工程施工合同附加協議_第1頁
工程施工合同附加協議_第2頁
工程施工合同附加協議_第3頁
工程施工合同附加協議_第4頁
工程施工合同附加協議_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

工程施工合同附加協議?甲方:名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________乙方:名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________鑒于甲乙雙方已簽訂[工程施工合同名稱](以下簡稱"主合同"),為進一步明確雙方權利義務,經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就主合同未盡事宜達成如下附加協議:一、協議標的及服務具體描述1.工程名稱[具體工程名稱]2.工程地點[詳細工程地點]3.工程范圍及內容本附加協議所涉及的工程范圍為對主合同約定工程中的[具體部位或項目]進行施工或服務。具體內容包括但不限于:[詳細描述施工內容1][詳細描述施工內容2]......4.工程期限本附加協議項下工程的開工日期為[具體開工日期],竣工日期為[具體竣工日期],總工期為[工期天數]天。如遇不可抗力或甲方書面確認同意的其他合理原因導致工期延誤,工期相應順延。乙方應在工期延誤情況發生后[通知期限]天內書面通知甲方,并提供相關證明文件。二、雙方權利與義務(一)甲方權利義務1.權利有權對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,提出意見和建議。有權按照主合同及本附加協議的約定對乙方的工作成果進行驗收。有權要求乙方提供與工程相關的各類文件、資料及報告。2.義務按照本附加協議的約定及時支付工程款。負責協調施工現場周邊關系,為乙方施工創造必要條件,包括但不限于提供施工場地、臨時用水用電接入等。但乙方應承擔因自身施工需要額外增加的用水用電費用。在收到乙方提交的工程進度報告、質量檢驗報告、付款申請等文件后,應在[規定期限]內進行審核并給予書面答復。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本附加協議的約定支付工程款。在甲方未按照約定履行義務影響乙方正常施工時,有權要求甲方采取補救措施或順延工期,并要求賠償損失。對甲方提出的不合理要求有權拒絕,并要求甲方承擔因此造成的損失。2.義務嚴格按照國家相關法律法規、行業標準及本附加協議的約定進行施工,確保工程質量達到合格標準。工程質量不符合約定的,乙方應負責無償返工直至達到合格標準,因返工造成的工期延誤及費用增加由乙方自行承擔。制定詳細的施工進度計劃,并按照計劃組織施工,確保工程按時竣工。如因乙方原因導致工期延誤,每延誤一天,應按照本附加協議約定的工程款總額的[延誤罰款比例]向甲方支付違約金;逾期超過[延誤天數上限]天的,甲方有權解除本附加協議,乙方應按照本附加協議約定工程款總額的[解除協議違約金比例]向甲方支付違約金,并承擔甲方因此遭受的全部損失。負責施工現場的安全管理工作,采取必要的安全防護措施,確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故,乙方應承擔全部責任,并賠償甲方及第三方因此遭受的全部損失。遵守施工現場的各項規章制度,服從甲方及監理單位的管理。按照甲方要求及時提供與工程相關的各類文件、資料及報告,包括但不限于施工組織設計、施工進度報表、質量檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等。在工程竣工后,按照相關規定及本附加協議的約定向甲方提交竣工結算報告及完整的結算資料,并配合甲方進行工程結算審計。三、工程款支付1.工程款計價方式本附加協議項下工程款采用[具體計價方式,如固定總價、單價包干等]方式計價。具體金額為人民幣[大寫金額]元(小寫:¥[具體金額]元)。2.付款節點及比例本附加協議簽訂后[預付款支付期限]天內,甲方向乙方支付工程款的[預付款比例]作為預付款,即人民幣[大寫金額]元(小寫:¥[具體金額]元)。工程進度達到[進度節點描述1]后,經甲方及監理單位驗收合格,甲方向乙方支付工程款的[進度款比例1],即人民幣[大寫金額]元(小寫:¥[具體金額]元)。