力所延誤的工期等因素，經甲、乙方簽證認可后，進行調整，從而最后確定竣工日期，乙方應按此竣工日期竣工。第四條 工程質量標準及保修條件、期限，按本條第_項執行：1按照國家及省、市的有關規定執行，符合設計要求。2按照國家現行建筑施工規范大全有關標準執行，工程保修至地下室施工到0.00時為止。第五條 承包方式：實行大包干。即包工、包材料、包質量、包工期、包安全。錨桿按_元米計價。具體工期要求為：在_個日歷天內完成全部錨桿的鉆孔、灌漿，并且張拉完畢至少一半錨桿。第六條 工程總造價按上述承包范圍和方式，計（概算）為人民幣：_元整（￥_），工程結算以實際發生工程量為準，單價不變。第七條 甲方應負責完成下列工

11、作：1在開工前三天完成“三通一平”（包括進場道路），接通水、電源和辦理報建、臨時場地、占用道路等的批準手續。同時向乙方提交施工（安裝）圖紙與說明書和有關的技術資料各一份；水電安裝圖紙_份；地質勘探資料一份；建筑（安裝）許可證和報建審核意見書。2提供現場水電接點，材料堆放點及臨時設施。3以上工作由_統一解決安排。第八條 乙方應負責完成下列工作：1在開工前三天完成組織施工圖會審、編制施工組織設計，并送交甲方，作為甲方檢查監督執行施工計劃的依據。2全面負責錨桿施工，保質保量按期完成任務。3完工后，提供有效的竣工資料兩份。第九條 乙方承包的任務，非經甲方同意，不得隨意分包給第三方。乙方必須嚴格按照施工

12、圖與說明書以及施工技術規范和操作規程進行施工，按規定做好試件和材料的試驗，確保工程質量，按期完工。在工程質量上必須接受質量監督部門和甲方的監督，甲方發現其在主要形象上拖進度_天時，或在主要工程上存在重大質量問題時，經質監部門確認后，甲方應以書面通知乙方，乙方在_天內必須采取有效措施糾正。否則甲方有權采取措施直至終止合同，調換施工隊伍。因此所造成的實際損失，由乙方負責。乙方在施工過程中，發現施工圖紙與說明書不符，重要結構或關鍵部位所需的材料規格、質量不符合設計要求，或設備有缺陷時，應立即以書面通知甲方。甲方應在_天內會同設計單位進行處理，并辦理技術簽證。否則，乙方有權停工，除工期順延外，因此所造

13、成的窩工損失由甲方負責。第十條 甲方委托監理公司為駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程、辦理中間交工工程驗收簽證手續，督促乙方按規定搞好試件、材料試驗和各項技術資料及報表整理，負責簽證、解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。第十一條 材料、設備的供應及其消耗含量和價差處理，按本條第_項執行：1工程所需材料，全部由乙方負責，其費用和材料價格已按_的規定列入造價內，在施工過程中，如材料價格變動，按有關規定進行調整。2施工過程中，材料價格如有變動，不再調整。第十二條 工程價款的支付和結算必須劃（匯）入乙方的開戶銀行：_辦事處，帳號：_。否則，由此所造成的一切后果均由甲方負責。乙

14、方不得將工程款轉入第三方帳戶或挪作他用。工程備料款和進度款按本款第_項執行：（一）按市建設銀行工程價款結算辦法的撥付規定辦理，即在合同簽訂_天內，按總造價（當年計劃）的百分之_預付備料款，進度款按工程進度百分之時付款百分之_，工程進度百分之時付款百分之_，工程進度百分之時再付百分之_，其余工程進度款由預付備料款抵充，留下尾款百分之五待審定竣工結算后付清。（二）工程款支付辦法：1合同簽訂七日內，甲方向乙方支付_元備料款。2乙方完成進度達50時，甲方再向乙方支付工程總造價的40。3乙方完成進度達90時，甲方再向乙方支付工程總造價的15。其余款項在地下室施工到000時付清。工程結算：乙方應在全部工程

15、竣工驗收合格后_天內提出竣工結算，送甲方和經辦_行審核，甲方應在接到結算之日起_天內提出意見，逾期視作同意，由經辦_行劃帳，結算尾數。雙方對竣工結算確認后_天內，應進行退補結算。第十三條 甲方因生產或使用需要，確需變更設計時，應書面通知乙方，并提供由原設計單位出具的變更設計的技術資料，按規定辦理變更工程手續，簽訂補充協議或變更合同，造價按工程增減的規定進行調整和結算。工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷，材料和構件積壓的損失。第十四條 工程交工驗收1工程交工驗收，

