2025綜合承包施工合同合同編號：簽訂地點：本合同由以下雙方于年月日簽訂：甲方（發包人）：地址：法定代表人：聯系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方為工程項目（以下簡稱“本項目”）的發包人，乙方為具備相應資質的承包人，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就本項目的施工承包事宜達成如下協議：第一條項目概況1.1項目名稱：1.2項目地點：1.3項目內容：（詳細描述工程項目內容）1.4承包范圍：（詳細描述乙方承包的具體范圍）1.5合同工期：總工期為日歷天，開工日期為年月日，竣工日期為年月日。第二條工程質量標準2.1工程質量必須符合現行國家及地方相關施工規范、標準及驗收要求，并達到標準。2.2乙方承諾使用符合國家標準的建筑材料和設備，材料進場時需提供質量證明文件，并經甲方驗收合格后方可使用。2.3工程完工后，乙方應向甲方提供完整的竣工資料，包括但不限于施工記錄、竣工圖、材料檢測報告等。2.4工程質量達不到約定標準的，乙方應無償返工直至符合要求，由此造成的工期延誤及經濟損失由乙方承擔。第三條承包方式3.1本工程采用綜合承包方式，乙方負責完成承包范圍內的全部施工工作，包括但不限于施工準備、材料采購、設備租賃、施工人員組織及管理等。3.2乙方應依法繳納相關稅費，并承擔施工過程中產生的水、電、燃氣等費用。3.3甲方負責提供施工場地及辦理相關審批手續，但乙方應協助甲方完成相關工作。第四條雙方權利與義務甲方權利與義務：4.1甲方有權對乙方的施工過程進行監督，發現問題及時通知乙方整改。4.2甲方應按時支付工程進度款，并協助乙方辦理相關審批手續。乙方權利與義務：4.3乙方應嚴格按照施工圖紙、技術規范及安全操作規程進行施工，確保工程質量和施工安全。4.4乙方應為其施工人員繳納社會保險，并承擔施工期間的安全責任。4.5乙方有權要求甲方按時支付工程款，并有權拒絕使用不符合質量要求的材料或設備。第五條工程造價與支付方式5.1合同總價為人民幣元（大寫：），包含材料費、人工費、機械費、管理費等所有費用。5.2工程款支付方式：5.2.1開工前日內，甲方向乙方支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元。5.2.2工程進度達到%時，甲方向乙方支付合同總價的%，計人民幣元。5.2.3工程竣工驗收合格后日內，甲方向乙方支付合同總價的%，計人民幣元。5.2.4工程質保金為合同總價的%，計人民幣元，質保期為年，質保期滿后無質量問題一次性支付。5.3若甲方逾期支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付逾期金額的‰/天違約金。第六條工期延誤與違約責任6.1因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。6.2因乙方施工質量問題導致返工或修復的，由此產生的費用及工期延誤責任由乙方承擔。6.3因甲方原因導致停工的，甲方應承擔相應損失，并順延工期。第七條工程驗收與保修7.1工程完工后，乙方應提前日通知甲方進行驗收。7.2驗收標準為施工圖紙、技術規范及相關驗收標準。7.3若驗收不合格，乙方應按甲方要求進行整改，整改期間的費用及工期延誤責任由乙方承擔。7.4工程質保期為年，質保期內若出現施工質量問題，乙方應免費維修或更換。第八條合同變更與解除8.1因不可抗力導致合同無法履行的，雙方可協商解除合同，已完工程按實結算。8.2合同變更需經雙方協商一致，并以書面形式確認。第九條爭議解決9.1因本合同引起的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向項目所在地人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：