工程進度達到[進度節點描述2]后,經甲方及監理單位驗收合格,甲方向乙方支付工程款的[進度款比例2],即人民幣[大寫金額]元(小寫:¥[具體金額]元)。......工程竣工并經甲方及相關部門驗收合格后[竣工結算期限]天內,甲方向乙方支付至工程款總額的[竣工付款比例],即人民幣[大寫金額]元(小寫:¥[具體金額]元)。工程竣工結算審計完成后[審計結算付款期限]天內,甲方向乙方支付至審計結算金額的[最終付款比例],即人民幣[大寫金額]元(小寫:¥[具體金額]元)。3.工程款支付方式甲方應將工程款支付至本附加協議約定的乙方銀行賬戶。乙方如有銀行賬戶變更,應提前[賬戶變更通知期限]天書面通知甲方。4.乙方收款要求乙方應在每次申請工程款時提供合法有效的發票,否則甲方有權拒絕支付相應款項,且不承擔任何違約責任。四、工程變更1.變更程序甲方有權根據工程實際需要提出工程變更。工程變更應以書面形式通知乙方,乙方收到變更通知后應在[變更確認期限]天內予以書面確認。如乙方對變更內容有異議,應在收到變更通知后[異議反饋期限]天內書面提出,雙方協商解決。如協商不成,按照本附加協議約定的爭議解決方式處理。2.變更價款調整因工程變更導致工程造價發生變化的,雙方應按照以下原則調整價款:合同中有適用于變更工程的價格,按照合同已有的價格變更合同價款。合同中有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款。合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由乙方提出適當的變更價格,經甲方審核確認后執行。乙方提出變更價格的期限為收到變更通知后[價格提出期限]天內。五、工程驗收1.驗收標準工程質量應符合國家現行相關施工驗收規范及質量檢驗評定標準的合格要求,同時滿足主合同及本附加協議的約定。2.驗收程序乙方完成分項工程施工后,應提前[分項工程驗收通知期限]天通知甲方及監理單位進行分項工程驗收。分項工程驗收合格后,方可進行下一道工序施工。工程竣工后,乙方應向甲方提交工程竣工報告,并通知甲方及相關部門進行竣工驗收。甲方應在收到乙方竣工驗收申請后[竣工驗收期限]天內組織相關部門進行驗收。如驗收合格,雙方應簽署工程竣工驗收報告;如驗收不合格,乙方應按照甲方及驗收部門提出的整改意見進行整改,直至達到驗收標準,整改費用及延誤的工期由乙方承擔。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本附加協議約定按時支付工程款,每逾期一天,應按照應付未付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付違約金。若甲方違反本附加協議約定的其他義務,導致乙方遭受損失的,甲方應承擔賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本附加協議約定的質量標準施工,應負責無償返工直至達到合格標準,因返工造成的工期延誤及費用增加由乙方自行承擔。如乙方拒絕返工或返工后仍不符合質量標準,甲方有權解除本附加協議,乙方應按照本附加協議約定工程款總額的[解除協議違約金比例]向甲方支付違約金,并返還甲方已支付的全部工程款,同時承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方未按照本附加協議約定的工期竣工,每延誤一天,應按照本附加協議約定的工程款總額的[延誤罰款比例]向甲方支付違約金;逾期超過[延誤天數上限]天的,甲方有權解除本附加協議,乙方應按照本附加協議約定工程款總額的[解除協議違約金比例]向甲方支付違約金,并承擔甲方因此遭受的全部損失。若乙方違反本附加協議約定的其他義務,導致甲方遭受損失的,乙方應承擔賠償責任。七、爭議解決1.本附加協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本附加協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本附加協議自雙方簽字(蓋章)之日起生效,與主合同具有同等法律效力。本附加協議與主合同約定不一致的,以本附加協議為準;本附加協議未約定的,按照主合同執行。2.本附加協議一式[份數

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論