16、應以施工圖紙及說明書、圖紙會審記錄、有關變更增減的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。2隱蔽工程在隱蔽前_天，由乙方通知甲方到場檢查，甲方不按時到現場檢查的，乙方可自行檢查后隱蔽，并認真如實填寫隱蔽記錄，甲方應予承認。若事后甲方提出復查的，復查合格，所有費用和因此造成乙方的經濟損失，由甲方承擔，所耽誤的時間應順延工期；復查不合格，檢查費用由甲方承擔，乙方應負責無償返修。若乙方未通知甲方到場檢查，單方完成隱蔽工程的，甲方有權要求重新檢查，不論檢查結果是否合格，一切費用由乙方承擔。3工程（包括單項工程）竣工前五天，由乙方通知甲方組織有關單位進行驗收。驗收工作在工程竣工后_天（單

17、項工程七天）內進行，并應按期驗收完畢。工程質量及工程內容符合要求的，雙方在竣工工程驗收證明書上簽章，同時乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交。如工程質量不合格或工程內容尚未完成者，由乙方在商定的期限內進行翻修或補建后，再進行驗收，直至達到符合標準和要求為止。并按最后驗收合格的日期作為竣工日期，由此支付的一切費用均由乙方負責。甲方逾期組織驗收的，除應向乙方償付違約金外，如果驗收合格的，按本款規定的驗收日期作為竣工日期；驗收不合格需翻修的，按實際逾期天數順延工期。工程（包括單項工程）未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，因此而發生的質量或其它問題，由甲方承擔責任。4工程竣工后，應繪制竣工圖。工程變更

18、不大的，由乙方在原施工圖上加上注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由乙方另繪竣工圖。第十五條 獎勵1提前竣工或趕工獎勵：_。2乙方按期竣工，并經工程質監部門和主管部門檢查鑒定或認可的優良級品工程的，甲方同意按工程總造價_分之_獎勵給乙方。第十六條 違約責任1甲方逾期供應材料、設備或逾期履行第七條各項規定之一者，從逾期_天次日起，除應負擔乙方的實際損失外，并按拖延天數順延工期。2甲方不按期撥付工程款，從超過_天次日起，按拖欠數額，按照銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款違約金。同時，乙方有權停止施工，直至結清之日，停工期間的窩工和其它損失按實由甲方承擔，工期順延。3乙方逾期竣工，從逾期_天次

19、日起，每逾期一天，按工程總造價（單項工程按該項工程造價）的萬分之_向甲方償付違約金。4甲方逾期組織驗收交工工程（包括單項工程），乙方逾期提交竣工結算的，從逾期_天次日起，每逾期一天按工程總造價（單項工程按該單項工程造價）的萬分之_向對方償付違約。5一方逾期結清或退回工程尾款者，從逾期_天次日起，按應結清或退回數額，比照銀行有關延期付款的規定，向對方償付逾期違約金。第十七條 遇人力不可抗拒的災害損失，按本條第_項處理：1報上級有關部門裁定。2工期順延。第十八條 其它事項及補充條款1有關本工程的施工圖紙與說明書和會審記錄，以及圖表、資料，雙方進行的有關會議，洽談記錄，雙方協商同意并經雙方當事人簽證

20、的有關修改設計的變更文件等，都是據以施工和交工驗收的技術資料，也是本合同的組成部分。2乙方應加強防火、防盜、治安、施工安全防護措施和加強對施工隊伍的管理，遵守和執行安全、文明和深夜施工等的規定。否則，導致造成的損失和有關部門按規定給予的處罰或追究賠償的經濟損失均由乙方負擔。3甲方無償提供乙方施工人員共_人的住宿及生活用水、用電。4乙方施工用水用電按市有關規定，從結算款中扣除。5基坑開挖時，擋土樁間如有流砂或擋土樁位移超過規范偏差及漏水等影響地下室施工的情況，由乙方負責處理，因此發生的一切費用，由乙方承擔。措施費按_元包死，如無上述情況，甲方照付上述措施費給乙方。本合同自簽訂之日起生效，到工程交

