建筑搭棚承攬合同協議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有建筑搭棚的需求，乙方具備相關的承攬能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方進行建筑搭棚事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.搭棚地點：[詳細地址]2.搭棚面積：[具體面積數值]平方米3.搭棚類型：[如普通防護棚、大型活動專用棚等，詳細描述棚的結構、材質、功能等要求]棚體結構：[說明采用何種框架結構，如鋼結構、鋁合金結構等]棚頂材質：[例如采用何種篷布、彩鋼板等]配套設施：[是否包含通風口、排水系統、照明設備等，如有需詳細說明規格和要求]4.搭棚用途：[明確搭棚是用于建筑施工防護、活動舉辦場地搭建等具體用途]5.服務內容：乙方負責提供搭棚所需的全部材料、設備及工具，并按照甲方要求進行搭建施工。施工過程中，乙方應安排專業技術人員進行現場指導和監督，確保施工質量和安全。搭建完成后，乙方負責對棚體進行調試、檢查，確保其正常使用，并清理施工現場。二、權利與義務（一）甲方權利義務1.權利：有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照合同約定的標準和期限完成搭棚工作。2.義務：向乙方提供搭棚所需的場地，并確保場地具備施工條件，包括但不限于場地平整、水電供應等。按照合同約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。協助乙方辦理與搭棚相關的手續和許可（如需要）。（二）乙方權利義務1.權利：有權要求甲方按照合同約定支付承攬費用。有權要求甲方提供必要的協助和配合，以確保施工順利進行。2.義務：具備從事建筑搭棚業務所需的資質和許可證，并向甲方提供相關證明文件。嚴格按照合同約定的標準、規格和要求進行搭棚施工，確保施工質量符合國家及行業相關標準。施工過程中，采取必要的安全防護措施，確保施工安全，承擔因施工造成的安全事故責任，但因甲方原因導致的除外。負責施工現場的管理和秩序維護，保持施工場地整潔。按照合同約定的時間和進度完成搭棚工作，并及時通知甲方進行驗收。對搭棚工作中涉及的技術、工藝、材料等信息予以保密，不得泄露給第三方。在搭棚交付使用后，按照合同約定的質保期對棚體進行質量保修，質保期內如出現質量問題，乙方應免費進行維修或更換。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用：本合同項下的承攬費用總計為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。該費用為固定總價，包含乙方完成搭棚工作所需的全部費用，除因甲方提出的變更要求導致費用增加外，不再調整。2.支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付承攬費用的[預付款比例]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。搭棚工作完成[具體進度節點，如框架搭建完成、棚頂安裝完成等]，經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付承攬費用的[進度款比例]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。搭棚工作全部完成，經甲方驗收合格且乙方提交全部竣工資料后，甲方向乙方支付剩余承攬費用，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、驗收標準及方式1.驗收標準：搭棚的質量應符合國家及行業現行的相關標準、規范以及本合同約定的規格和要求。棚體結構應牢固、穩定，無明顯變形、裂縫等質量問題。棚頂材質應符合合同約定的材質要求，具備良好的防水、防曬、防風等性能。配套設施應齊全、正常運行，滿足使用功能。2.驗收方式：乙方完成搭棚工作后，應提前[通知期限]通知甲方進行驗收。甲方應在接到乙方驗收通知后的[驗收期限]內組織相關人員進行驗收。驗收合格的，甲方向乙方出具驗收合格證明；驗收不合格的，甲方應向乙方提出書面整改意見，乙方應按照甲方要求進行整改，直至驗收合格為止。整改費用由乙方自行承擔，且整改期間不計入合同工期。如雙方對驗收結果存在爭議，可共同委托有資質的第三方檢測機構進行檢測，檢測費用由責任方承擔。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照合同約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[逾期付款違約金比例]向乙方支付逾期付款違約金。逾期超過[逾期付款寬限期]日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及逾期付款違約金。2.若甲方未按照合同約定向乙方提供必要的協助和配合，導致乙方無法正常施工或延誤工期的，甲方應承擔相應的責任，工期相應順延。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照合同約定的標準、規格和要求進行搭棚施工，導致質量不符合要求的，乙方應負責無償返工、修理或更換，直至達到合同約定標準。如因乙方原因給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。2.若乙方未按照合同約定的時間和進度完成搭棚工作，每逾期一日，應按照承攬費用的[逾期完工違約金比例]向甲方支付逾期完工違約金。逾期超過[逾期完工寬限期]日的，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的預付款項，同時乙方應按照承攬費用的[違約解除合同賠償比例]向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。3.若乙方在施工過程中發生安全事故，導致甲方或第三方人身傷亡或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任。如因乙方原因導致甲方被追究法律責任的，乙方應負責處理相關法律事務，并賠償甲方因此遭受的全部損失。4.若乙方違反合同約定的保密義務，向第三方泄露相關信息的，乙方應向甲方支付違約金人民幣[保密違約金金額]元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。六、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.合同變更：合同履行期間，如需對合同內容進行變更，雙方應協商一致，并簽訂書面補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.合同轉讓：未經對方書面同意，任何一方不得將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方。3.不可抗力：因不可抗力事件導致一方無法履行本合同約定的義務的，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件。因不可抗力事件造成的損失，雙方應按照公平合理的原則分擔。4.合同生效：本合同自雙方簽字（或蓋