21、工驗收和結清工程款之日自然失效。本合同正本二份，雙方各執一份；副本四份，雙方各執二份；送建委、雙方主管業務部門、經辦_行、稅務局、工商局及有關單位各一份。甲方（蓋章）：_ 乙方（蓋章）：_住所：_ 住所：_簽約代表（簽字）：_ 簽約代表（簽字）：_電話：_ 電話：_傳真：_ 傳真：_郵政編碼：_ 郵政編碼：_簽訂地點：_ 簽訂地點：_年_月_日 _年_月_日工程工程合同 篇4業主（甲方）：承包方（乙方）：北京滴水觀音科技有限公司根據中華人民共和國合同法及國家有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠信的基 礎上，經友好協商，就甲方委托乙方進行 施工工程達成一致意見，特簽訂

22、本合同，以資信守。第一條：工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、預定開工日期： 年 月 日第二條：施工范圍1、施工范圍：回填種植土按現場實際發生工程量結算，由雙方代表簽證認可，但單價不允許超過甲方認可的預算單價的限額。第三條：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式進行施工。第四條：工期1、工期自預定開工日期之日起至乙方竣工并通過合同約定的全部驗收之日止，預計 天（包括法定假日），不計乙方，通知甲方驗收后等待甲方驗收的時間。2、如遇下列情況，乙方須在發生簽證事由2日內書面通知甲方，并經甲乙雙方代表簽證，工期相應順延，否則視為乙方放棄簽證的權利，工程不予順延。（1）因甲方原因影響工程施工進度

23、，如未按時交出場地，接通水電、甲方變更設計等。（2）不可抗力因素。第五條：工程質量及驗收標準1、工程質量必須達到合格（驗收標準按業主設計要求及行業規范執行），因乙方故意延誤致使工程未能按時結算或提。請驗收的，本工程不能評定為合格。2、乙方提供的苗木必須事先控制質量，苗木規格嚴格按照設計要求進行選擇，苗木種植質量必須嚴格按照綠化種植規范。3、苗木成活率達到100%。4、工程完工后，乙方應通知甲方進行驗收。雙方現場檢查工程質量，質量合格，即由甲方簽收。第六條：工程價款及結算、付款方式1、工程預算總價款為人民幣 元（大寫 元）。2、結算方式：（1）甲方應在預定開工日期前 個工作日內，向乙方預付工程預

24、算總價款的30%；（2）甲方應在乙方材料、工人進場以及提交開工報告后 個工作日內向乙方支付工程預算總價款的30%；（3）甲乙雙方辦理竣工驗收和結算手續后的 個工作日內，甲方向乙方加付至工程結算總款額的90%。（4）工程結算總款額的10%作為工程質量保證金及保養金，甲方應在保養期期滿后 個工作日內會同乙方現場復檢并辦理保養終結手續，甲方按合同約定扣除保養期間應由乙方支付的各類款項和違約金后向乙方結清。（5）以上付款的方式均以 支付。第七條：保養期1、苗木保養期為 個月，從本工程施工完成合同約定的全部驗收之日起計。2、保養期內，凡因乙方施工造成的質量問題，乙方接甲方通知之日起日內，應無條件予以保養

25、，苗木不成活的應及時更換。否則，甲方有權另派施工隊伍施工、保養，一切費用在保養金內扣除，超過保養金的部分，甲方有權向乙方追償。第八條：雙方義務1、甲方義務（1）委派現場代表 負責對工程建設進行全面管理。（2）向乙方提供施工場地，保證運輸道路暢通，同時提供施工用水、用電（水電費由 方承擔）。（3）提供本項目施工圖紙，負責組織圖紙會審和設計交底。（4）甲方在收到乙方所提交的竣工結算書及完整的竣工結算資料后，應在兩周內通知乙方核對工程價款并于竣工驗收后的兩個月內完成結算。2、乙方義務（1）委派現場代表 負責對施工其間的全面管理。（2）根據甲方確認的施工圖紙，按照本合同約定完成承包范圍內的施工工作。（

26、3）按相關安全法規進行安全施工，遵守甲方施工現場管理的有關規定，承擔在施工過程中的放火、防盜、防止事故發生等安全責任。若出現安全問題，責任由乙方自行承擔。（4）工程交付甲方前，應負責已完工工程的保護工作，在此期間發生損壞的，由乙方自費予以修復并按合同約定交付甲方，由此造成工期延誤，按違約責任中的逾期完工條款處理。（5）乙方應確保工程質量達到驗收標準。（6）乙方應在工程竣工驗收后兩周內向甲方提交竣工結算書及完整的竣工結算資料，并在收到甲方發出的核對工程價款通知之日起 內與甲方核對工程價款，與竣工驗收后的兩個月內完成結算。第九條：違約責任1、因甲方工程量變化或圖紙變更造成工期延期的，竣工日期應予以

27、順延。2、甲方未能按本合同約定進行竣工驗收的，由甲方承擔工程保管及風險責任。3、甲方逾期付款的，導致施工無法進行，乙方可停止施工。4、工程質量達不到約定標準，由乙方承擔相應的責任。5、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續停工兩個工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。6、乙方應向甲方支付的違約金，甲方在應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。第十條：轉讓條款未經合同雙方共同書面同意，任何一方不得單方面全部或部分轉讓其在本合 同項下的權利和義務。第十一條：合同終止1、因解除而終止（1）由于乙方違約造

28、成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方應按本合同約定承擔違約責任，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償。（2）由于甲方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方認為本合同已無必要繼續履行或甲方在收到乙方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則乙方有權向甲方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達甲方時生效，甲方應向乙方支付雙方確認已完成工作量的款項，并按本合同約定承擔違約責任。（3）合同一方依本合同約定行使解除權的，合同自

29、解除通知送達之日起終止。（4）合同終止后，不妨礙一方向違約方追究違約責任。2、有下列情形之一的，合同權利義務終止：（1） 本合同按約定履行完畢；（2） 本合同經各方協商一致而終止；（3） 本合同因一方出現本條第1款的違約情況（包括一方擅自轉讓本合同項下權利義務行為），另一方發出解除合同的通知；（4） 法律法規規定終止的其他情形。第十二條：適用法律條款本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律規定。第十三條：爭議的解決凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決；如果協商不能既解決，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。第十四條：其他1、本合

30、同未盡事宜，由甲、乙雙方友好協商，另簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。3、合同及其補充協議經雙方簽字、蓋章之日起生效，并在保養期界滿，接清余款之日起自行終止。4、本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，每份均具同等法律效力。甲方： 乙方： 北京滴水觀音科技有限公司北京廣安大街1號鴻坤國際大酒店5501法定代表人： 法定代表人：（或授權簽約人）： （或授權簽約人）：日期： 日期：投訴監督電話： 投訴監督電話：工程工程合同 篇5發包方：_承包方：_上述雙方經過友好協商，共同達成如下合同條款：第一章 合同一般規范第1條 詞語涵義。

31、建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施工合同協議條款(以下簡稱協議條款)組成。其用詞用語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義。1.發包方(簡稱甲方)：協議條款約定的、具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。2.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協議條款中指定的代表人。3.承包方(簡稱乙方)：協議條款約定的、具有承包主體資格并被發包方接受的當事人。4.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在協議條款中指定的代表人。5.社會監理：甲方委托具備法定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。7.設計單

32、位：甲方委托的具備相應資質等級的設計單位。8.工程造價管理部門：國務院有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程造價管理部門。9.工程質量監督部門：國務院有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程質量監督機構。10.工程：協議條款約定具體內容的永久工程。11.合同價款，按有關規定或協議條款約定的各種取費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。12.經濟支出：在施工中已經發生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。13.費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。14.工期：協議條款約定的合同工期。15.開工日期：協議條款約定的工程開工日期。16.

33、竣工日期：協議條款約定的工程竣工日期。17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。18.施工場地：經甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的場地。19.書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。20.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協議條款約定等級以上的風、雨、雪、地震等對工程造成損害的自然災害。21.協議條款：結合具體工程，甲、乙協商后簽訂的書面協議。第2條 合同文件及解釋順序。本合同的

34、組成和解釋順序如下：1.協議條款;2.合同條件;3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;6.標準、規范和其它有關技術資料、技術要求。7.經雙方確認的信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決(實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的，按第30條約定的辦法解決。第3條 施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范;國家沒有相應標準、規范時，可使用協議條款約定的行業或工程所在地

35、地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提供出施工工藝，經甲方代表批準后執行;甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規范的費用，均由甲方承擔。工程工程合同 篇6承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）根據中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期

36、。a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。d、 承攬方式：包工不包料。e、 承攬價格：以實際粘貼面積4.5元/計算。f、 工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。2、 承攬工程內容：窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛生間防水層。3、 質量標準：a、 材料由

37、甲方自行進場。b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。4、 付款方式：工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。5、 驗收方法：工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。6、 工程保修期限：本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。7、 工期：根據定作方的要求而定。8、 安全施工條例：1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管